工程增加協議書 篇1
甲方:__公司(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方)
本協議中的所有術語,除非另有説明,否則其定義與雙方於 年月 日簽訂的《___合同/協議》(下稱“原協議”)中的定義相同 。
鑑於:
甲方和乙方於 年月日共同簽署了《___合同/協議》,雙方本着互利互惠的原則,經友好協商,就《___合同/協議》中未盡事項特訂立以下補充協議。
合同內容補充部分
其它事項説明
本協議生效
本協議生效後,即成為《___合同/協議》不可分割的組成部分,與《___合同/協議》具有同等的法律效力。
除本協議中明確所作修改的條款之外,原協議的其餘部分應完全繼續有效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定人代表 法定人代表
(或授權代表):(或授權代表):
開户銀行: 開户銀行:
銀行帳號: 銀行帳號:
通訊地址: 通訊地址:
聯 系 人: 聯 系 人:
聯繫電話: 聯繫電話:
傳真: 傳真:
工程增加協議書 篇2
甲方:
乙方:身份證號: 鑑於:
1、甲方因公司經營,於__年__月__日起尚欠寧波建工股份有限公司工程款人民幣 萬元。
2、因甲方無力以貨幣方式清償工程款,雙方經友好協商,乙方同意甲方以房產抵償工程款。
雙方為了明確有關權利義務,特訂立協議書如下:
第一條 借款本息金額及還款方式
1.1雙方確認,截止本協議簽訂之日止,甲方累計欠乙方工程款合計人民幣 萬元。乙方同意甲方以福泰商業廣場的住宅房抵償工程款。
第二條 按債標的物概況
2.1坐落地點:
2.2房號:
2.3總建築面積:
2.4標的物價值:抵債房產市場總價為人民幣 元,現標的物折價後(即成交價)總價值為人民幣 萬元。
第三條 差價找補
3.1甲方以本協議第二條約定的房產作價方債務後,由乙方找補甲方差價款人民幣 萬元,該款由乙方於本協議簽訂之日起日內支付給甲方,如乙方未在約定期限內支付差價,本協議認購行為無效。
第四條 手續辦理
4.1本協議簽訂之日,雙方辦理下列相關手續:
4.1.1簽訂《商品房買賣合同》(或《商品房認購書》);
4.1.2由甲方向乙方出具收到相應金額購房款的收款收據(在辦理房產證之前向乙方開具購房發票);
第五條 相關税費的承擔
5.1本協議簽訂後,雙方施工合同關係轉為商品房買賣合同關係,有關商品房買賣所發生的權利義務由雙方在《商品房買賣合同》中另行約定,因商品房買賣所產生的税、費擔按照現行法律、法規、規章及當地人民政府有關政策執行(允許中途變更一次購買人)。
第六條 其他
6.1本協議系雙方真實意思表示,一經簽訂,雙方均應嚴格履行。任何一方違約,都應依法承擔違約責任。如甲方違反房產抵償債務協議書,原寧波建工與福泰房地產有限公司8月27日的承諾書依然有效。
6.2本協議一式三份,甲乙雙方各執一份,德興市房產管理局備案一份,具有同等效力。
6.3本協議經雙方簽字後生效。
甲方:乙方:
法定代表人:委託代理人:
_________年____月____日 _________年____月____日
工程增加協議書 篇3
工程名稱:
發包單位:
承包單位:
甲方(發包方):
乙方(承包方):
為了明確甲乙雙方權利和義務,確保工程質量和進度,根據《中華人民共和國協議法》,並經雙方協商一致,達成如下協議:
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程造價:(大寫)¥
5、承包方式:
6、開工日期(以接到甲方的開工通知為準):
7、竣工日期:
第二條圖紙及資料
1、乙方負責繪製工程施工圖(設計費用為零),經甲方簽字,做協議附件;
2、工程款報價單,經甲方簽字,做協議附件;
3、甲方變更施工指示,應有書面形式,做協議附件;
第三條工程代表
1、甲方代表(簽字):
2、乙方簽字(簽字):
