廣告牌安置地點合同書 篇1
甲方:_________________
乙方:_________________
_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方),就乙方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下:
1、廣告牌設置地點:規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________),面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置,其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2、甲方須支付乙方廣告設置費,每年_________元整,並以下列方式支付
A、本合同成立之時,先支付總費用的30%,計_________元整。
B、廣告牌設置完成之日,即_______年______月______日(廣告牌設置完成日),支付餘額_________元整。
C、自第二年始,應於該年__________月__________日之前付清該年年設置費的金額。
3、有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等,一切費用與責任悉由甲方負擔。
4、若有下列情形時,乙方有權解除本合同,並要求甲方立即撤除廣告牌
A、未按本合同的約定支付設置費;
B、廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
C、甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5、按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務,若於甲方指定期限內未能完全拆除,乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金,直至拆除完畢之日為止。
6、甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本合同,如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7、本合同有效期間自_______年______月______日起,至_______年______月______日止,為期______年。
本合同一式兩份,雙方當事人各執一份,自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
廣告牌安置地點合同書 篇2
甲方(出租方):
乙方(承租方):
經甲、乙雙方協商同意,就租用______廣告牌一事,達成如下協議,共同遵守。
一、廣告牌要求
甲方將位於____________路邊的一個廣告牌,每個規格為______,面積為______平方米,提供給乙方作為其經營範圍的商品宣傳之用,有關廣告內容的責任全由乙方自負。
二、廣告牌租用期限
廣告牌租賃期限為X年(即從_________年______月______日起至______年______月______日止)。乙方交納廣告牌射燈的電費。向工商、税務部門申報安裝廣告事宜由甲方代辦,但因此而發生的費用,則由乙方自行承擔。
三、乙方所發佈的廣告內容必須符合如下要求:
1.所發佈的廣告內容必須與______產品相關。
2.廣告內容及畫面必須與工商登記內容、畫面一致,不能違反國家政令法規。
3.乙方必須在簽訂本合同即日起______(即______年______月______日前)將廣告畫安裝完畢。若乙方不能按時裝上廣告畫,甲方則有權立即將廣告牌收回,另行安排,乙方不得有任何異議。
四、廣告畫的設計、製作、安裝
1.廣告畫統一使用噴畫形式設計、製作、安裝,均由乙方負責,由此發生的費用亦全由乙方自負。
2.在安裝廣告畫前,乙方必須將要製作的廣告畫樣本交付甲方審核,經甲方書面同意後,方可製作安裝。否則,由此造成的一切後果由乙方自負。
五、其他規定
1.廣告發布後,若乙方要求修改廣告畫的規格、內容、版面等,須以書面形式通知甲方。經甲方同意後,才能重新確定修改,由此造成的設計、製作、安裝費用均全由乙方自負。
2.因政府行為、場地拆遷或不可抗力因素從而導致廣告終止發佈,本協議立即終止,雙方不負任何違約責任,甲方已收費用不退還。
3.在同等的條件下,乙方有優先承租原廣告牌位置的權利。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,從雙方簽字日起即時生效,均具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:____________
代表:____________代表:____________
電話:____________電話:____________
簽約日期:____________年____月____日
簽約地點:____________________________________
廣告牌安置地點合同書 篇3
甲方:
乙方:
______________有限公司與________________公司就使用甲方廣告牌位一事,達成如下協議。
一、 廣告發布內容:小天鵝冰箱、洗衣機。
二、 廣告發布地點:西華縣萬果園百貨南側
三、 廣告牌位使用期限為兩年。___ 年 ___月 ___日至 ___年___ 月___ 日止。
四、 廣告牌位面積:_________ 平方米。
五、 廣告租金每年________元,兩年合計_____元。
六、 付款方式:現金支付,廣告牌位使用之日起一次付清一年租金____元, 第二年租金提前當年時間兩個月付清,否則按自動放棄由甲方處理。
七、 其它事項。
乙方提供噴繪畫面內容,由甲方負責安裝,負責協調工商市政。其它事項都由乙方負責。
此合同一式兩份,各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌安置地點合同書 篇4
