加工承攬合同彙編 篇1
合同編號：
發包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後 5日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的'90％。
④、剩餘的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開户銀行： 開户銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年月日
加工承攬合同彙編 篇2
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工製作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、製作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);
(2)次鋼構材質：;噸位：;單價約元(大寫：);
(3)其他：以上主構件進行拋丸除鏽，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最後一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬户，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的`應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委託代理人：法定代表人：
委託代理人：
年月日年月日
加工承攬合同彙編 篇3
定作方：__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。
一、 工程概況：
_________________項目位於_______________，工程建築面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委託人簽字同意後，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回覆，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作：
1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，並明確其授權範圍。
2、 合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細説明所承攬項目流水作業段劃分平面佈置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字體樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。
6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作：
1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時，甲方授權委託人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求：
1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場後，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式：
1、 合同價款：
(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，並戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公佈的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達後24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點：__________________________
2、 付款方式：
(1) 本合同結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%，餘款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方籤認，在月末前結清。
(4) 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，並註明相關文件的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)：
甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：________________ 法定代表人：_________________
委託代理人：________________ 委託代理人：_________________
聯繫電話：__________________ 聯繫電話：___________________
公司地址：____________________ 公司地址：_____________________
簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________
簽訂地點：_____________________
簽訂承攬合同的注意事項：
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本着經濟節約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的，樣品應進行封存並當場由承攬人和定作人確認後簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時要規定保管人保管義務，並要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的後期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題，所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外，質量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂合同時，當事人若採用定金的擔保方式的，定金數額一般以合同總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定，若是承攬人違反合同時，應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時，承攬人不返還定金。
2、關於結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式，包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意，除了國家允許使用現金履行義務的以外，承攬合同的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關於合同中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
加工承攬合同彙編 篇4
附：加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃台
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料枱面櫃枱
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃枱面櫃枱
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
加工承攬合同彙編 篇5
加工定作承攬合同。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人（委託代理人）： 法定代表人（委託代理人）：
開户行： 開户行：
賬户： 賬户
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
合計
加工承攬合同彙編 篇6
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
加工承攬合同彙編 篇7
訂立合同雙方：
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址： 電話： 開户銀行: 帳號：
乙方: 代表人： 地址： 電話： 開户銀行： 帳號：
加工承攬合同彙編 篇8
加工承攬協議
加承合字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開户銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開户銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同彙編 篇9
承 攬 方：
地 址：
法定代表人：
定 作 方：
地 址：
法定代表人：
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按 項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
年 月 日
承攬方：________________________
代表人：________________________
年 月 日
加工承攬合同彙編 篇10
甲方：
乙方：
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的`自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：________________(蓋章)
乙方：________________(蓋章)
加工承攬合同彙編 篇11
承攬人______________________，以下簡稱甲方;
定作人：__________________，以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：;
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結算辦法與時間;
第七條乙方應於_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於合同規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同於_______年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開户銀行：_____________開户銀行：__________________
帳號：_________________帳號：_____________________
簽訂日期：_____年____月____日
加工承攬合同彙編 篇12
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備註：________________________
第二條 加工成品 質量要求
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
（1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
（1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；並按協議執行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
（如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還，等等。）
加工承攬合同彙編 篇13
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備註：________________________
第二條 加工成品 質量要求
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條 原材料的.提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
（1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
（1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；並按協議執行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
（如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費後，退還給定作人；變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，並賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開户銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開户銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
加工承攬合同彙編 篇14
定作方：__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)
風險告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這裏需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件，並針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下，根據《合同法》的規定，承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同!
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。
一、 工程概況：
_________________項目位於_______________，工程建築面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委託人簽字同意後，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回覆，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
風險告知：上述條款列明瞭定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的要求，經雙方約定無異議之後擬定本合同並簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求後，承攬方不得擅自改變，否則需要承擔相應的違約責任，亦不可以以該批次產品可替代使用為由。
三、 重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作：
1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，並明確其授權範圍。
2、 合同簽訂時，甲方應以書面的'形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細説明所承攬項目流水作業段劃分平面佈置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字體樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。
6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作：
1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時，甲方授權委託人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求：
1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場後，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式：
1、 合同價款：
(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，並戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公佈的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達後24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點：__________________________
風險告知：承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品於約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前，應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間，對定作方的材料、定作物具有佔有、管理的責任，不僅對完成工作成果的質量、數量、期限負有全部責任，而且對由於不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險，也必須承擔由於未能預料和不可防止的事故所造成的一切後果。也就是説，承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經濟損失。
2、 付款方式：
(1) 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%，餘款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方籤認，在月末前結清。
(4) 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，並註明相關文件的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)：
甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：________________ 法定代表人：_________________
委託代理人：________________ 委託代理人：_________________
聯繫電話：__________________ 聯繫電話：___________________
公司地址：____________________ 公司地址：_____________________
簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________
簽訂地點：_____________________
簽訂承攬合同的注意事項：
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本着經濟節約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的，樣品應進行封存並當場由承攬人和定作人確認後簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時要規定保管人保管義務，並要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的後期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題，所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外，質量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂合同時，當事人若採用定金的擔保方式的，定金數額一般以合同總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定，若是承攬人違反合同時，應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時，承攬人不返還定金。
