房屋拆遷合同格式 篇1
第二國小院內一棟教學樓進行拆除。經雙方協商,為明確雙方職責,保證拆房工作順利進行,簽訂合同如下:
一、 拆房工程項目:
1、 拆房工程範圍:
2、 拆除房屋建築面積約 平方米,按本合同確定的單價結算。
二、 合同價格: 確定拆除房屋建築面積單價為 80.00(捌拾) 元平方米,合計總人民幣48000.00元,大寫人民幣:肆萬捌仟元整。 付款方式:由乙方先行墊資,________年內付清。
三、 合同工期:
1、本工程自月日開始拆房,拆除工期自拆遷時間確定後,____日內完成,情況特殊的在簽訂合同時另行協商。
2、 施工期間如遇人力不可抗拒的因素,雙方可另行協商延長工期。
四、 拆房要求:
1、乙方承攬的拆除舊房範圍必須根據合同確定的紅線範圍內及甲方指定的實施拆除作業,包括所有建築、構築物及一切設施,拆至原房屋基礎底止,並將建築垃圾清運完畢。拆除後的建築材料歸乙方所有,由乙方自行處理。
2、房屋拆除開工前,施工單位應編制拆除工程施工組織設計(包括施工方案及安全技術措施計劃),並報管理單位審批備案;應落實項目負責人,技術負責人、安全管理人員花名冊並報管理單位備案;乙方在拆除現場必須設置現場辦公室,並建立安全生產管理責任制,明確安全生產文明施工管理目標和安全職責。
3、 乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全
第一的方針,施工項目負責人和技術負責人要現場指揮拆除作業,如有事離開時,必須有12名施工管理人員(持有上崗證)留在拆房現場指揮拆除作業。
4、 拆除工程現場必須設置圍護封閉。在____區主要路段、交通要道兩側,圍護高度不得低於
2.5米,圍護應做到清潔整齊、無破損,不得有礙市容觀瞻。拆除工程二層以上必須搭設腳手架,在____區主要幹道兩側和居民住宅周圍進行拆除工程,必須採用鋼腳手架和密目式安全網封閉形式,必要時搭設防護隔離棚。
5、 乙方從事拆房工作的人員參加人身安全保險,保險單送管理單位效驗備案。無保險者一律不得拆房。
6、乙方必須首先對種類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的設施、障礙物進行清理或清除,並設置明顯的警告牌,清除各類事故隱患,確保拆房施工現場的安全。
7、 進入施工現場,必須頭__全帽,腳穿勞保鞋,高空作業不準疲勞作業並應繫好安全帶,進入危險區域應採取嚴格的防範措施。不準酒後從事拆除作業。
8、拆除工程作業一般自上而下,按順序進行,不得立體交叉拆除作業;拆除時應先拆除非承重結構,後拆除承重結構;拆除欄杆、樓梯和樓板、腳手架應與同層次整體拆除進度相配合。
9、做好現場文明施工,房屋材料必須堆放整齊,周圍道路溝管暢通,不準亂佔馬路和人行道,嚴格執行門前三包制度,瓦礫雜物不準散置馬路,要每日清鏟乾淨。
10、從承接拆房施工任務至拆房完畢經甲方驗收合格並移交甲方前,乙方對施工現場負全面責任。乙方在拆房過程中如出現拆房人員或其他人員人身傷亡事故,一切責任均由乙方承擔,與甲方無涉。1
1、 拆房施工人員必須遵紀守法,不準行兇鬥毆,不準聚眾賭博,不準違反治安管理規定,服從統一管理。
五、 違約責任:
1、 乙方承接的拆房工程不得轉包,如一經發現,甲方有權終止合同,由此造成損失的,均由乙方承擔經濟和法律的全部責任。
2、甲方交付乙方單體建築物(構築物)被拆房屋鑰匙後,乙方應立即組織人員進場施工,如果乙方三天內不組織人員進行施工,甲方扣除違約金1000元;如乙方七天內不組織人員進場施工,甲方扣除乙方違約金3000元外,並可另安排施工隊伍進場施工,所需拆房費用由乙方承擔。
六、 本合同經雙方簽字蓋章後生效。
七、 本合同一式二份,雙方各執一份。 甲方(簽字蓋章)代表: (簽字蓋章) 乙方: 負責人:________年____月____日有關於房屋拆除施工合同 發包方(甲方): 聯繫地址: 代表人: 電話(傳真): __編碼: 承包方(乙方): 聯繫地址: 代表人: 電話(傳真): __編碼:鑑於:甲乙雙方就甲方所屬的建築物拆除工程承包一事,依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致,簽訂合同條款如下:第1條、拆除工程基本情況及要求
1.
