項目施工合同2022 篇1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律,行政法規,遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設施工事項協商一致,訂立本協議。
一、工程名稱:承德鴻泰集團房地產開發有限公司鍋爐房
工程地點:鍋爐房院內
二、工程承包範圍:
舊瓦拆除、清理現場、新瓦安裝、滴水泛水嵌縫注膠等,包工包料 保竣工驗收,包括税金等有效税票。(維修用料計劃見附表)
1、材料數量、規格、施工按現場實際為準。在合同有效期內,甲方不承擔因各種因素所導致的成本上升而產生的價格上漲風險。施工期間乙方按甲方要求予以配合。
2、本合同的價格包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、現場配合驗收、搶工措施、檢驗試驗、材料二次搬運、施工水電,因質量問題引起的維修和更換、成品保護、現場配合、腳手架、垂直運輸、使用機械、軟填注膠等、政策性文件的規定以及包括但不限於原材料漲價等合同明示或暗示的所有一切風險的責任和義務、檢驗報告、税費,保竣工驗收等所有費用。
三、承包工程價格
承包價格為一次性包死價格。計: 肆萬壹仟肆佰肆拾叁元整人民幣。
四、協議工期
合同工期總工作日曆天數 天。開工日期:20_年5月10日,竣工日期:20_年 月日。如遇以下原因造成工期延誤,工期順延。①因停電、停水、下雨、颳風造成的停工;②不可抗力;
五、 付款方式 :材料進場先付萬元,剩餘款項工程驗收合格後,結至承包價格的95%,其餘5%為質保金。質量保證金至工程完工後滿二年後無質量問題付清。
六、工程質量標準:合格
七、乙方必須按協議所列材料施工,保證工程質量,彩鋼保温板總厚度100mm,彩鋼鐵皮厚度,上0.4mm下0.3mm.材料進場經甲方驗收合格後方可使用,如未按甲方要求採購不許安裝使用,所造成一切後果乙方自負。
八、在施工過程中,乙方必須按國家有關安全生產操作規範施工,若發生工傷事故一切責任由乙方自負,與甲方無關,甲方不承擔任何責任。進場施工作業前對乙方負責人進行現場口頭的安全事項説明,其內容是:項目的安全規章制度及對該工程項目有關聯的安全注意事項。
1、乙方負責人為安全施工責任人,負責該工程項目的日常安全管理工作,嚴格遵守安全生產規章制度,並指定專人負責監管安全施工作業。
2、開工前必須對所屬人員進行安全注意事項、措施交底的安全教育,簽訂相關安全保險協議,不安排未經安全教育人員進入作業場所。
3、需使用的機械、電器等設備、設施,必須有可靠的安全防護措施。
4、教育和監管所屬人員不得隨意進入非該施工作業項目區域外的場所及觸摸、啟動機械、電器、控制閥等設備,否則因由此而引起的事故,乙方負全部責任。
6、乙方的任何人員均不得在施工區打架鬥毆、酗酒賭博。嚴禁酒後上班。
7、嚴禁在高空向下拋擲任何物品,高空作業必須拴好安全帶;
8、進入現場的所有高空作業人員必須持證上崗,禁止非特種作業人員從事特種作業。
9、配備專門的安全生產管理人員,明確責任人,隨時檢查安全生產情況並作好記錄。
10、編制安全施工工藝方案和安全技術措施,以備安監部門審查、備案。
11、乙方必須嚴格按照安全規程操作,現場進行封閉式管理,嚴禁非工作人員隨意進入,否則造成人員和物品等安全事故,全部由乙方負責。
12、 乙方負責此項目施工的全部安全責任,如果在施工中發生生產安全事故,由乙方承擔全部的事故責任和經濟責任。
九、保修期限及範圍:保修期二年,保修期內因施工質量和建築材料出現問題由乙方負責修補,
十、本協議甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按合同法處罰;
十一、本協議一式兩份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。本合同至工程驗收合格、保修期滿、工程款支付完畢後終止。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
簽定日期: 年 月 日 簽定日期: 年 月 日
項目施工合同2022 篇2
業主(甲方):
承包方(乙方):北京滴水觀音科技有限公司
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠信的基 礎上,經友好協商,就甲方委託乙方進行施工工程達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、預定開工日期: 年 月 日
第二條:施工範圍
1、施工範圍:
回填種植土按現場實際發生工程量結算,由雙方代表簽證認可,但單價不允許超過甲方認可的預算單價的限額。
第三條:施工方式
1、本工程由乙方以包工、包料的形式進行施工。
第四條:工期
1、工期自預定開工日期之日起至乙方竣工並通過合同約定的全部驗收之日止,預計 天(包括法定假日),不計乙方,通知甲方驗收後等待甲方驗收的時間。
2、如遇下列情況,乙方須在發生簽證事由2日內書面通知甲方,並經甲乙雙方代表簽證,工期相應順延,否則視為乙方放棄簽證的權利,工程不予順延。
(1)因甲方原因影響工程施工進度,如未按時交出場地,接通水電、甲方變更設計等。
(2)不可抗力因素。
第五條:工程質量及驗收標準
1、工程質量必須達到合格(驗收標準按業主設計要求及行業規範執行),因乙方故意延誤致使工程未能按時結算或提。請驗收的,本工程不能評定為合格。
2、乙方提供的苗木必須事先控制質量,苗木規格嚴格按照設計要求進行選擇,苗木種植質量必須嚴格按照綠化種植規範。
3、苗木成活率達到100%。
4、工程完工後,乙方應通知甲方進行驗收。雙方現場檢查工程質量,質量合格,即由甲方簽收。
第六條:工程價款及結算、付款方式
1、工程預算總價款為人民幣 元(大寫 元)。
2、結算方式:
(1)甲方應在預定開工日期前 個工作日內,向乙方預付工程預算總價款的30%;
(2)甲方應在乙方材料、工人進場以及提交開工報告後 個工作日內向乙方支付工程預算總價款的30%;
(3)甲乙雙方辦理竣工驗收和結算手續後的 個工作日內,甲方向乙方加付至工程結算總款額的90%。
(4)工程結算總款額的10%作為工程質量保證金及保養金,甲方應在保養期期滿後個工作日內會同乙方現場複檢並辦理保養終結手續,甲方按合同約定扣除保養期間應由乙方支付的各類款項和違約金後向乙方結清。
(5)以上付款的方式均以 支付。
第七條:保養期
1、苗木保養期為 個月,從本工程施工完成合同約定的全部驗收之日起計。
2、保養期內,凡因乙方施工造成的質量問題,乙方接甲方通知之日起日內,應無條件予以保養,苗木不成活的應及時更換。否則,甲方有權另派施工隊伍施工、保養,一切費用在保養金內扣除,超過保養金的部分,甲方有權向乙方追償。
第八條:雙方義務
1、甲方義務
(1)委派現場代表 負責對工程建設進行全面管理。
(2)向乙方提供施工場地,保證運輸道路暢通,同時提供施工用水、用電(水電費由 方承擔)。
(3)提供本項目施工圖紙,負責組織圖紙會審和設計交底。
(4)甲方在收到乙方所提交的竣工結算書及完整的竣工結算資料後,應在兩週內通知乙方核對工程價款並於竣工驗收後的兩個月內完成結算。
2、乙方義務
(1)委派現場代表 負責對施工其間的全面管理。
(2)根據甲方確認的施工圖紙,按照本合同約定完成承包範圍內的施工工作。
(3)按相關安全法規進行安全施工,遵守甲方施工現場管理的有關規定,承擔在施工過程中的放火、防盜、防止事故發生等安全責任。若出現安全問題,責任由乙方自行承擔。