3、各方應對己方工程代表的人選,出具授權委託書,其中應註明委託權限。工程代表負責執行本協議以及施工期間的所有具體事宜。各方如中途更換工程代表,則更換方應向另一方做書面通知並重新出具委託書。
第四條雙方責任
1、甲方責任:
(1)提供施工用水用電,滿足施工基本條件;
(2)提供施工倉庫用房;
(3)負責協調和其它工程商的交叉施工;
(4)按協議約定支付工程款;
2、乙方責任:
(1)嚴格按甲方認可的施工圖紙施工,保證施工安全和施工質量;
(2)做好施工管理,保持現場清潔,道路暢通,器材堆放整齊;
(3)負責對甲方指定人員的相關技術培訓;
(4)不得隨意拆改甲方原建築結構及各種管線設施等;
第五條工程質量及驗收
1、乙方施工所供材料或設備,列出清單,由甲方負責人驗收質量和數量,並經甲方負責人簽字認可方可使用;
2、隱蔽工程須甲方現場驗收,否則乙方可推遲該工程;
3、乙方在竣工後向甲方提出驗收申請,甲方須在收到申請之日起三日內調試驗收完畢,否則工程竣工之日視為工程甲方已驗收合格日;
4、工程驗收標準、方法、程序:甲方收到乙方驗收申請後,應組織甲方、乙方和其它相關人員,組成驗收小組。參照《工程設計方案》、《工程協議》及相關資料設計標準和要求,由驗收小組共同檢驗,並簽署驗收文件。
5、如工程未經驗收甲方就單方使用,即視為工程質量合格和甲方驗收合格;
第六條工程保修
工程保修期為半年,自工程驗收合格之日起計算。在保修期內如出現施工質量問題,由乙方免費保修,若因甲方操作不當或其它不可抗力因素造成損壞的(除乙方施工質量及產品質量外),乙方可以收取維修費和材料費。
第七條工程付款
1、自本協議簽訂之日起三日內,甲方向乙方支付總工程款,即元
2、工程施工完畢,驗收合格,甲方向乙方支付總工程款的,即元;
3、剩餘5%作為質保金,即元,一年內付清。
注:所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號。
第八條工程變更
1、協議簽訂後,乙方向甲方提出開工申請,甲方同意後,出具工程開工通知單。乙方按通知日期進場施工,開始計算施工工期;
2、工程、工期變更:
(1)甲方未及時付款,施工工期順延;從應付款日期算起,一直到款付為止,期間有幾天則工期向後順延幾天,責任歸甲方;
(2)因甲方沒有盡到協議中規定的責任(第四條),造成施工工期延誤,施工工程順延,責任歸甲方。
(3)因政府行為、相鄰關係、下雨、下雪、大風等不可抗力因素,影響施工以及造成停工的,因此導致的工期延誤,乙方沒有責任,工期應順延。
3、如甲方提出協議外的工程要求、改變設計要求、改變協議相關內容、設備位置等,應當作出書面文件告知乙方,該文件為協議附件。與此同時,以上新要求所導致的以下情況,由甲方負責,並及時支付乙方相關費用:
(1)施工工期順延;
(2)根據設備、材料和工程量增加,相應要增加的工程款;
第九條違約責任
1、乙方因違反本協議相關條款,而沒有按時竣工,逾期一天按工程造價的,向甲方支付違約金;
2、甲方因違反本協議相關條款或不按時付款,逾期一天按工程總造價的,向乙方支付違約金;
3、如甲方未及時支付工程款,拖延三日以上,乙方有權停工,所造成的工期延誤或其它後果,均由甲方承擔;
4、一方擅自解除協議,應按沒有履行部分工程造價的
第十條商業祕密
設計圖紙、場所結構、設計方案、工作程、產品規格、產地及報價為商業祕密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人。
第十一條補充條款
第十二條爭議解決
如雙方發生爭議,雙方協商,協商不成,到乙方所在地的人民法院解決。第十三條本協議未盡事宜雙方協商,本協議一式四份,甲乙各執兩份.
甲方(簽章):乙方(簽章):
法定代表人:法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
電話:電話: