樓頂廣告牌有償租賃合同 篇1
甲方:
法定地址:
法人代表:
乙方:
法定地址:
法人代表:
甲、乙雙方,根據《中華人民共和國廣告法》,《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國相關法律法規的規定,本着互惠互利的原則,經友好協商,就乙方租賃使用甲方坐落於事宜達成如下協議,以資共同遵守。
第一條租賃內容
1、租賃名稱:
2、租賃位置:
3、廣告規格:
4、廣告形式:
第二條租賃期限
租賃期限為年。
以甲、乙雙方就製作後的屏幕驗收合格並簽訂補充協議之日起算租賃期間。
第三條權屬與維護
1、廣告牌產權屬甲方所有,乙方只擁有該廣告看板的使用權。
2、本合同項下屏幕由乙方負責設計,內容必須符合《中華人民共和國廣告法》的有關規定,經乙方最終確認後進行報批工作,甲方給予相關協助,協助過程中產生的費用由乙方負擔。
3、乙方負責屏幕的維護、噴繪、安裝等具體制作施工工作,費用由乙方負擔。
4、乙方須定期對屏幕進行安全檢查,遇颱風、暴雨等惡劣天氣應當採取安全防範措施。屏幕陳舊、破損的,乙方必須及時整改、修繕。因乙方管理維護不善導致屏幕造成人身安全及財產損失的,乙方承擔全部責任。
5、經甲、乙雙方協定,屏幕安裝截止日期為_____年_____月_____日,
於_____年_____月_____日屏幕正常使用。
6、在本合同項下,屏幕廣告發布期間內,甲方保證亮燈時間為具體亮燈開始和結束時間會隨天氣和季節變化進行一定調整,總亮燈時間不變。如果因電源原因不亮燈,甲方應在24小時內進行修復;如果不亮燈時間連續超過兩天,則按不亮燈實際天數順延補足。
第四條費用支付及結算
1、合同保證金:為保證合同有效履行,合同簽訂當日,乙方向甲方支付合同保證金人民幣元
2、租金:
乙方以年為單位向甲方支付租金:
租金的支付方式:
乙方每年分兩次向甲方支付租金,分別於每年一月、七月的最後10日向甲方支付,每次支付當年租金的50%.
3、電費:
經甲、乙雙方初步預算,屏幕電費每月元,全年合計元,乙方於每年元月10日前向甲方支付預算電費,由甲方代為繳付,繳付電費以乙方自行設立的電錶為準。每年12月15日至31日,甲乙雙方對當年電費進行結算,超出部分乙方另行支付,剩餘部分自行轉為下一年預付電費。
4、行政收費:
租賃期間,因屏幕而產生的一切行政收費均由乙方承擔。
5、款項支付:
甲方向乙方設立專門賬户:
開户行,
賬户:.
乙方應將本合同項下所有應向甲方支付的款項匯至上列賬户,如甲方變更賬户資料,必須書面通知乙方。
第五條甲方的權利與義務
1、甲方有權就屏幕的整改、防腐及安全性技術等方面情況向乙方提出整改方案,並敦促乙方整改。
2、甲方保證對承載屏幕的廣告看牌擁有合法產權,並承諾向乙方提供甲方《企業法人營業執照》副本的有效複印件備案。
3、在本合同約定的租賃期限內,如在租賃位置周邊出現其他建築,設施影
響乙方廣告正常發佈或發生其他足以影響乙方廣告正常發佈的情形,導致乙方預期的廣告發布目的或效果落空或存在落空的風險,乙方應儘快通知甲方,甲方應在自身能力範圍內盡最大努力予以排除,並按廣告發布受影響時間順延本合同約定的租賃期限;如影響廣告發布的情形無法排除,乙方有權解除本合同,並按實際租賃的天數計算租金及其他相關費用,甲方對超出部分的費用應當及時返還乙方。
上述情形發生後,甲乙雙方也可以協商其他補償方法予以解決。
4、由於甲方的原因造成乙方屏幕廣告損害的,乙方有權解除合同,甲方應當向乙方承擔賠償責任。
5、乙方逾期不繳納租金及相關費用時,甲方有權從逾期之日起按日向乙方收取年度租金‰的滯納金。
第六條乙方的權利與義務
1、乙方必須按照本合同第四條規定,按時足額支付租金及相關費用。逾期支付應當按照本合同第五條第5款的約定向甲方支付滯納金。
2、乙方應保證屏幕廣告的宣傳內容真實合法,並出具相關證明性文件交由甲方備案。
3、乙方應提供乙方《企業法人營業執照》副本的有效複印件向甲方備案。
4、由於乙方的原因造成甲方屏幕廣告損害的,甲方有權解除合同,乙方應當向甲方承擔賠償責任。
5、乙方每天為甲方免費播放其宣傳視頻,贈送時間為每天合計3小時。播放時間由乙方自主安排,不限時段。
第七條知識產權
本合同項下的廣告畫面及發佈內容等所產生的知識產權由相關知識產權權利人享有。因上述知識產權所產生的一切糾紛與甲方無關。
甲方有權就乙方播出的內容進行確認並向乙方提出合理建議。
第八條保密條款
甲乙雙方承諾並保證對本合同的相關信息及資料、在合同履行期間知悉的對方商業祕密及在屏幕上發佈廣告商家的商業技術數據、信息等的負有保密義務。任何一方不得擅自向第三方披露。否則,違約方應向守約方承擔違約責任並承擔由此而產生的一切不利後果。
第九條合同的變更和解除
1、合同變更
本合同簽訂後的變更須以雙方法定代表人正式訂立書面變更協議的方式進行;任何未經另一方簽字認可的變更通知均不發生合同變更的效力。
2、合同解除
合同解除應當簽訂書面解除協議。
本合同簽訂後,任何一方未有法定理由或者本合同規定事由,不得擅自解除合同。
3、如因不可抗力或政府行政行為導致設立發佈手續等問題發生糾紛,甲方應在發生後一個工作日內通知乙方,甲乙雙方應當在友好協商的前提下變更或者解除本合同。
第十條違約責任
1、由於甲方原因致使屏幕廣告不能如期發佈,甲方應及時通知乙方,在事先徵得乙方書面同意的前提下,可以順延租賃期限;如未得到乙方同意,每逾期一日,按應付租金的1%向乙方支付違約金;逾期滿7日,乙方有權解除合同,甲方須返還乙方已支付的租金及相關費用。並支付乙方當年租金的20﹪作為違約金。
2、乙方如未按期足額支付租金及相關費用的,每逾期一日,則按應付租金的1%向甲方支付違約金,如逾期10日仍未支付,甲方有權解除本合同,收回廣告看板,乙方並支付甲方當年租金的20﹪作為違約金,不足彌補甲方的損失部分,乙方仍應賠償。
3、在本合同履行期限內,一方非因法定理由或本合同規定事由單方面解除或終止履行本合同,違約方除應賠償給守約方造成的損失外,還應按本合同約定已支付租金總額的20%向對方支付違約金。若甲方在合同期內將本廣告看板向第三方出售,則按已支付租金總額的20%向乙方支付違約金。
第十一條不可抗力及政府行為
因不可抗力或政府行為造成其中一方或雙方無法繼續履行本合同的,則本合同自動終止。
因不可抗力或政府行為造成其中一方或雙方無法完全履行本合同的,甲乙雙方應當在友好協商的前提下變更或者終止本合同。
因不可抗力或政府行為導致合同終止,租金及相關費用按照乙方實際租賃的時間以天為單位計算,甲方只按實際天數收取租金及相關費用,餘款退回乙方。
本合同任何一方因不可抗力或政府行為不能履行或不能完全履行本合同義務時,應當在事件發生後的一個工作日內通知另一方,並向另一方提供由有關部門出具的證明資料。不可抗力或政府行為發生時,雙方均應盡一切合理努力減輕由此造成的不利後果,遲延履行合同後發生的不可抗力或政府行為,不能免除違約責任。
第十二條法律適用和爭議解決
本合同適用中華人民共和國法律。
合同雙方就本合同的解釋或履行發生爭議時,應當友好協商解決,如協商不成,任何一方均有權向人民法院提請訴訟。
第十三條合同生效及其它
本合同自雙方法定代表人簽字並加蓋公司印章後生效。
本合同未盡事宜,雙方應友好協商解決,並以書面形式簽訂《補充合同》,該補充合同與本合同具有同等法律效力。本合同的附件與本合同具有同等法律效力。
本合同一式貳份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。
第十四條合同通知
1、任何一方向對方發出的任何通知均應採取書面形式,並以電話通知對方加以確認,本合同履行中的通知,如使用特快專遞郵件,以寄出日後的第四日視為收件日期如使用電報或傳真,以發出後的第二日視為收件日。
2.除非一方書面通知更改地址,一切通知均應發往本合同首頁列明的地址和號碼。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
日期:日期:
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇2
甲方(承租方):
乙方(出租方):慶陽市金典廣告有限公司 地址:慶陽市西峯區西大街12號
根據《中華人民共和國合同法 》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就本廣告位的租賃達成如下協議:
第一條
廣告位基本情況:
1、投放位置:
2、投放數量:
3、主材規格: 6米×18米
第二條
租賃期限:該廣告位租賃期限為一年,即從 年月日至年 月日止。
第三條
合同金額:
1、單立柱廣告發布費總金額共計人民幣:人民幣元/年 (大寫:)
2、上述費用包括乙方對該廣告的策劃、製作、建造、報建、維護、維修、租金、電費和税金等。
第四條
雙方責權:
(一)甲方責任:
1、甲方必須保證其真實性、合法性。
2、甲方須及時向乙方繳交廣告發布租金。
(二)乙方責任:
1、廣告其製作材料、施工費、用電增容、電費等一切費用由乙方自行解決和支付,施工安裝均需達到安全生產要求及廣告牌美觀、完整。
2、乙方負責做廣告維修和保養工作。如出現光源故障、廣告畫面損壞等情況,乙方應於及時修復。
3、乙方在發佈廣告時必須按照國家、省、市有關廣告規定辦理好有關手續及繳交有關費用。
(三)租用期內,甲、乙雙方不能無故終止合同,但如因市政或城市規劃要求等原因導致甲方廣告位不能使用時,則雙方不負責任何賠償責任,其租金乙方按甲方所租用實際時間計算。
(四)如因颱風、地震等不可抗力造成雙方不能履行合約的,雙方免責。
第五條
租賃期滿:租賃期滿後,本合同即終止,甲方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如甲方續租,須提前一個月書面向乙方提出申請。
第六條
違約責任:
雙方簽訂合同必須信守,任何一方違反本合同的規定,違約方需按當年租金的50%作為違約金支付給守約方。
第七條
其他:
1、本合同未盡事宜由雙方共同協商解決,並簽訂補充合同,補充合同與本合同不一致的,以補充合同為準,補充合同與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持壹份,均具同等法律效力。甲乙雙方簽名、蓋章後生效。
甲方: 乙方:慶陽市金典廣告有限公司
代表人:代表人:
日期: 年月 日 日期:年 月
篇二:高立柱廣告牌租賃合同(甲方修訂)
高立柱廣告牌租賃合同
甲方(出租方):
乙方(承租方):北屯得仁文化傳媒有限責任公司
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就本廣告的租賃達成如下協議:
第一條
廣告位基本情況:
1.廣告牌位置:
2.廣告牌數量:座
3.第二條
租賃期限:該廣告位租賃期限為5年,即從20xx年月日至
第三條
廣告牌租賃使用方式、廣告牌租賃費用及付款方式:
1.廣告牌租賃使用方式:甲、乙雙方協商決定,廣告牌租賃使用期限為5年,廣告牌租賃數量為座面。第5年座廣告牌乙方免費使用,第1、2、3、4年乙方有償使用甲方座廣告牌;
2.廣告牌租賃費用:廣告牌租賃合同簽訂日起第照3萬元/座廣告牌支付甲方,數量為座,共計費用:元(大寫:元整);第2年,乙方按照4萬元/座廣告牌支付甲方,數量為座,共計費用:元(大寫:元整);第/座廣告牌支付甲方,數量為座,共計費用:元(大寫:萬元整)。第4年,乙方按照萬元/座廣告牌支付甲方,數量為座,共計費用:元(大寫: 萬元整)。
3.廣告牌租賃付款方式:
租賃期第一年的租金支付時間為本協議簽訂之日起5日內,乙方向甲方支付費用共計:元(大寫:元整); 第二年租金支付時間為20xx年12月31日前,乙方支付甲方費用共計:元(大寫: 元整); 第三年租金支付時間為20xx年12月31日前,乙方支付甲方費用共計:元(大寫: 元整);
第四年租金支付時間為日前,乙方支付甲方費用共計:元(大寫:元整);
4.履約保證金:
自本協議簽訂之日起5日內,乙方向甲方一次性足額繳納履約保證金元(大寫: 元整),若出現本協議第五條項下違約情形須由乙方向甲方支付違約金、滯納金的,甲方可直接在該保證金內扣除;無違約情形的,甲方於本協議終止或解除之日足額退還該保證金。
第四條:雙方權利義務
甲方的權利和義務:
1.甲方有權審查廣告內容和表現形式,並權拒絕乙方不合理要求,關於乙方要求的設計廣告發布內容,甲方有權監督並提出修改或更換意見。
2.甲方保證乙方對本次合同中約定的廣告位置具有完全的廣告發布權和經營權,以及在廣告發布期內該廣告牌周邊半徑米內無遮擋物;
3.甲方負責廣告牌辦理廣告媒體設置、發佈的有關手續及交付關於其他廣告牌辦理的一切費用。如因該廣告位使用權產生的一切糾紛,甲方承擔由此引發的一切責任;
4.甲方負責合同期內對廣告牌設施的保養和維修,確保廣告牌設施達到畫面安裝條件,廣告牌主結構的質量由甲方全權負責。
乙方的權利和義務:
1.租賃期間乙方有權決定發佈內容,但必須保證其真實性、合法性。因廣告內容而產生的糾紛由乙方承擔全部責任。安裝畫面期間的人員安全問題有乙方負責。
2.乙方進行畫面的安裝、更換及維護工作時,須保證廣告牌質量不受損,因乙方工作造成的廣告牌主體及相關硬件損失,由乙方承擔。
3.乙方負責廣告牌的日常巡視及形象督導,如出現畫面安裝不當等問題需及時修復,避免影響甲方設施的社會形象,乙方發現屬甲方負責的質量問題時,須立即通知甲方進行維護和修復
4.本合同終止或解除的,乙方須做好廣告畫面摘除等相關善後工作,將本合同所涉廣告牌恢復原狀交付甲方。
第五條
違約責任:
1.乙方保證設計的廣告內容或設計樣稿的合法性,若因乙方設計的廣告內容侵犯第三方權利的,乙方自行承擔責任,對於乙方要求發佈的不符合法律、法規的廣告內容和表現形式,甲方可要求乙
方予以修改,修改廣告所產生的費用由乙方自行承擔,乙方拒不修改的,視為乙方違約,甲方可終止協議,履約保證金不予返還;
2.本合同生效後,除法定及雙方約定情形外,甲乙雙方不得單方面終止合同,否則,違約方須支付給對方本合同總額30%的違約金。
3.不可抗拒的因素指無法預見的或超出甲方合理控制的事件,比如自然災害、戰爭遇不可抗拒的因素,導致合同不能履行,合同終止,雙方互不承擔違約責任。租賃費用按照實際發佈天數計算,多退少補。
4.乙方應按照本合同要求及時支付租金,遲延支付的,乙方每逾期一日繳納,按當期應繳租金總額的3‰向甲方支付滯納金。乙方實際付款時間逾期60日的,視為乙方違約,甲方有權終止合同,履約保證金不予退還。
六、合同續簽
1.乙方優先權:在合同期滿前六個月,雙方可就延長合同事宜進行商議,同等條件下乙方享有優先續簽的權利。
七、爭議解決:
若合同履行中雙方產生爭議,雙方協商解決。協商不成,可向北屯市人民法院起訴。
八、合同雙方簽字蓋章後生效,本合同一式四份,雙方各保存二份,所有合同附件與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
法人(或代表人): 法人(或代表人):
聯繫電話:聯繫電話:
簽約日期:簽約日期:
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇3
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》,為明確甲、乙雙方各自的權利及義務關係,結合本產品具體情況,經雙方協商一致,簽定如下條款,共同遵守。
第一條 概況:
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:户外落地式鋼結構廣告牌
2、工程地點:____市南川東路海星陽光房地產項目工地外圍牆(原西寧XX廠)
二、工程內容
規格:户外落地式鋼結構廣告牌一塊,總高
4.3米、長 米具體施工要求以《附件1》為準。
第二條 承包方式和總價
1、包工包料(不含燈具、含税金)。
2、户外落地式鋼結構廣告牌總價為: 萬元(大寫金額: 萬 仟元整)。
3、工程期限為15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。
第三條 圖紙:
1.本合同附户外落地式鋼結構廣告牌施工結構剖面圖1張。
第四條 質保:
1. 經甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設的户外落地式鋼結構廣告牌(含主體鋼結構前後面,不含廣告畫面)質保期為________年(自甲方驗收合格之日算起),質保期內甲方的户外落地式鋼結構廣告牌因乙方設計要求、施工技術、材料、加工工藝等出現質量問題均由乙方全部負責修復(更換),費用由乙方承擔。質保期內甲方的户外落地式鋼結構廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現的損壞,乙方不承擔任何責任。
第五條 結算:
1.合同簽定當日甲方支付給乙方人民幣 元(大寫:壹萬陸仟元整元整 )乙方開始施工;
2.乙方施工完成後,甲方向乙方支付剩餘工程款人民幣 元(大寫: 元整 )。
第六條 甲方責任:
1.甲方委派魏X為本工程駐工地代表,對工程進度,工程質量進行監督。辦理工程驗收手續,解決應由甲方解決的問題以及其它事宜。
2.甲方負責户外落地式鋼結構廣告牌施工前期審批手續,乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時,甲方應負責協調。
3.若遇甲方原因及
第三方原因延誤的工期因順延。
第七條 乙方責任:
1.乙方委派 為本工程駐工地代表,負責施工現場日常事務工作。