(4)工程交付甲方前,應負責已完工工程的保護工作,在此期間發生損壞的,由乙方自費予以修復並按合同約定交付甲方,由此造成工期延誤,按違約責任中的逾期完工條款處理。
(5)乙方應確保工程質量達到驗收標準。
(6)乙方應在工程竣工驗收後兩週內向甲方提交竣工結算書及完整的竣工結算資料,並在收到甲方發出的核對工程價款通知之日起內與甲方核對工程價款,與竣工驗收後的`兩個月內完成結算。
第九條:違約責任
1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的,竣工日期應予以順延。
2、甲方未能按本合同約定進行竣工驗收的,由甲方承擔工程保管及風險責任。
3、甲方逾期付款的,導致施工無法進行,乙方可停止施工。
4、工程質量達不到約定標準,由乙方承擔相應的責任。
5、乙方在施工過程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因連續停工兩個工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延誤或其他損失的,乙方應予賠償。
6、乙方應向甲方支付的違約金,甲方在應付未付款中扣除,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方可繼續向乙方追償。
第十條:轉讓條款
未經合同雙方共同書面同意,任何一方不得單方面全部或部分轉讓其在本合 同項下的權利和義務。
第十一條:合同終止
1、因解除而終止
(1)由於乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知後仍不糾正其違約行為,則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知,該通知自送達乙方時生效,乙方應按本合同約定承擔違約責任,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方可繼續向乙方追償。
(2)由於甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方認為本合同已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知後仍不糾正其違約行為,則乙方有權向甲方發出解除本合同的書面通知,該通知自送達甲方時生效,甲方應向乙方支付雙方確認已完成工作量的款項,並按本合同約定承擔違約責任。
(3)合同一方依本合同約定行使解除權的,合同自解除通知送達之日起終止。
(4)合同終止後,不妨礙一方向違約方追究違約責任。
2、有下列情形之一的,合同權利義務終止:
(1) 本合同按約定履行完畢;
(2) 本合同經各方協商一致而終止;
(3) 本合同因一方出現本條第1款的違約情況(包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行為),另一方發出解除合同的通知;
(4) 法律法規規定終止的其他情形。
第十二條:適用法律條款
本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律規定。
第十三條:爭議的解決
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,合同各方應通過友好協商解決;如果協商不能既解決,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
第十四條:其他
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方友好協商,另簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
3、合同及其補充協議經雙方簽字、蓋章之日起生效,並在保養期界滿,接清餘款之日起自行終止。
4、本合同一式 份,甲、乙雙方各執 份,每份均具同等法律效力。
甲方: 乙方: 北京滴水觀音科技有限公司
地址: 地址: 北京廣安大街1號鴻坤國際大酒店5501
法定代表人: 法定代表人:
(或授權簽約人): (或授權簽約人):
日期: 日期:
投訴監督電話: 投訴監督電話:
項目施工合同2022 篇3
發包方(全稱):__(以下簡稱為甲方)
承包人(全稱):___ (以下簡稱為乙方
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__中學電焊維修工程
2、工程地點:學校操場欄杆及乒乓球場。
二、工程承包範圍與承包方式
1、承包範圍:學校主路東欄杆圍牆進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球枱架子。
2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期
1、土方開工日期:定為20__年11月10日
2、工期要求:預計工期一個月。
四、質量標準
1、工程質量標準:按規範要求施工,並服從甲方的要求。
2、因乙方施工原因產生的事故,均由乙方承擔。
3、乙方必須做好施工安全預案,該預案必須經甲方認可。
4、乙方於本合同簽訂三日內,向甲方交納1000元質量保證金。
五、合同價款
本合同內所有工程量按中標預算價格計算,不得擅自提價,工程實際總價不得超出中標價格,超出部分甲方不予承擔。
六、付款方式:
1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建築發票,否則甲方有權延遲付款,並不視為甲方付款違約。
2、工程全部完成,甲方支付乙方總成工程款的70%並退還保證金;
七、竣工驗收
本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的,對本合同範圍內的工程頒發的竣工驗收證明內註明的通過日期。
八、履約保證金、違約責任
1、乙方有下列情形之一的,甲方有權終止本合同,並由乙方承擔全部責任:
乙方無故停工達三天以上,且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故,或文明施工無法達到合同要求,經甲方通知整改後未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包,分包工程的,甲方除追究責任外,乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。
2、甲方終止合同後,乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項,甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
九、本合同未盡事宜另行協商,商定條款與本合同同時有效。
十、本合同一式貳份,甲、乙方各份,雙方簽字並交清保證金後生效。
甲方(簽章):
法人代表:
項目施工合同2022 篇4
甲方:
乙方:
甲乙雙方在平等、自願、知情的情況下,甲方將 拆除施工項目承包於乙方進行自主經營拆除,就此事宜達成以下協議:
一、位置:石枴
二、標準:
1、 乙方在甲方指定範圍內將拆除、要求標準為
2、 施工時間由甲方按工程量制定工期。即:
3、 在指定範圍內所拆遷的房屋因其他原因沒有搬遷或房主不允許拆除時乙方不得擅自施工,該房屋必須達到拆除條件時方可施工,否則產生的一切責任由乙方負責。
4、 在合同範圍內承包的房屋乙方必須按標準一次性拆除,若因遺留殘牆斷壁或其它部分造成相關安全責任,應由乙方負責
三、費用結算:
1、合同規定範圍內所拆除房屋的殘值(包括木料、鋼材、磚石等)全部歸乙方所有。甲方不再另付施工費用。
四、安全責任:
1、乙方必須按照國家的相關規定對所拆除的房屋通過科學的分析、論證,達到先排險、後施工的原則,進行文明、合理、合法、有序的施工。
2、施工人員必須具有三年以上的相關經驗,嚴格要求施工人員配帶安全繩、安全帽、防滑鞋,並由專業的安全人員現場監控下達到施工條件時方可施工。
3、乙方必須為施工人員辦理兩份以上意外傷害保險,及提供安全防護工具及警戒設施等保障措施。
4、在施工過程中所發生的一切安全責任事故由乙方自行承擔,甲方不負任何責任。
五、此協議一式兩份,雙方各執一份。甲乙雙方認可後簽字生效,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
項目施工合同2022 篇5
施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________
依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議,並共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建築面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________
二、工程質量:按國家驗收規範達到合格標準、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責任
甲方責任:
1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,並組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項
3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。
4、按上級有關規定填報有關報表。
5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。
五、乙方責任:
1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、
2、按照施工合同條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證合同工期按時完成,並參加甲方召開的有關會議。
3、嚴格按照施工圖紙,施工規範和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。
4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,並嚴格執行)。
5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規範後,方可進行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關管理制度及規定,並接受因違反有關制度和規定的處罰。
8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付後再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。
10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的税務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。
六、付款方式及付款標準:
1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。
2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字後方可支付。
3、本工程基礎完工後,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。
4、主體工程全部完工後,甲方應付乙方工程款35%。
5、裝飾工程,全部完工後經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。
6、剩餘工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。
項目施工合同2022 篇6
發包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自願簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容:
四、承包形式:
第二條工程期限
一、合同工期總日曆天數天
開工日期:年月日
竣工日期:年月日
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期可相應順延1、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;停水停電2天以上;
2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。第三條工程價款、結算及付款方式(是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票?)
雙方同意按下述第方式支付本合同價款,甲方付款前,乙方應提供正式發票。
第一種方式:本合同實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程合同包乾價為元人民幣(大寫:)。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。
1、本合同簽訂後日內,甲方支付
2、工程竣工經甲方驗收合格後,甲方支付元工程款;
3、餘款元作為質量保證金,待保修期滿後十五個工作日內無息支付。
第二種方式:本合同實行按實結算,雙方使用晨曦軟件,依據最新現行定額計價規範和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算後的總價下浮%作為本合同的結算價款。
1、甲方於支付元;
2、乙方施工完成並經甲方驗收合格後,提交竣工驗收報告及工程決算書,經甲方審核確認後,付至結算價款的95%,留5%做質保金,待保修期滿後15個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現場代表簽字並加蓋公章後方可作為結算依據。採購
一、工程材料、設備由乙方採購。(是否都是包工包料?)
二、乙方採購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程,甲方認為乙方提供的材料需要複驗的,乙方應按要求提供複驗報告。經複驗符合質量要求的,方可用於工程;複驗不符合質量要求的,應退貨處理,其複驗費和退貨損失由乙方承擔。(材料進場是不是要甲方確認?)
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、説明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,並及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程採用包乾價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上簽字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。