甲方:__________________________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方),就乙方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下:
1.廣告牌設置地點:
規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________),面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置,其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設置費:
每年_________元整,並以下列方式支付
A.本合同成立之時,先支付總費用的30%,計_________元整。
B.廣告牌設置完成之日,即_______年______月______日(廣告牌設置完成日),支付餘額_________元整。
C.自第二年始,應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。
3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等,一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時,乙方有權解除本合同,並要求甲方立即撤除廣告牌
A.未按本合同的約定支付設置費;
B.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
C.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務,若於甲方指定期限內未能完全拆除,乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金,直至拆除完畢之日為止。
6.甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。乙方必須保證其有權簽定本合同,如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本合同有效期間自_______年______月______日起,至_______年______月______日止,為期______年。
本合同一式兩份,雙方當事人各執一份,自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______ 代表人(簽字):_______
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_____________ 簽訂地點:_____________
廣告牌安置地點合同書 篇5
依據《中華人民共和國合同法》和《廣告法》的有關規定,經協商一致,雙方簽定本合同,信守執行。
一、廣告形式、數量及位置:
廣告形式: 規格:400cm*200cm(寬*高) 發佈數量:1 套 單價:元/月 媒體位置:
二、發佈週期:
製作週期為:90天 即20xx年 月 日 至 20xx年月 日, 並於20xx年 月 日前向乙方提供電子版
本樣稿。
四、發佈費用及付款方式
特別説明:發佈費為更換畫面的製作及安裝費用,如發佈中途需更換畫面需再次支付發佈費用。
1、合同總價為:人民幣元(大寫:RMB 整)
2、簽定合同七個工作日內甲方需支付乙方合同全額款項的50%:人民幣元(大寫:RMB)
五、雙方的責任與義務
1.甲方負責户外廣告報批手續,廣告稿樣審批,驗收及發佈期的保修維護。
2.甲方負責將廣告稿樣報有關部門審批,審批不合格,稿樣退回乙方修改。稿樣一經確認即作為製作及驗收的有效依據,為本合同附件,與本合同一併保存。乙方再提出與稿樣不同要 求所發生的費用由乙方負擔,由此而耽誤的廣告發布時間,甲方不予順延。
3.甲方收到乙方第一期款,及廣告稿樣經確認後(7)天內,完成製作。製作完成後3天內,甲、乙、製作雙方共同驗收,驗收合格,乙方在《驗收報告》上籤章,乙方接到甲方通知,不及時驗收,超過3日 後,甲方視同乙方驗收合格。
4.乙方應按照合同約定按期付款,如乙方不按期付款,甲方有權終止本合同且廣告位置不予保留。並按照合同總金額的30%向乙方追償違約金。
5.廣告發布期間,如因甲方責任造成廣告發布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發布終止由 乙方承擔責任;如因不可抗力造成廣告發布終止,甲乙雙方友好協商解決。
八、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛,應當友好協商解決,協商不成的,甲乙雙方任何一方均可向人民法院提請訴訟。
九、本合同壹式叁份,自雙方簽字(蓋章)之日起生效,具有同等的法律效力。
十、其他約定: 甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 甲方代表簽名: 乙方代表簽名:
地 址: 地 址: 傳 真: 傳 真:
廣告牌安置地點合同書 篇6
甲方:_________________
乙方:_________________
_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方),就乙方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下:
1.廣告牌設置地點:
規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________),面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置,其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設置費:
每年_________元整,並以下列方式支付
.本合同成立之時,先支付總費用的30%,計_________元整。
.廣告牌設置完成之日,即_______年______月______日(廣告牌設置完成日),支付餘額_________元整。