2.乙方負責施工現場的安全工作並對因乙方原因在施工中出現的損失及人員傷亡事故負全部責任。乙方負責製作地基挖掘地基時,因注意地下管網線,如有損壞乙方負責修復(甲方有義務提前以書面形式告知乙方)。
3.在施工中嚴格執行國家相關施工規範並及時解決施工中出現的問題,按期完工。
4.在質保期內,屬乙方責任造成工程質量問題由乙方負責無償修理。
5.乙方按合同進度施工,自行解決建造户外落地式鋼結構廣告牌所需的各種施工設施、工具、鋼結構主體及零部件的運輸等問題,甲方無償向乙方提供施工所需的水、電,負責材料的管理和施工現場的整潔衞生。
第八條 違約責任
1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時,違約方按合同總額的10%支付守約方違約金,並承擔因違約給守約方造成的全部經濟損失及相關法律責任(如發生訴訟等維權行為時,違約方必須承擔全部訴訟費及律師代理費)。
第九條 免責條款:
1.如遇不可抗力致使户外落地式鋼結構廣告牌損毀雙方免責。(指地震等自然災害及人類不可抗力)。
第十條 合同變更:
本合同的變更必須由雙方協商一致,並以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內容的,應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知並影響本合同履行或造成損失的,應承擔相應的責任。
第十一條 合同解除:
雙方確定出現下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的,可以解除本合同。
1.發生不可抗力的;
2.雙方同意不執行本合同的。
第十二條 爭議解決:
雙方因履行本合同而發生爭議,由雙方協商解決,協商不能解決時,任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。
第十四條 附則:
1.合同未盡事宜,由雙方協商解決。
2.本合同一式貳份共叁頁,具有同等法律效力,甲方貳份,乙方貳份。
3.本合同自雙方蓋章之日起生效,至工程質保期結束後失效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委託代理人 : 委託代理人 :
聯 系 方 式: 聯 系 方 式:
籤 訂____日 期: 籤 訂____日 期
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇4
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
經雙方友好協商,乙方將 部門牌、形象牆、門牌號、公司門口標誌 交與甲方設計與製作。結合製作具體情況,根據《中華人民共和國廣告條例》、《廣告管理條例》簽訂本合同,以共同遵守。
一、 廣告承攬要求:
1、項目名稱: 部門牌、形象牆、門牌號、公司門口志
2、廣告內容: 總經理室、副經理室、經理室、財務室(附圖紙)
3、規格或材料: 總經理室、副經理室、財務室規格:(20cm*35cm) 經理室規格:(25cm*30cm) 材料:
4、其他要求: 無
5、簽訂合同本日起至 20xx 年 月 日前製作完工,遇特殊原因延期。
二、付款方式:
1、在簽訂合同後三天內,乙方須交付報價單總額50%的定金。設計製作完成後,經乙方驗收合格,(乙方)將全款三天內一次性付清,不得拖欠。
2、執行合同中發生爭執,雙方通過友好協商解決,如協商不成,方可向當地人民法院起訴。
三、附則
1、如遇惡劣天氣和特殊情況順延工期。
2、本合同附件 件,名稱:
3、本合同正本一式兩份,雙方各一份,本合同有效期自雙方簽名生效之日起,至結清全部款項止。
4、甲乙雙方如遇其他事項另行商議,作為本合同的補充協議,並享有與本合同同等法律效力。
四、合同期: 年 月 日至 年 月 日止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇5
甲乙雙方經友好協商,就 品牌產品宣傳冊的設計達成如下協議:
一、設計項目和內容
1、設計項目: 單頁(4張)
2、設計內容:平面設計、完稿製作、產品拍攝、場景製作、菲林打樣。
3、宣傳冊的樣本提供
二、設計要求
1、宣傳冊的設計規格 ,設計樣稿 頁,以供甲方選擇定稿。
2、按照甲方提供產品的風格進行設計
三、材料的提供
設計、樣本的材料由乙方承擔,費用已結算在甲方支付的設計報酬中。
四、交貨日期、地點
本合同項下的設計成果及樣本的交付按以下進度進行,但最遲不得超過 年 月 日,交貨地點在甲方所在地。否則,視為乙方違約或履行合同不能。執行環節的進度控制參見附件(作業進度控制表)。
五、驗收辦法
以甲方認可簽字的樣稿為準。
六、報價、報酬及結算方式、付款期限
1、乙方對設計內容的報價如下,此報價已含設計材料費用。
(1)設計
(2)樣磚的拍攝及較色
(3)整理
(4)效果圖製作
(5)出菲林、打樣
甲乙雙方原則上同意按上列報價結算,本合同項下總報酬暫為 元,實際金額按最終確認稿頁數進行結算,此頁數需經甲方承辦人書面認可。
2、甲方在收到乙方所交付的設計成果和樣本後90天內一次性付款。
七、雙方的權利、義務
1、乙方對甲方所提供的相關資料負有保密的義務,不得複製,不得轉讓給第三人重複使用。
2、設計成果的著作權等知識產權屬於甲方享有,乙方未經甲方許可,不得利用。
3、乙方應嚴格按甲方的要求進行設計和修改,並準時交付設計成果。
4、乙方交付的設計成果必須符合《廣告法》等相關法律法規。
5、甲方應及時向乙方提供設計所需要的相關資料和便利。
6、乙方所交付的設計成果不符合甲方的委託要求,甲方有權拒收或限期讓乙方予以整改。
八、違約責任
1、 甲方不按照合同規定的時間向乙方付款的,應根據銀行關於延期付款的規定,向乙方支付違約金。