二、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
三、工程質量應符合國家及行業規標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為年,自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。乙方在接到甲方維修通知後小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯繫電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。
乙方保修聯繫電話:;乙方保修聯繫人:。
第九條違約責任(乙方擅自修改圖紙的違約責任,甲方延遲付款的違約責任均無)
一、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。(可否作為解除合同條件?)
三、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
一、甲方代表為,乙方代表為。
二、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章後生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
户名:
開户銀行:
帳號:
年_____月_____日年_____月____
項目施工合同2022 篇7
發包人(全稱):_
承包人(全稱):_
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_温州市教師教育院雁蕩分院改造工程
工程地點: 樂清雁蕩鎮響鈴街12號
工程內容: 結構加固
工程立項批准文號(或教育主管部門項目審批文號):
資金來源:_ 財政撥款
承包範圍:_ 包工包料
開工日期:_ 20x-7-19
竣工日期:_ 20x-8-29
合同工期總日曆天數_ 40 天。
工程質量標準:_ 合格
合同價款:金額(人民幣大寫):_貳拾陸萬柒仟捌佰陸拾伍元整¥:_ 267865元
二、專用條款
(一)、合同文件組成及解釋順序:
(1)本合同協議書;
(2)中標通知書;
(3)招投標文件及其附件;
(4)標準、規範及有關技術文件;
(5)圖紙;
(6)工程量清單;
(7)工程報價單或預算書;
(8)雙方有關工程洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
(二)、施工組織設計及雙方派駐現場的工程師
1.承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:工程師確認的時間:
2.發包人派駐現場的人員姓名: 職務: 聯繫電話: 職權:代表發包人,對施工現場的工程管理全面負責。承包人項目經理是 徐愛國 ,職務: 項目負責人 建造師證書編號: 聯繫電話: 職權:負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由承包人負責的各項事宜。項目經理必須駐施工現場,未經發包人允許不得替換。
(三)、工程變更 工程聯繫單先審核,後施工。提出方申報工程變更聯繫單需發包方和設計單位共同會籤,經教育基建中心審核,並統一編號;由設計單位主動簽發的聯繫單,須由發包方、監理方簽發,經教育基建中心審核,並統一編號。否則該聯繫單無效。
(四)、質量與驗收
本工程質量應達到國家質量評定合格標準。隱蔽工程和中間驗收部位:按有關規定執行。
(五)、安全施工
承包人負責在工程施工、竣工及保修的整個過程中施工現場全部人員的安全和非夜間施工照明。發包人不承擔承包人或其分包單位僱傭的工人或其它人員的傷亡賠償或補償責任。 承包人存在安全施工措施不當或缺失的,應自行承擔費用並採取一切必要合理的措施立即予以糾正,而造成的發包人、承包人或其他任何第三方人員經濟損失和賠償,全部由承包人承擔。
(六)、工程款支付和結算 本工程採用固定總價合同,即按中標價一次性包乾,今後無論政策調整、材料價格等影響工程造價的因素如何變動,合同造價均不予調整。投標單位必須在投標報價時考慮其可能存在的風險因素。
1. 按中標價結算。
2. 若清單中工程量單項誤差≥5%的,招標人和中標單位在發出中標通知書3天內一次性提出,核對屬實後按第3條進行調整,逾期不予受理。
3. 經教育基建中心審核後的變更項目,憑聯繫單按 《浙江省建築工程預算定額》(20x版) 及相關政策性文件進行結算,按 三 類工程取費,市場信息價按 20x 年 6 月的信息價計價,最後下浮 15 %。無相應定額子目的新增項目,按市場價組價,並經雙方協商確認後計入結算,不再下浮。
4. 工程款支付辦法:簽訂合同生效,進場施工預付20%,竣工驗收後付至50%,辦理結算經財政審核後支付至95%,剩餘5%做為維修保證金,保修期滿後一次性付清(不計息)。由於其他零星項目和設計變更所需增加的支付款項,統一在結算時支付。
(七)、竣工驗收與保修
1.承包人應在合同規定的工程竣工日的28天前,免費向發包人提交兩套符合城建檔案館及其他有關部門要求的竣工圖紙和竣工資料(包括相片)及兩套光盤,壹套報教育基建中心備案。竣工資料壹套必須是原件。如因資料不符合要求,而產生的資料整理費用,由承包人承擔。
2.本項目保修期執行《建設工程質量管理條例》及浙江省、温州市相關保修規定。在保修期內承包人應無償對項目進行修理。
三、其他
1.工程未辦理竣工驗收交付發包人前,承包人有責任為承包範圍內的已完工程或其他任何部位進行保護,費用由承包人承擔。
2.本工程投保由承包人投保並承擔費用,投保內容按法律法規辦理。
3.本工程雙方約定擔保事項如下:
(1)承包人向發包人提供履約擔保,擔保方式為:提供保證金 。擔保額度:合同總價 %
(2)雙方約定的其他擔保事項:
a. 履約擔保
承包人應在簽訂合同後的7天內,按招標文件規定的格式和金額向發包人提交中標金額 %的履約保證金。履約擔保內容包括:工期擔保為履約擔保的30%,質量擔保為履約擔保的50%,安全等其他綜合擔保為履約擔保的20%。
b. 履約擔保的有效期:履約擔保從簽訂本合同至工程竣工驗收合格後28天內有效。
四、合同生效
合同訂立時間:_ 20x-7-19
合同訂立地點:_温州市教師教育院雁蕩分院 本合同雙方約定:一式五份,正本貳份,副本叁份,經雙方簽字蓋章,並經教育基建中心相關職能科室鑑證後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
項目施工合同2022 篇8
甲方(委託方):
乙方(承攬方):
經甲、乙方協商一致,乙方承攬位於泰安東嶽大街西段道路開口工程項目中的施工:
為確保工期、質量,雙方協議如下:
一、乙方負責泰安東嶽大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、僱用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工,不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利;對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任,甲方無權干涉。
四、承攬期限:自20__年4月25日始至20__年4月30日止。