1、項目座落:
1.
2、磚混結構房屋建築面積大約351
8.92㎡;磚木結構房屋建築面積大約60
7.17㎡,土木結構房屋建築面積大約77
6.59㎡,簡易搭架面積大約179
9.39㎡;
1.
3、乙方拆除的時限為________年元月____日前;
1.
4、乙方對本工程的拆除期間為________年____月____日至________年____月____日,拆除後應將所拆除的物料全部運走,將土地平整清楚,按約定時間交由甲方。第2條、拆除工程承包費交納 乙方交納的拆除工程承包費為元,於本合同簽訂當日一次性繳清,甲方收到乙方交付的拆除工程承包費時,應出具正式票據交乙方收執。第3條、拆除工程履約保證金乙方應在本合同簽定當日即向甲方交納拆除工程履約保證金人民幣壹萬元整;在約定的時間內拆除完成,該履約保證金如數退還;若拆除超過時限,每拖延一天罰款人民幣伍佰元;拆除超過天取消保證金。第4條、特別約定
4.
1、乙方在進行拆除時應按安全規範進行作業,其工人的安全保護措施等要到位;乙方對工程拆除的安全責任負全責。
4.
2、甲方應提供拆除現場用電電源、用水水源給乙方使用;乙方應自行連接;乙方用電要注意安全,要節約用水;若乙方不安全用電、不節約用水,甲方有權停止供給,其責任乙方承擔。第5條、其他事項
5.
1、本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商解決。
5.
2、本合同經甲、乙雙方代表人簽章後即時生效。
5.
3、本合同一式叁份,甲、乙雙方各持壹份,____縣公共資源交易中心存檔用壹份。 甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章) 法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)________年____月____日簽約 房屋拆除施工合同範本 發包方:中學(以下簡稱甲方) 承包方:公司(下簡稱乙方)甲方將校園內部分D級房屋拆遷項目委託乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務,經甲乙雙方共同協商,簽訂本協議。
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建築物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:按甲方招標要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款: 經公開招標,拆除項目總金額為:叁萬肆仟伍佰元(34500.00元)
2、結算方式:
(1)合同簽訂時,乙方一次性付清工程款。
(2)乙方報名時的報名費轉為押金,待拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地,經甲方組織驗收合格後,退還乙方的押金。
三、施工日期:
1、本合同工程定於________年____月____日開工,於________年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力: 甲方:
1、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定葛__為工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜並監督乙方的施工全過程。 乙方:
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:控制噪聲,避免不安全因素髮生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防範措施,確保施工中萬無一失;並負責其施工人員的安全保險,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔,。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪__為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
六、其他:
1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經方協商同意並簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份,甲乙雙方、局基建辦、監察室各執一份,具有同等法律效力。 甲方:乙方: 代表人:代表:________年____月____日________年____月____日
返
房屋拆遷合同格式 篇2
甲方:
乙方:
因甲方臨時彩鋼房需要拆除,經甲乙雙方協商,拆除工作由乙方負責完成。為了堅持“安全第一、預防為主”的安全生產方針,本着“誰施工誰負責”的原則,為確保安全、明確責任,經雙方協商簽訂安全管理協議如下:
一、甲方的安全責任
1:開工前應對乙方進行安全技術交底。
2:做好拆除前的斷水斷電工作。
3:設置警戒區域不準外來人員進入,預防事故發生。
二、乙方的安全責任
1:認真貫徹執行國家有關法律、法規政策。
2:必須接受甲方的安全監督、管理和指導。對甲方安全管理人員提出的問題必須及時整改。
3:施工前要對施工人員進行安全教育、培訓考試合格方可上崗。
4:設置警戒區域,派專人看護、指揮。
5:要制定拆除方案確保施工人員認真執行。
6:乙方必須杜絕違章作業,按次序拆除確保施工安全。
7:乙方在施工過程中所發生的安全事故及意外傷亡事故,由乙方負責承擔任何責任和費用。如發生安全事故必須在第一時間內通知甲方和上級有關部門。
以上協議甲乙雙方共同遵守不得違反,如有違反各自承擔責任。本協議一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方單位蓋章:乙方單位蓋章:
甲方代表(簽字)乙方代表(簽字)
日期:日期:
房屋拆遷合同格式 篇3
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方將五峯山運動休閒度假區拆遷項目中所涉及的建築物委託乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務,經友好協商,一致同意簽訂本協議。