2、 乙方不能按時交付設計成果的,應向甲方承擔設計總價30%的違約金,若因此造成甲方損失的,應承擔賠償損失的責任。
3、 乙方有其他違約行為的,應向甲方承擔設計總價10%的違約金。
九、爭議的解決
在合同履行中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,應向甲方所在地的人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,經雙方蓋章後生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇6
甲方:
乙方:
甲方位於南大街東南角(商廈)樓房一棟,西牆面(5樓至六樓頂部)租給公司製作廣告牌使用,雙方本着互惠互利的原則,特達成如下協議:
1. 甲方提供牆面,提供內一間房供乙方安裝設備用,負責本單位的一切事宜。
2. 乙方負責外部的工商市政協調工作。
3. 租賃時間為年,從 日止,每年租金一萬元,每年價格不變 。
4. 此合同自簽訂之日起,乙方向甲方一次性交付3年租金,此後每三年乙方向甲方交一次租金。
5. 此合同甲方領導班子換人或其他更換,協議仍然有效,受法律保護。
以上事宜,雙方共同遵守
此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章):
年 月 日
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇7
甲方: 法定代表人:
乙方: 法定代表人:
根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》甲、乙雙方本着平等互利的原則,經友好協商,就甲方委託乙方製作、發佈户外廣告事宜達成以下協議:
一、合同標的物
1、 廣告形式:
2、 廣告位置:
3、 廣告內容:按甲方提供的內容確定。
4、 廣告媒體的尺寸為 ,總面積為 ㎡;廣告材質:廣告媒體數量:以上可根據甲方的具體要求進行調整,乙方應當滿足甲方要求,且不增加任何費用。
5、乙方保證有合法權利和審批手續,具有發佈本合同項下廣告的權限,根據本條約定的形式、位置、時間、規格、內容發佈廣告。
二、合同期限
本合同自簽訂之日起生效,發佈期自上述廣告全部安裝完畢且經過甲方驗收合格正式發佈之日起為起始日,發佈時間為 。
三、合同金額及付款方式
1、合同總金額:
廣告合同總金額為(大寫) 元整(小寫¥ 元);除上述廣告費用外,甲方不承擔其它任何費用。
2、以上合同金額包括但不限於以下費用:
(1) 廣告發布費;
(2) 構架製作及日常維修、維護等費用;
(3) 發佈廣告之電費、保險及一切有關電器裝置及維修所發生的費用;
(4) 合同期限內製作畫面所發生的費用(含拆卸、安裝等);
(5) 保持畫面及廣告媒體清潔、完好無缺及效果美觀發佈所發生的費用;
(6) 政府税收及一切有關雜費。
3、支付方式:
本合同廣告設計完成並經甲方審核效果圖後,甲方支付合同總金額 %作為預付款,即人民幣 萬元整(¥ 元)。廣告牌製作完成,甲方驗收完畢應支付合同總金額的 %,即人民幣 元整(¥ 元)。
4、第二次更換廣告畫面的時間和內容以甲方的通知為準。
5、乙方必須提供真實、合法,合規的有效發票,甲方在收到發票後向乙方進行付款;否則,甲方有權拒絕向乙方支付任何款項,且不承擔遲延付款責任。若乙方提供的發票被税務機關認定為不合格,不能在税前列支,乙方應向甲方賠償由此而引發的全部經濟損失,並按照甲方要求重新出具合格發票。
四、甲方權利義務
1、甲方權利
合同期限內,甲方有權要求乙方修改效果圖。
2、甲方義務
(1)甲方應在乙方製作完成廣告牌之後的三個工作日內派人驗收。驗收標準:廣告牌發佈的內容與乙方提供的效果圖完全一致,驗收合格後簽署書面確認單。
(2)甲方不得將所提供的廣告位置另行租讓。
(3)甲方須在乙方要求的合理時間內提供廣告發布所需文件,如因甲方延誤提供時間影響正常發佈,乙方對此不承擔責任。
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇8
甲方:______________
乙方:______________
甲、乙雙方在平等自願的情況下,經協商一致,根據及有關法律規定,簽訂本合同並共同遵守。
1.合作事項:乙方租賃____大樓外牆廣告位,並支付一定的租賃費於甲方。
2.廣告設置地點:____省____市____路____號____大樓外牆,具體位置見22.1《效果圖》。
3.廣告規格及廣告牌製作形式
3.1 靠____一邊:____米(寬)________米(高)=____平方米,鋼構架和射燈加電腦噴畫;
3.2 靠____一邊:____米(寬)________米(高)=____平方米,鋼構架和射燈加電腦噴畫;
3.3 大樓正面:____米(寬)________米(高)=____平方米,鋼構架、三面翻和射燈加背膠噴畫。
4.權力與義務
4.1 乙方負責廣告位的規劃和廣告牌形式的設計。
4.2 乙方負責廣告牌的設計、建設、安裝、建設所產生的所有費用,和租賃期內向城市管理局繳交其規定的場地佔用費。
4.3 乙方負責租賃期內廣告牌、三面翻機構、廣告畫面、電氣照明系統等申報、安裝及維護,並承擔由此而產生的費用。
4.4 乙方負責租賃期內廣告牌的一切招商工作,所有收益歸乙方所有。
4.5 乙方建設廣告牌時,不得隨意加建或更改經由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸、廣告牌形式及廣告牌的結構,以免影響建築物結構,如因現場條件的限制,可建議可行的解決方案,與甲方協商解決。
4.6 乙方與甲方協商並取得認可後,有權將此廣告牌經營權外包給第三方,其不影響本合同的效力。