五、承攬費用總計:人民幣叁萬元整(小寫:30000、00元);
六、承攬費用支付方式:合同生效後,施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用,不再產生任何費用。
七、質保期:自竣工驗收後保修一年。
八、質量要求:必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。並保證一次驗收合格率達到100%,優良率達到95%。
九、承攬期限內,乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位,並確保不影響相關單位的正常運營,甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格,甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工,達到質量驗收標準。
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工,應嚴格執行泰安市的相關文件規定,因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的,由乙方負責協調有關單位並負責賠償相關損失。
十一、乙方必須堅持文明施工,乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備,在驗收交接前應負責保管,保證其完好狀態。
十三、合同價款調整:本合同簽訂後任何一方不得擅自改變合同價款,但有下列情況之一的可作調整:
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限,每拖延一日,按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。
2、項目質量達不到驗收標準,經返工後仍達不到的,乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失,並無權要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務,給乙方造成經濟損失的,應予賠償。
十五、驗收:乙方完成承攬工作後,由乙方負責相關政府單位進行驗收,並確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全:乙方在完成承攬項目過程中,對於因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害,乙方承擔全部善後責任和經濟損失。
十七、對於不可抗力給對方造成的危害後果,雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法:協商。協商不成,由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止:本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效,施工完畢後,經相關單位驗收合格即告終止。
二十、補充協議:本合同未盡事宜,雙方簽定書面補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份,甲乙雙方各執正本一份,副本六份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
經辦人:_________(簽字)經辦人:_________(簽字)
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
項目施工合同2022 篇9
工程名稱:
工程編號:
建設單位:
施工單位:
簽訂日期:
天津市小型建設工程施工合同
發包方:(簡稱甲方)承包方:(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及天津市有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 工程內容: (詳見工程項目一覽表)
1.4 承包範圍:
1.5 承包方式:
1.6 合同價款:本工程造價¥
金額大寫:第二條 工程期限
2.1 全部工程開工日期:本工程定於日開工。
2.2 全部工程竣工日期:本工程定於日竣工。
2.3 全部工程總日曆天數
2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。
第三條 工期延誤與工期獎罰
3.1延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期到來之前提前五天,向甲方書面提出延期開工的要求和理由。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆,工期相應順延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。
3.2暫停施工。甲方代表認為必要時,可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時限內未予答覆,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。
3.3.1 工程量變化和設計變更。
3.3.2 一週內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3.3.4 甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表籤認同意給予順延的情況。
3.3.5不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災,以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害)。
乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告,甲方在收到報告後五天內予以確認答覆,逾期不答覆,乙方即可視為延期要求已被確認。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。
3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期,工程提前或延誤的獎罰費用,雙方應擬訂如下條款:
第四條 甲方工作
4.1辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場幹道,保證運輸暢通。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點,並保證施工期間的.需要。
4.3 將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方,並進行現場交驗。
4.4甲方在開工前
4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審,並向乙方進行設計交底。
4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求,並承擔有關費用。