一、 施工內容及工程量:
1、施工內容:建築物拆除,渣土清運。
2、工程數量:
3、拆除標準:拆除指定範圍內建築物房屋拆除,渣土在項目範圍內甲方指定的地方進行清運。
4、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、 工程價款及結算方式:
雙方商定:本工程拆除物品抵扣拆除費用外,乙方補給甲方
三、 施工日期:
1、本合同工程定於20__年月日開工,於20__年日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、 雙方責任及權力:
甲方:
1、負責協調切斷通往被拆除建築物內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
2、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項,並提供有關的技術資料。
3、甲方指定監督乙方的施工全過程。負責人電話: 。
乙方:
1、負責編制施工方案,制定安全、防火、環保等措施。
2、認真貫徹執行國家及安吉縣有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
3、乙方在施工期間應嚴格遵守安全操作規程、消防條列,做好防火措施,並辦理相應的安全責任險。在施工期間導致發生安全或火災事故,乙方承擔由此引發的一切經濟損失。
4、若乙方在施工過程中出現工傷事故或造成甲方及第三方財產損害或人身傷亡的,均由乙方承擔全部的工傷補償責任及損害賠償責任,與甲方一概無涉。
5、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:灑水降塵,控制噪聲,避免不安全因素髮生。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定 為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、 違約責任:
違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
六、 其他:
1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經雙方協商同意並簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆遷合同格式 篇4
編號:建設單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷户(單位),_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方。
根據__________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
一,乙方在甲方用地範圍內共有______結構的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二,乙方應於一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房),甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費_____元。
三,甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助:
1,乙方自行找房週轉,每人每月補助______元;
2,由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;
3,乙方用甲方的簡易房週轉的,週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助______元取暖費,並按規定補助增加的公共交通月票費用。
四,甲方安置乙方的住房位於______,共______套______間,______層______號,配有______等設備。
五,乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
六,甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付______元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金______元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
七,其它:______________________________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關_____或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式__
__份,交____市(縣)房地產管理局,建設銀行,建委,計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方):_____________________________________(公章)
房屋拆遷合同格式 篇5
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《合同法》、《建築法》、《安全生產法》和《拆遷管理條例》,為明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經甲、乙雙方協商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
一、 工程名稱:河南中州企業發展有限公司中州禮堂拆除工程;
二、 工程地點:中州家屬院內;
三、 拆除面積:約343平方米;
四、 承包範圍:二層平台及耳房、門洞、舞台(一米二範圍內)拆除;
五、 合同工期:20xx年 3 月17 日—20xx年 4月 2日;