2、關於結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式，包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意，除了國家允許使用現金履行義務的以外，承攬合同的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關於合同中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
加工承攬合同彙編 篇15
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年後付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
（如： 1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的`過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
三、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿年＿月＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿份，交＿（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方： （蓋章）
承攬方： （蓋章）
加工承攬合同彙編 篇16
房主人(甲方):____________
承建人(乙方):____________
根據《_____》、《建築法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目：私人住宅主體項目。
二、建築面積：按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(卧室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325#水泥，地樑300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20_________年9月30日前完工。
八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的'使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
加工承攬合同彙編 篇17
承攬方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯繫方式：__________________________
定作方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯繫方式：__________________________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
_____________
第二條加工成品質量要求：
__________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：
__________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：
__________________________________________
第十條結算方式及期限：
___________________________________________
第十一條其他約定：
____________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的'，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按_____項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（公章）：____________________
承攬方（公章）：____________________
法定代表人（簽章）：_____________
法定代表人（簽章）：_____________
________年______月______日
________年______月______日
加工承攬合同彙編 篇18
委託方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：____________
項目產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________地址：______________________
銀行帳號：__________________銀行帳號：__________________
________年________月______日
加工承攬合同彙編 篇19
委託方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
加工承攬合同彙編 篇20
甲方：_____________________有限公司
法定代理人：___________________
乙方：_________________有限公司
法定代理人：_______________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議：______
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的.員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字後生效。
甲方：________________________有限公司
法定代表人：__________________________
乙方：________________________有限公司
代理人：______________________________
__________年_______月_______
加工承攬合同彙編 篇21
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經充分協商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款：
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ │ │ ├──┬──┤或完成工作日期│
│ │ │ │ │單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 │
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半製品)及主要輔料規定：
(1)甲方向乙方提供部分：
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數額、時間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ 定作方 │ 承攬方 │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 地址 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電話 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電掛 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開户銀行及帳號 │ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位 │
│ │
│ (蓋章) (蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
加工承攬合同彙編 篇22
合同編號：_____________
甲方：___________________ 乙方：___________________
法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________
聯繫電話：_______________ 聯繫電話：_______________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：___________
住址：_____________________ 住址：______________________
聯繫電話：_________________ 聯繫電話：__________________
開户銀行：_________________ 開户銀行：__________________
賬號：_____________________ 賬號：______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
加工承攬合同彙編 篇23
甲方：（定作方）
地址：
法定代表人：
營業執照證號：
乙方：（承攬方）
地址：
法定代表人：
營業執照證號：
合同編號：合同簽訂地：
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本着互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表：
甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___單位：___單價___備註：___
1、根據生產實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準（包括質量要求）：
甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___技術標準或要求：___備註：___
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1、乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客户，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理説明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費計算方法：
（1）對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。
（2）由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
（1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
（2）電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
（1）甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。
（2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單：
（1）訂貨當天通知取消的，訂單取消。
（2）在一個貨期段內（非訂貨當天）通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1、加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________；
2、包裝物標識規定：_________________________________________________________；
3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七（7）天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：
1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2、模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔；
3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔；
5、模具的知識產權：甲方所有；
6、模具的所有權：甲方所有。
八、知識產權保護
1、按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有_____許可的，還須簽訂《_____使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1、合同生效後日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
2、產品質量控制：
（1）乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。
（3）甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
（4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。
（5）一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購併投入生產。
3、質量整改
（1）同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為：每月二十五（25）日前結清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三（3）個月承兑匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兑方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0。28%貼息給甲方）。
2、質量保證金於雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應説明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期；不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無_____常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任：
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
（1）因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於500元，不高於5000元；在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第（4）條接受扣罰。
（2）因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；
（3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；
（4）未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次；
（5）未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計；
（6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
（7）未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰_________0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
（8）送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按合同規定的交貨時間付款；合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6、加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除：
1、合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。
2、乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、_____標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。
3、執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項：
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方：乙方：
授權代表：授權代表：
日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日
加工承攬合同彙編 篇24
甲方：
乙方：
(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，雙方議定書櫃製作、油漆的.加工與安裝，此項合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書櫃尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書櫃漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書櫃大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥ 0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格後，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。
第八條：税費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同彙編 篇25
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《_____》的有關規定，本着平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備註
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額（大寫）： （不含税）
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴塗；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。
三、交貨日期：根據現場進度交貨。
四、交貨地點：工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂後，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩餘％為質保，質保期結束結清。
八、售後服務承諾
九、違約責任
1、按《_____》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同彙編 篇26
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂地點：
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備註 簽訂時間： 年 月 日
項目名稱
任務量(工時)
酬 金
完成期限
備註
包 幹
工資/小時
合計人民幣金額(大寫)
(注：空格如不夠用，可以另接。)
二、項目的內容及質量技術要求
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
四、驗收標準、方法和期限
五、結算方式及期限
六、違約責任
七、解決合同糾紛的方式
八、雙方協商的其它條款
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑑(公)證意見：
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人： 經辦人：
電 話： 電 話：
鑑(公)證機關(章)
開户銀行： 開户銀行： 年 月 日
帳 號： 帳 號： (注：除國家另有規定外，
郵政編碼： 郵政編碼： 鑑(公)證實行自願原則)
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監製部門： 印製單位：