4.7 乙方在租賃期內發佈的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規,並承擔違反《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規而產生的責任。
4.8 乙方確保在同等條件下,____大樓的租户和業主擁有優先投放廣告的權利。
4.9 乙方承擔廣告牌圖紙審核費(______萬元內)、設計費(______萬元)、鋼結構安裝施工資質掛靠費(______萬元內)、甲方工程師驗收費(______萬元);如在簽訂合同後,因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產生其它的費用,乙方無需負責。
4.10 甲方有責任協助公關____省____市城市管理局、____省____市規劃局等政府行政部門,令該受租賃的廣告位置可按規定發佈廣告,及協助乙方獲得該位置的廣告發布權。
4.11 建設期間,甲方有責任協助乙方創造有利的施工環境,安排好場地、用電及協助溝通的人員。
4.12 甲方作為建築物業主對廣告牌擁有建議權和驗收權。
4.13 甲方有義務監督廣告牌的運作是否正常,如見不正常,即通知乙方。
4.14 甲方有責任在力所能及的情況下,按乙方的請求,設定有利於招商的條件或環境(如:幫助乙方收集並提供租户的聯繫資料;介紹租户給乙方認識;協助乙方設立招商電話等等)。
4.15 甲方享有建築物業主的權利,有責任在乙方的付款期內以書面的形式向乙方催收場地租賃費,並享有乙方付予的場地租賃費。
5.場地建設期:______年______月至______年______月,如遇不可抗力因素,時間相應順延;
6.場地租賃期及租賃費:
6.1 完工並驗收合格之日或 `A 年月日(兩者取早發生的時間)至年月日,即年時間;
6.2 場地租賃管理費(含税價):______元/年__________年=____________元;即大寫人民幣:__________________。
7.付款方式
7.1 自工程完工並經驗收合格之日起______個工作日內,乙方向甲方支付首年第一期租賃費,計小寫人民幣:____________元,即大寫人民幣:__________________;
7.2 ______年______月______日前後各一週內,乙方向甲方支付首年租賃費的第二期,計小寫人民幣:____________元,即大寫人民幣:________________________;
7.3 ______年______月______日前後各一週內,乙方向甲方支付第二年租賃費的第一期,計小寫人民幣:____________元,即大寫人民幣:________________________;
7.4 ___________年______月______日前後各一週內,乙方向甲方支付第二年租賃費的第二期,計小寫人民幣:____________元,即大寫人民幣:________________________;
7.5 其它的租賃款支付方式,依此類推;
8.驗收
8.1 廣告牌完工後,由甲方、乙方委託的施工方、設計方、甲方選定的工程師或驗收機構進行四方驗收;
8.2 驗收合格後,四方各執一份驗收報告留底。
9.質量保證
9.1 甲乙雙方應保持密切的溝通,乙方每次的畫面更換,廣告牌、三面翻、電氣照明系統等維護,應將情況全面如實地-、電話、傳真或上門通知給甲方,以令甲方有所準備;
9.2 乙方須保證户外廣告設置物及廣告畫面質量良好;如在發佈期內廣告畫面出現破損或嚴重褪色,乙方應在______個工作日內將其修復或更換,並將修復或更換的情況通報甲方;如該廣告牌因不可抗力的因素令發佈受影響,甲方在得到市有關主管部門的認可後,按每延誤一天順延一天廣告位租賃期給乙方;如該廣告牌因意外暫時停止發佈,乙方應及時通知甲方;如該廣告牌在發佈期內被政府徵用,甲方應及時通知乙方,並與乙方協商後,方能答覆政府,同時甲方還應配合乙方向政府辦理相關費用補償事宜,所有費用補償金歸乙方所有。
9.3 廣告照明時間每天不少於______小時(廣告照明時間視季節而調整,一般為每日的______—______)。三面翻運轉時間為每天______個小時,即每日的______—______,可視需要而調整。
10.產權關係
10.1 乙方擁有廣告牌在租賃期內的產權所有權,
10.2 乙方的租賃期滿後,在甲方向乙方支付完廣告牌的剩餘價值之前,此廣告牌的所有權仍歸乙方所有,甲方不得擅自處理此廣告牌的租賃權;在甲方向乙方支付完此廣告牌的剩餘價值之後,此廣告牌的所有權歸甲方所有,甲方處理廣告牌的任何事項都與乙方無關。
10.3 乙方在租賃期內和租賃期滿後甲方支付剩餘價值前,雖然擁有廣告牌的所有權,但不能因雙方的合作終止而擅自拆卸廣告牌。
10.4 廣告牌的所有權和剩餘價值的交接只由甲乙雙方操作。
11.租賃期滿處理方式
11.1 待乙方的租賃期將滿的半年內,甲方須以建築物業主的身份或建築物業主委託人的身份及時與市城管局、市規劃局等政府相關部門協商,爭取此廣告牌的擁有權、租賃權或支配權;
11.2 乙方的租賃期滿後,若甲方擁有該廣告牌資源的擁有權、租賃權或支配權,應優先考慮將廣告牌資源租賃權交給乙方,並保證乙方在同等條件下擁有該廣告資源的優先租賃權;
11.3 若乙方的租賃期滿後,甲乙雙方的任何一方經再三思量後,無意再繼續合作下去,在沒有第三方願意承接此廣告牌的租賃權前,甲方可延遲支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值,但此期間不可發佈任何形式的廣告;在有第三方願意承接此廣告牌的租賃權後,甲方應在第三方承接此廣告牌之日起的一個月內向乙方支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值;如甲方逾期不付給乙方,乙方有權阻止第三方承接單位發佈廣告。