六、 合同價款:叁仟元(3000.00元);
七、工程質量要求:
乙方負責淨甲方要求拆除指定建築物、附着物,並將拆除的建築垃圾及時清理乾淨,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
七、 雙方的責任及義務
1、 甲方的責任與義務:
1)、甲方負責將拆除範圍內的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協調被拆除户以及與拆除有關的周邊關係,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除範圍內準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤,工期可相應順延。
八、乙方的責任與義務:
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳户,完工驗收合格後甲方如數退還。
2)、按照甲方批准的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語並採取安全防護措施,設置安全隔離帶並有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設備的安全,因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關規定及技術標準,採取切實可行的措施進行安全文明施工,保證施工進度。
5)、拆除現場材料堆放整齊有序,保證拆除現場人走場清。
九、工程款支付辦法
工程完工經甲方驗收合格,半年之內付清全部工程款。
十、其他
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
2、本合同經甲、乙雙方簽字生效。工程完工,合同內容執行完畢,工程價款及各種費用結清後合同自行失效。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(簽字)
法人代表:(簽字) 法人代表:(簽字)
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同格式 篇6
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建築物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:按甲方招標要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款:
經公開招標,拆除項目總金額為:_____________元(¥____________元)
2、結算方式:
(1)合同簽訂時,乙方一次性付清工程款。
(2)乙方報名時的報名費轉為押金,待拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地,經甲方組織驗收合格後,退還乙方的押金。
三、施工日期:
1、本合同工程定於20________年____月____日開工,於20________年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力:
1、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定葛傑善為工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜並監督乙方的施工全過程。
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施,。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:控制噪聲,避免不安全因素髮生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防範措施,確保施工中萬無一失;並負責其施工人員的安全保險,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔,。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪前鵬為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經方協商同意並簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式____份,甲乙雙方、局基建辦、監察室各執____份,具有同等法律效力。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
房屋拆遷合同格式 篇7
甲方:白湖鎮初級中學
乙方:
甲方將位於學校食堂前面的9間房屋讓乙方拆除、清運垃圾、平整場地等。經甲乙雙方協商達成以下協議:
1、承包方式
乙方採取全包乾方式,應在 20__年 11月6——7日完成拆除及場地清理工作。拆除磚由甲方運走,乙方承擔垃圾清運、場地平整等所有費用。房屋的行條、瓦、門窗等歸乙方所有。拆除完畢,要求現場垃圾清運乾淨,場地整潔,無任何遺留物。
2、拆除費用結算
甲方將拆除的物品按照第一條規定給乙方抵算拆除費用。
3、安全責任
乙方自行負責拆除安全工作,拆除過程中發生的任何安全事故,甲方不承擔任何責任。
以上協議,經甲乙雙方簽章後生效。
甲方:白湖鎮初級中學乙方:
代表人:代表人:
房屋拆遷合同格式 篇8
甲方(父母方):
乙方(兒子方):
丙方(女兒方):
為促進家庭和諧,保持家庭和睦,防止家庭糾紛,甲、乙、丙三方為座落於( )房屋拆遷分配歸屬問題達成如下協議,以共同遵守。
第一條:( )房屋為被拆遷房屋,房屋登記證號為( )登記的房屋所有權人為甲方,具體為乙、丙之父(乙、丙之父周德祥以過世,其房屋遺產受益人為尚凱華、周小鋒、周芸三人共同繼承。
第二條:本協議所訴房屋以被拆遷,拆遷補償方式有以下幾項:
1,拆遷費共記( )金額。經濟適用房兩套。
2,包括經濟適用現房壹套面積65平方,現房地址( ),總價值( ) 經濟適用期房壹套面積85平方,期房地址( ),總價值( )