甲方不按合同約定完成工作造成施工損失,應承擔經濟責任,工期相應順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告,並提供施工用電、用水計劃。
5.2 乙方應在年月日前將施工組織設計(或
施工方案)交與甲方,甲方應在 日內批准或提出修改意見,逾期即可認為已經批准。
5.3 乙方必須按批准的進度計劃組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。
5.4 已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復,系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。
5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建築物無污染,現場無建築垃圾。
乙方不按合同約定完成工作,造成工程損失,應承擔經濟責任。
第六條 價款支付與調整
6.1 工程預付款:在合同簽訂後,按天津市有關文件規定,三日內甲方按工程合同造價 %,計人民幣元,支付給乙方。
6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。
6.3 合同價款的調整。在合同簽定後,任何一方不得擅自改變,但發生以下情況之一的可以調整。
6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價管理部門公佈的價格調整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。
6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時,乙方可向甲方發出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付
項目施工合同2022 篇10
工程編號: 合同編號:
工程名稱:
工程地點: 發 包 人:
承 包 人:
廣 東 省 建 設 廳 制
第一部分 協 議 書
發包人:(全稱)承包人:(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,合同雙方當事人就合同工程施工有關事項達成一致意見,訂立本協議書。
一、工程概況
工程名稱: 工程地點: 工程內容: 工程規模: 結構形式: 工程立項、規劃批准文件號: 資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、合同工期
工程合同工期總日曆天數:_____ 天。
擬從 年 月 日開始施工,至 年 月 日竣工完成。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
合同總價(大寫): ;
(小寫):。
項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程);
□詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.2 款賦予的規定一致。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第1 條賦予它們的`定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾已閲讀、理解並接受本合同所有條款,按照本合同約定實施、完成並保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾已閲讀、理解並接受本合同所有條款,按照本合同約定的時限和方法支付工程款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
訂立合同時間:年 月 日
訂立合同地點:
合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章後,於 生效。
發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開户銀行:
帳 號:
郵政編碼:
電子郵箱:
開户銀行: 帳 號: 郵政編碼: 電子郵箱:
項目施工合同2022 篇11
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
身份證號碼:
甲方現將_____工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方,根據甲乙雙方多次共同協商,在平等一致的基礎上,本着雙方互惠互利的原則,達成本合同條款,供雙方遵照執行。
第一條:工程概況:
1、工程名稱:____________________。
2、工程地點:____________________。
第二條:承包範圍:
發包方所提供的施工圖中所含_____車庫_____工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作內容。
第三條:工期:
(一)開工日期:_____年_____月_____日(根據甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根據甲方的工期要求)。
第四條:工程價款:
1、分部分項工程單價如下:
獨立基礎:基礎土石方分項工程頁巖_____元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖_____元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。
人工挖孔樁:土方_____元/立方米,頁巖_____元/立方米,板石(需要水鑽施工)_____元/立方米,土方中孤石按實際方量_____元/立方米。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限於以下具體工作內容:
(1)人工開挖場內土方及建築垃圾。
(2)人工開鑿場內石方並滿足現行有關規範要求。
(3)平基土方、石方、建築垃圾等用人工裝鬥配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。
(4)場內排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鈎等)。
(7)完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。
(8)__省文明工地施工要求本單項工序應做的工作。
2、零星簽證計時工60.00元/工日。
3、室內取土夯實、回填______元/m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
4、算工程量。
第五條:施工技術要求:
(一)基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底,並以書面形式由乙方代表簽證。
(二)乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規範嚴格施工。
(三)每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行,上一道工序完成驗收合格後,方可進行下一道工序施工。
第六條:雙方責任及工作:
(一)甲方工作:
1、為施工協調有關工作關係。
2、甲方施工員對工程進度,施工步驟進行安排,指導乙方施工,並對質量安全工作進行質量監督檢查。