11.4 廣告牌的剩餘價值應由甲乙雙方友好協商,或由甲乙雙方認可的工程評估公司或個人評估,雙方任何一方不認可的評估公司或個人評估出來的剩餘價值都視作無效;如甲乙雙方經友好協商和評估公司或個人的評估都無法解決的,可向當地訴訟委員會或人民法院訴訟解決。
12.政府因素:在媒體發佈期內,如因國家或地方政府的政策、法規、法令等原因,造成本合同無法繼續履行或中斷履行的,甲乙雙方在與政府處理完相關事宜後,應順延廣告位租賃期,其善後事宜由雙方友好協商解決。
13.不可抗力:指本合同簽訂後發生的一方無法合理控制的、阻止並妨礙一方全部或部分履行其在本合同項目義務的任何事件,包括但不限於地震、颱風、水災、大雨、其它自然災害、戰爭、暴動、罷工、騷亂、譁變等。由不可抗力因素造成本合同無法履行或延遲履行,甲乙雙方應盡力消除,並可免除責任;但在不可抗力因素消除之後,雙方繼續履行合同,廣告位租賃期也相應順延。
14.安全責任:在安裝和租賃期內,因廣告牌、廣告畫或廣告牌的相關設備而造成人員、財產等損害,與甲方無關,應由乙方承擔所有責任;在安裝和租賃期以外,與此廣告牌有關的任何責任、事故,都與乙方無關,其責任人為甲方。
15.保密制度
15.1 甲乙雙方應保密雙方的合作關係和方式,不得向第三方透露;
15.2 甲乙雙方應保守合同條款的祕密,不得向任何第三方透露合同的條款。
16.本合同自雙方簽章之日起生效,至租賃期結束且甲方已經支付廣告牌的剩餘價值之日止,如需續期,需另行簽訂合同。
17.違約責任
17.1 若因乙方無故拖延工期而影響了甲方的正常營業,每逾期一天,乙方支付甲方一年場地租賃管理費的______元作違約金;
17.2 如乙方未能按本合同約定的時間內支付場地租賃管理費給甲方,甲方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利,並自本合同約定的付款時間算起,每日按一年場地租賃管理費的______向甲方支付違約金;若經甲乙雙方協商後對工作一致推遲,則收款時間相應順延;
17.3 如因甲方的原因導致乙方的工期延誤、合同不能履行等,乙方有權單方面終止本合同,並由甲方賠償乙方的一切損失;
17.4 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,並友好協商,辦理合同終止手續,並由責任方賠償非責任方由此造成的經濟損失;
17.5 甲方必須確保乙方的租賃期,不得因____大樓的業主或____大樓的承包商的變更而影響了本合同規定乙方所擁有的權益,否則視為甲方毀約,並由甲方賠償乙方的一切損失。
18.爭議或糾紛處理:在本合同履行期內,雙方發生爭議時,雙方可採取友好協商解決或請有關部門進行調解;如當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
19.在合作過程中如有未盡事宜,可另行簽訂補充合同,並具有同等法律效率。
20.如因甲乙雙方的任何一方的變更,其責任與義務應由變更方的下一繼承者承擔,本合同的法律效率依然有效。
21.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
22.附件
22.1《效果圖》
22.2《廣告牌結構圖》
甲方:_______________ 乙方:__________________
籤代表:___________ 籤代表:______________
開户銀行:___________ 開户銀行:______________
帳號:_______________ 帳號:__________________
地址:_______________ 地址:__________________
電話:_______________ 電話:__________________
傳真:_______________ 傳真:__________________
籤日期:____________年___________月________日
網址:_________________________________________
電子郵箱:___________________________________
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇9
發包方:司(以下簡稱甲方) 住所地:
法人代表:陳件根
承包方: (以下簡稱乙方) 住所地:
身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規,本着互惠互利相互合作的原則,經甲、乙雙方友好協商,現就甲方廣告牌承做業務,以發包承攬給乙方,現就相關事宜,簽訂本協議:
一、履約保證金
合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。
二、承攬經營範圍
見彩圖及製作清單,乙方現場製作包安裝。
三、承攬結算方式
1、結算價款:廣告牌製作費4300元。
2、製作完工驗收合格後,按甲方規定給予付款。
四、雙方的權利和義務
1、乙方必須服從甲方的管理,遵守甲方的各項規章制度,維護甲方的企業形象和服務品質。
2、乙方應依據國家相關法律法規,做到安全施工,文明經營,並承擔經營過程中所發生的一切安全事故民事賠償責任,甲方不承擔任何責任。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,未盡事宜協商解決。本合同經雙方簽字蓋章生效。
甲方代表簽字(蓋章):
乙方代表簽字(蓋章):
年月日:
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇10
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
