工程施工承攬合同 篇1
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規，遵循平等、自願和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：
第一條：施工項目名稱. 施工內容 施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。
第二條 施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備： 序號_____、機械名稱 、規格_____、型號、數量_____(台)。
二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖鬥___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。
三、工程款計算方式説明
1、甲方在乙方當次台班完工後，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據，
2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除台班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其餘因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受託方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，並報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬於機械設備製造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，並不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條 違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同並要求甲方支付違約金並損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金並賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同後，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條 不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條 解決爭議的方式
本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認後為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別説明外，以文件生成時間在後的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工承攬合同 篇2
甲方：定貨人： 簽訂地點：
乙方：承攬人： 簽訂時間： 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條 技術標準、質量要求：按國家標準GB12955—20xx《防火門》執行。
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規範和現行消防驗收要求。
第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條 定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條 結算方式及期限：甲方定貨人籤合同時預付總貨款98%，餘款2%等消防驗收合格後甲方一次性付清。交貨工期為2個月(製作和安裝)。
第九條 甲方訂貨人：籤合同時前交98%定金。
第十條 甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：由違約方承擔。
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁：
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值税發票)。
第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字後，各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工承攬合同 篇3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點： 。
3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總日曆天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式：合同簽訂後支付 工程款，工程竣工驗收合格後甲方向
乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩餘 %的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工，認真執行國家現行施工標準及驗收規範。
五、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，並要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同並要求乙方退場。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整後的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險並按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
六、違約責任：
1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
七、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工承攬合同 篇4
發包人(甲方)：
承攬人(乙方)：
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。
一、 施工地點： 邊牆壕村自留地 ，建築面積：平方米。
二、建築施工責任追究承攬內容
1、經甲方同意以包工的方式承包給乙方施工，由於在二樓建築時，建築所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上，由於人力作業的能力有限所以乙方有向後方運輸(或分散碼放)的責任。由於乙方沒有向後方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大，應而造成了由東向西數的第1、2、3、4、間房的第一層樓板，每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。
2、由於甲方不能保證上述樓板以後會出現如何情況，結合實際乙方也同意由於乙方施工造成的原因，願意承擔以後的所有責任。
3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以後出現問題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔，於甲方沒有任何責任。
4、由於甲方考慮乙方的經濟能力因此需有倆位擔保人，擔保人和乙方有同等責任。
三、本合同雙方簽字後生效，一式二份雙方各持一份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。
甲方：
乙方：
年月日：
工程施工承攬合同 篇5
甲方：
乙方：
甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：
一、甲乙擬在建房八間六層，佔地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建築工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建築面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫： )，一層建齊付%計元(大寫： )，二至三層建齊付%計元(大寫： )，四至五層建齊付%計元(大寫： )，結頂付%計元(大寫： )，內粉付%計元(大寫： )，外粉付%計元(大寫： )，完工付總款的%，驗收合格後，付總建築面積的%，計元(大寫： )，其餘款在二年內付清。
三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規範施工。此工程採取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建築材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建築模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈樑，一層為框架，二至六層為磚混結構，
建築內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日曆工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，並驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任
1、 乙方嚴格按圖紙及建築規範進行施工。
2、 未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、 施工中做到牆體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5，鋼筋製作、綁紮、焊接要規範，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸樑、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。
6、內外牆粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規範要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期後，方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。
10、地樑及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由於乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任：
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙 雙方充分協商，完全同意後，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。
十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日