(二)乙方工作:
1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求,服從施工員及現場管理人員的安排,嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規範進行施工。
2、加強對工人的管理,教育工人遵紀守法,加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建築工人安全技術操作規程進行施工作業,做好自檢工作。
3、組織工人文明施工,加強施工現場管理,不允許工人打架罵人,做到工完場清。
第七條:工程質量驗收
1、嚴格按照國家現行施工驗收規範和質量評定標準進行驗收。
2、因乙方造成的質量問題而返工,由乙方負責全部責任並承擔其材料及人工費,並接受罰款。如無法保證工程質量進度,甲方有權單方面終止本合同,所完成的部分分項工程經驗收合格後按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方,並清退出場。
第八條:人工費支付
本分項工程無進度款,待工程完工驗收合格後一次性付清。
第九條:安全責任:
在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書,具有同等法律效力。
第十條:其他約定:
1、合同期內乙方藉故中途停工或退場,甲方有權拒付人工費,乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。並同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金,由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決,在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人,否則甲方有權單方終止合同,所完成的部分分項工程經驗收合格後按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方,並清退出場。
4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求,以及有違法亂紀行為等,造成所有損失由乙方簽約人全權負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件,如乙方人員損失甲方公物,應照價賠償。
6、由於乙方原因無故停工,每次處罰款20__元以上。
第十一條其它:
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件,具有同等法律效力,應嚴格遵守執行。
2、未盡事宜,由雙方協商,形成新的合同條款,雙方共同遵照執行。
3、本合同一式叁份,甲方執倆份,乙方執壹份,具同等法律效力,雙方簽字後生效,工程竣工驗收合格,結清尾款,自然失效,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
項目施工合同2022 篇12
委託方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
受託方:(以下簡稱乙方)
住址:
委託方委託受託方實施____________________項目。在合法、平等、自願的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》有關規定,經雙方充分協商一致,就雙方合意達成條款如下:
一、受託事項:
委託受託方實施 項目,委託期限為 年 月 日至 年 月 日。
二、委託方責任:
1.提供受託方完成項目所必要的條件和環境。
2.提供項目進行中所必須的資料和信息。
3.按本合同約定的價款給受託方付款。
4.未經雙方協商一致,不得無故變更合同價款。
5. 不得委託受託方從事違法的委託事項。
6. 其他受託方應履行的義務。
三、受託方責任:
1.在委託方統一管理下,負責委託項目的具體實施。
2.嚴格按照委託方的要求做好該項目的保密工作。
3.應按照合同約定方式和標準,交付項目工作成果。
4.合同履行期間,不得違反合同約定,遵守項目履行時應遵守的相關法律、法規。
5.承擔合同價款取得的相關税費。
6. 承擔本項目合同履行期間的設備材料及人身傷害事故的全部法律責任。
7.其他應由受託方承擔的義務。
四、項目內容:
五、項目完成標準、時間與質量考核
六、服務費用及付款方式:
1. 服務費:雙方約定本項目服務費用為 元;
2. 付款方式:雙方約定以下第 款執行:
2.1 服務費按月支付,每月 日之前支付 元;
2.2 服務費一次性支付,在本合同委託期限屆滿後 日內,委託方一次性支付給受託方。
3. 受託方每次領取服務費用時須向委託方提供真實、有效、足額的服務費發票。
五、違約責任:
1.委託方應及時提供相應的條件和環境或項目所需資料、信息,由於委託方原因不能完成,委託方負責其後果。
2.如因受託方疏忽出現商業機密泄露問題,受託方應承擔其後果,並賠償委託方相應的經濟損失。
3.受託方應按照進度安排執行項目實施計劃,如果無故拖延或因能力不足無法完成的應承擔其後果,並賠償委託方經濟損失。
4.如果委託方不按合同約定方式付款,受託方有權解除合同。
5.如對項目完成質量發生爭議,應由雙方共同認可的第三方評判。
六、合同糾紛的解決方式:
合同執行中如果發生爭議,雙方應首先通過友好協商解決。如果雙方不能協商解決,由 人民法院以訴訟方式解決。
七、其它:
1. 本合同自簽訂之日起生效,合同履行期間,雙方均不得隨意變更或解除合同。
2. 本協議屬於項目委託合同關係,不適用《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及其他相關法律法規的規定,適用《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定。
3. 如有未盡事宜,雙方本着誠實信用、公平友好的原則共同協商,以書面形式做出補充規定,補充規定與合同具有同等法律效力。
4. 本合同壹式貳份雙方各執壹份,從正式簽訂之日起生效。
八、補充條款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
項目施工合同2022 篇13
甲方:
乙方:
甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協商,達成如下協議:
一、甲乙擬在建房八間六層,佔地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建築工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建築面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫: ),一層建齊付%計元(大寫: ),二至三層建齊付%計元(大寫: ),四至五層建齊付%計元(大寫: ),結頂付%計元(大寫: ),內粉付%計元(大寫: ),外粉付%計元(大寫: ),完工付總款的%,驗收合格後,付總建築面積的%,計元(大寫: ),其餘款在二年內付清。