根據的有關細則規定,甲方委託乙方包工加工廣告牌鋼版面結構主體制作。結合廣告產品具體情況,經雙方協商一致,本着自願、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同尊信執守:
一、項目名稱
1、項目名稱:①廣告字牌製作及安裝。
2、項目範圍:擺芒都勻供銷社茶園;
3、實施地點距公路邊米;
二、工程內容
1、依據甲方確認的工程做法及選材標準詳見清單,甲方委託乙方在甲方指定地點安裝一塊户外廣告牌。
2、甲方負責提供內容及噴繪布面。乙方負責現場製作,組裝、安裝。
三、工程期及進度要求
1、製作週期為4天(年月日—年月日)。
2、乙方一次安裝完畢,乙方保證廣告牌安裝質量,製作完成後,甲方進行現場驗收。
3、施工期間現場安全責任由乙方承擔,廣告牌安裝完成後一年內,如果廣告牌如果由於質量問題,出現倒塌、傾斜等,乙方承擔由此造成的一切損失。
四、承包方式及造價(詳情清單、結構圖)
總造價:元整(元) 乙方銀行賬户信息:
開户名:開户行:帳 號:
五、工程款支付、結算方式
合同簽訂一日內,甲方支付乙方萬元(元)預付款,甲方驗收合格後,支付該次精細化廣告牌製作款餘款拾元(元)給乙方,乙方向甲方開具等額發票。
六、違約責任
如果甲乙雙方發生糾紛,由雙方協商解決。若協商不成時,由該 工程承所在地人民法院裁決。
七、附件
1、合同未盡事宜,由雙方協商解決,補充協議作為合同附件共同遵守。
2、本合同一式兩份,具有同守效力。甲、乙雙方各執一份。
甲方: (蓋章)乙方: (蓋章)
代表人簽字: 代表人簽字
年月 日 年月 日
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇11
甲方: (以下簡稱甲方)
公司地址:
乙方: (以下簡稱乙方)
公司地址:
甲乙雙方經友好協商,就甲方在乙方經營的廣告位置上發佈廣告的事宜,根據《中華人民共和國廣告法》及相關法律法規的規定,達成如下協議:
一、廣告發布地點、規格及內容:
1、廣告發布媒體:
2、廣告發布地點及規格、數量:(廣告效果圖見附件一)
3、廣告發布製作工作期:工作日。
4、廣告內容:以乙方簽字蓋章認可的廣告樣稿為準,該樣稿作為本合同附件,與本合同具有同等效力。
二、發佈時間及期限:
發佈時間為 。即 年 月 日至 年 月 日止。期滿後乙方有在同等條件下優先續簽之權利,但需提前一個月書面通知甲方。
三、合同價格及付款方式:
合同總金額:¥: 元,燈布費: 元;燈杆租費為: 元(大寫: )。含:廣告發布費、維修費。
付款方式 :
四、甲方責任及工作內容:
1、向乙方提供具有法律效力的廣告經營資格證明即營業執照複印件作為本合同附件。
2、負責承擔路燈廣告的製作、安裝、維修;若乙方製作安裝更換廣告畫面,
乙方每次按每平方米 元支付給甲方作為設計噴繪及安裝費(該費用支付給甲方後,甲方立即實施)。
3、不定期對鋼結構進行檢查維護,若鋼結構發生毀損、傷人、損物等意外事故和責任事故由甲方全權承擔。
五、乙方責任及權利:
1、按合同約定期限支付相關費用。
2、向甲方提供具有法律效力的自身主體資格及相關資質證明並作為合同附件;
3、向甲方提供內容真實、具合法性的畫面基礎設計稿資料,對可能涉及的知識產權及可能導致的侵權糾紛全權負責;
六、違約責任:
1、本合同簽訂後,未經雙方同意,任何一方不得擅自修改或終止,否則視為違約,承擔違約責任並賠償違約金。本合同違約金為合同總金額的10%,賠償金按實際損失計算。
2、乙方逾期付款時,應按日向甲方支付當期未付款項的千分之二作為逾期付款違約金。乙方若逾期付款超過10日,視為違約,甲方有權單方面終止本合同,並撤除為乙方所發佈的廣告,對因此造成的甲方經濟損失,乙方還應承擔全部賠償責任。
3、甲方在乙方如期付款的前提下,若因主觀因素不按約發佈廣告,應按日向乙方支付合同總金額的千分之二作為遲延履行違約金。若延遲10日未發佈的視為違約,應賠償由此給乙方造成的經濟損失。
七、其它:
1、以上各條如與國家法律、法規有牴觸的,以國家法律、法規為準。
2、如果當事人因不可抗力或政府行為沒有或者延遲履行該合同所規定的義務,且這些不可抗力出現的時間、後果又是無法預見和避免的,則甲方應及時將事件的發生通知另一方,並退回剩餘的租金費用,有關方應儘自己的最大努力減少損失或配合對方將損失減少至最低程度。當不可抗力消失以後雙方應繼續履行本合同,或者由甲方在具同等價值的廣告位繼續發佈該廣告。
3、若有任何一方因主觀原因要單方面終止合同的,需提前一個月告之對方,在雙方共同協商處理辦法並達成一致後可終止本合同。
4、若因政府要求發佈公益廣告,雙方則無條件服從,發佈公益廣告佔用的時間,合同到期後由甲方按實際補給乙方。
八、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,雙方代表簽字和蓋章後生效。
甲方: 乙方:
法定代表(授權代表):法定代表(授權代表):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
樓頂廣告牌有償租賃合同 篇12
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委託承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂後,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為,時間為簽訂合同之日起計算日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開户銀行: 開户銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