3,拆遷費餘款還剩( )金額。
第三條:本協議所訴房屋拆遷補償分配如下::
1,經濟適用現房壹套面積65平方,現房地址( )房屋所有權歸於丙方。
2,經濟適用期房壹套面積85平方,期房地址( )房屋所有權歸於乙方。
3,拆遷費餘款( )歸於甲方。
第四條:甲方本着平等對待每個兒女的原則承諾,在享有該兩套經濟房居住權期間,不對該房作出任何處置行為。其拆遷費補償餘款應公開,公平的使用。(每筆應記帳)
第五條:本協議所訴兩套經濟房如需裝修,需由甲、乙、丙三方共同協商。
第六條:本協議不改變乙、丙雙方對甲方應盡的法定贍養義務,也不改變乙、丙雙方對甲方除房屋之外的任何財產繼承份額權利。
第七條:本協議訂立後,乙、丙雙方每年都應抽出一定時間,帶上家人,到以上所述房屋內陪甲方居住一段時間,以盡精神贍養之義務。
附:對甲方日後贍養問題的處理:
甲方(母親)由二位子女輪流負責服侍照顧,(按子女排行從大到小輪流進行,所輪子女確有特殊原因,應和其他子女協商費用解決)對甲方日常生活治療花銷,應以甲方的存款,工資支付。用盡後,由子女平攤出資進行。
第八條:對甲方的存款,工資處理問題: 考慮到甲方今後年齡漸高不能自理後,甲方的存款,工資由子女幫助保管並花銷,為此應公開透明,實進記帳制度。並附有開支登記薄冊。
第九條:本協議共兩頁,一式三份,每方各執一份,自三方共同簽名之日起成立。
第十條:本協議效力約定:
甲方:
乙方:
丙方:
訂立時間:
訂立地點:
公證處蓋章:
調解所蓋章:
房屋拆遷合同格式 篇9
拆遷人:?_________?(簡稱甲方)
被拆遷人:_________(以下簡稱乙方)
根據_________市政府辦公室府辦抄字〔20_________〕72號抄告單,?為改善侍中廟西巷居民居住環境,經甲乙雙方協商,現就房屋搬遷補償安置達成如下協議:
一、拆遷房屋的基本情況
乙方房屋位於_________市_________區寺中廟西巷4號,磚混結構,建築面積為646.38平米,其中證載建築面積為564.15平米。房產證編號為:000X7107。自行搭建面積為81.23平米。性質為辦公用房。
二、拆遷補償方式
1、由乙方自行組織人員拆遷,甲方向乙方交付押金10萬元。?該押金在甲方開工建設三個工作日內全額返還。
2、拆遷補償採取就地安置、拆一補一的產權置換形式。具體用於產權置換的房屋、樓層、户型等,以雙方在房屋規劃設計圖紙上籤署的紅線框定的範圍為準,不再變更。相等面積部分不補差價,相差面積按照甲方開盤時的市場價補差。
3、安置房屋面積測量按照國家法律規定標準測量計算,以建築面積為準。最終面積以國家有權部門測定為準。
三、拆遷期限
乙方應該在本協議簽訂之日起7天內拆遷完畢。逾期未拆遷完的,每拖延一天支付違約金1000元。
四,搬遷補償費
經過甲乙雙方協商,甲方按照井岡山大道二期工程廣豐村農房拆遷補償標準執行。具體為:
1、臨時安置補助費支付18個月,共計46539.36元。自乙方搬遷完畢之日起算,多退少補。
2、自行搭建的簡易棚補償費:32.79?O_________220元/?O=7213.8元。
3、圍欄補助費:20.6?O_________100元/?O=20_________元。
4、圍場補償費:30.91?O_________100元/?O=3091元。
5、曬場補償費:194.26?O_________30元/?O=5827.8元。
6、搬遷補助費:12間_________80元_________2(兩次搬遷)=960元。
7、有線電視補助費:120元
8、固定電話補助費:158元
9、水池補償費:3個_________100元/個=300元
10、糞窖補償費:1個_________100元/個=100元
以上10項共計為66369.96元。
在本協議簽訂之日支付?元,餘款在?前付清。
五、安置房交付時間及交付標準
甲方在開工建設之日起24個月向乙方交付安置房。甲方為乙方辦理被拆遷房屋房產證登載面積的房屋產權證書,並承擔相應費用。
甲方按下列標準向乙方交付安置房屋:
1、外牆:面磚
2、內牆:混合砂漿毛面
3、頂棚:混合砂漿毛面
4、地面:水泥砂漿找平
5、門窗:
6、廚房:牆面混合砂漿毛面
7、衞生間:預留上下水口,牆面混合砂漿毛面。
8、陽台:
9、電梯:無
10:其他:
六、本協議一式四份,甲乙雙方各執一份,有關部門備案二份。
七、本協議雙方簽字蓋章後生效。甲乙雙方在此之前關於房屋拆遷安置所籤協議內容如與本協議內容不一致的以本協議為準。
甲方代表:?乙方簽章:
甲方簽章:?乙方手印:
經辦人:
年?月?日
房屋拆遷合同格式 篇10
農村房屋拆遷協議
為搞好老村莊土地復墾,增擴土地面積,__________將__________生產組原老莊房進行改造復墾,現_______________與拆遷户_____________就房屋拆遷相關事宜達成如下協議:
一、拆遷項目:
乙方將自己老莊房__________間主房、_______________間附屬房;_______________間豬圈、__________間廁所,_______________座水井;_____________棵銀杏樹等地上物進行拆除讓地。
二、補償標準:
甲方將參照有關拆遷標準給乙方補償,其標準如下:
(一)房屋補償金額_____________元/平方米;
(二)豬圈補償金額_____________元/間;
(三)廁所補償金額_____________元/間;
(四)水井補償金額_____________元/座;
(五)銀杏樹補償金額_____________元/棵。
三、拆遷時間:
對本建築物的拆除期間為__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日,拆除後應將所拆除的物料全部運走,將土地按約定時間交由_____________。本協議正本一式二份,雙方各執一份,簽字後具有法律效力。
甲方:______________
乙方:______________
__ 年 ___ 月 ___ 日
房屋拆遷合同格式 篇11