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規範施工。此工程採取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建築材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建築模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈樑,一層為框架,二至六層為磚混結構,建築內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日曆工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,並驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任
1、 乙方嚴格按圖紙及建築規範進行施工。
2、 未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、 施工中做到牆體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋製作、綁紮、焊接要規範,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸樑、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外牆粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規範要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期後,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地樑及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由於乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙 雙方充分協商,完全同意後,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00 年 月日
項目施工合同2022 篇14
合同編號:甲方:定貨人: 簽訂地點: 乙方:承攬人: 簽訂時間: 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條 技術標準、質量要求:按國家標準GB12955—20x《防火門》執行。
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規範和現行消防驗收要求。
第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條 定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條 結算方式及期限:甲方定貨人籤合同時預付總貨款98%,餘款2%等消防驗收合格後甲方一次性付清。交貨工期為2個月(製作和安裝)。
第九條 甲方訂貨人:籤合同時前交98%定金。 第十條 甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:由違約方承擔。
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值税發票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字後,各執一份。
甲方:乙方:年月日:
項目施工合同2022 篇15
發包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1。工程名稱:___________________________。
2。工程地點:___________________________。
3。工程立項批准文號:__________________。
4。資金來源:___________________________。
5。工程內容:___________________________。
羣體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6。工程承包範圍:
_____________________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總日曆天數:_________天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1。簽約合同價為:
人民幣(大寫_____________)(¥_______元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫____________)(¥_______元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫____________)(¥______元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫_____________)(¥______元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫_____________)(¥______元);
2。合同價格形式:_______________。
五、項目經理
承包人項目經理:_______________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬於同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同於______年_____月______日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在__________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發包人執_________份,承包人執_________份。
發包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)
法定代表人或其委託代理人:法定代表人或其委託代理人:
_________________________(簽字)______________________(簽字)
組織機構代碼:________________組織機構代碼:________________
地址:_________________地址:______________
郵政編碼:____________________郵政編碼:____________________
法定代表人:__________法定代表人:__________
委託代理人:__________________委託代理人:__________________
電話:_______________電話:_____________
傳真:_______________________傳真:_______________________
電子信箱:_________________電子信箱:________________
開户銀行:________________開户銀行:________________
賬號:_______________________賬號:_______________________