本人的住房位於_________________村______幢______號,現居住房屋的建築面積是_______________平房米。根據農場有關拆遷規定,我自原將平房按現產權面積同新建樓房按1:1比例置換後,拆遷老平房(注:即_________________,佔1補1,補償比例已含搬遷等各項費用)拆遷後,本人自願調換新建樓房的建築面積為_________________平方米,(_____室一廳,______層)差額面積按實際樓層價格補齊購房款。
拆遷安置房由本人解決或農場統一解決。
申請人:_________________(簽名並按手印)
工作(居住)單位:_____________
聯繫電話:_____________
_____________年_____________月_____________日
房屋拆遷合同格式 篇12
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商如下:
一、甲方現有飯廳、住宿樓、倉庫、門房、燒火房全部拆除,以 元整給乙方拆除。
二、甲方只搬室內電器、辦公及用具,其它的全部歸乙方。
三、甲方不能動門、窗、上下水管、電線、檁木、磚、板、鋼筋、磚碴,全部由乙方自行處理,甲方不得有任何干涉。
四、在施工過程中安全全部由乙方負責,甲方不負任何責任。
五、為了順利拆除,若有其它干擾由甲方協調解決。
六、拆除工期根據實際情況再定。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
房屋拆遷合同格式 篇13
整村房屋拆遷訴求書
原告:______________,女,漢族,_____________年__________月__________日生,住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告:______________,男,漢族,_____________年__________月__________日生,住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告:_________________上海_________________實業有限公司法定代表人:______________聯繫電話:_____________地址:_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼:_________________200000
第三被告:_________________上海___________________房地產開發有限公司法定代表人:__________________聯繫電話:_____________地址:_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼:_________________200000
訴訟請求:
1.確認三被告簽訂的關於本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協議無效;
2.請求法院重新做出拆遷補償安置;
3.本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由:
被告二、三於20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號),同期開始拆遷工作。
原告居住於_______________路_____________弄_______________號底後的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由於歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底後房屋只有一本房屋租賃證,但原告户口在動遷房屋底前,單獨一個户口簿並作為户主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)_____________(被告一的兒子)_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底後的户口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告於_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,説明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權無果,無奈於_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院後,通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底後房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為:_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底後房屋的拆遷補償安置協議,並且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(户口在_____________區_______________路)_____________(户口在_____________區_______________路)一併作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議後,一共獲得3百餘萬元,而原告僅獲得動遷款10餘萬元。由於3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利,導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,為了維護自己的合法權利,唯有提起訴訟,要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效,並且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
此致
上海市________________區人民法院
具狀人:_________________
__ 年 ___ 月 ___ 日