.自第二年始,應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。
3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等,一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時,乙方有權解除本合同,並要求甲方立即撤除廣告牌
.未按本合同的約定支付設置費;
.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務,若於甲方指定期限內未能完全拆除,乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金,直至拆除完畢之日為止。
6.甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本合同,如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本合同有效期間自_______年______月______日起,至_______年______月______日止,為期______年。
本合同一式兩份,雙方當事人各執一份,自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______代表人(簽字):_______
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________
廣告牌安置地點合同書 篇7
甲方(發佈方):
乙方(廣告主):
甲、乙雙方根據《廣告法》及《廣告管理條例》就內容廣告發布有關事項簽定本合同並共同遵守:
一、廣告形式:
二、廣告位置:
三、廣告規格:
四、廣告期限:自 年 月 日至 年 月 日。實際發佈時間以《驗收報告》中確認的發佈時間為準。
五、廣告價格:
1、廣告費:含發佈費、佔地費、維修費、保險費、基礎架製作費,單價: 元/塊, 塊。年合計: 元。
2、廣告費的支付:第一期款:簽定合同後3日內,乙方向甲方支付廣告費,計 元。第二期款:廣告驗收後,乙方向甲方支付剩於款 元。
六、雙方責任:
1、甲方負責户外廣告報批手續,廣告稿樣審批,驗收及發佈期的保修維護。
2、甲方負責提供廣告樣件,甲方負責將廣告稿樣報有關部門審批。稿樣一經確認即作為製作及驗收的有效依據,為本合同附件,與本合同一併保存。乙方再提出與稿樣不同要求所發生的費用由乙方負擔,由此而耽誤的廣告發布時間,甲方不予順延。
3、甲方收到乙方第一期款,及廣告稿樣經確認後30天內完成製作。製作完成後3天內,由乙方驗收,驗收合格,乙方在《驗收報告》上籤章。
4、乙方應按期付款,如乙方不按期付款,甲方有權終止本合同並廣告位置不予保留。
5、廣告發布期間,如因甲方責任造成廣告發布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發布終止由乙方承擔責任;如因不可抗力造成廣告發布終止,甲乙雙方友好協商解決。
七、合同續簽:
合同期滿前1個月,雙方可重新商討延長本合同事宜。同等條件下,乙方享有優先權。如合同期滿乙方未辦理續簽手續,乙方不再享有優先權,廣告位置不予保留。
八、本合同執行過程中發生爭議,雙方協商不成,可向人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各一份。
2、合同附件一式兩份,甲乙雙方各一份。
3、合同中未盡事宜或本合同如需修改,可簽訂補充合同。
4、本合同自簽字蓋章之日生效。
甲方: 代表:
電話: 傳真:
乙方: 代表:
電話: 傳真:
廣告牌安置地點合同書 篇8
甲方:
乙方:
根據《民法典》的有關細則規定,甲方委託乙方包工加工廣告牌鋼版面結構主體制作。結合廣告產品具體情況,經雙方協商一致,本着自願、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同尊信執守:
一、項目名稱
1、項目名稱:①廣告字牌製作及安裝。
2、項目範圍:__________________;
3、_____________;
二、工程內容
1、依據甲方確認的工程做法及選材標準詳見清單,甲方委託乙方在甲方指定地點安裝一塊户外廣告牌。
2、甲方負責提供內容及噴繪布面。乙方負責現場製作,組裝、安裝。
三、工程期及進度要求
1、製作週期為天(年月日—年月日)。
2、乙方一次安裝完畢,乙方保證廣告牌安裝質量,製作完成後,甲方進行現場驗收。
3、施工期間現場安全責任由乙方承擔,廣告牌安裝完成後一年內,如果廣告牌如果由於質量問題,出現倒塌、傾斜等,乙方承擔由此造成的一切損失。
四、承包方式及造價
總造價: 元整(元) 乙方銀行賬户信息:
開户名:開户行:帳 號:
五、工程款支付、結算方式
合同簽訂一日內,甲方支付乙方元( 元)預付款,甲方驗收合格後,支付該次精細化廣告牌製作款餘款 元( 元)給乙方,乙方向甲方開具等額發票。
六、違約責任
如果甲乙雙方發生糾紛,由雙方協商解決。若協商不成時,由該 工程承所在地人民法院裁決。
七、附件
1、合同未盡事宜,由雙方協商解決,補充協議作為合同附件共同遵守。
2、本合同一式兩份,具有同守效力。甲、乙雙方各執一份。
甲方: (蓋章)乙方: (蓋章)
代表人簽字: 代表人簽字
年月 日 年月 日
廣告牌安置地點合同書 篇9
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上,根據《中華人民共和國民法典》和有關法律、法規,就甲方委託乙方廣告牌工程施工的有關事宜達成如下協議,供雙方共同遵守:_______________________________(以下簡稱甲方)乙方:大連傳媒廣告有限公司(以下簡稱乙方)
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌設計與安裝。
2、數量、規格、材料與報價表;詳見本合同附件一(報價單)。
3、安裝地點:
二、合同價款及付款方式
1、合同價款
甲方應支付給乙方的製作和安裝費用總計:¥元(大寫:整)。
2、付款方式
①甲方於合同生效後3日內支付乙方合同總額%的款項,即人民幣元整,即大寫:整。
②本合同第一條項目概述中所述項目整體安裝驗收合格後,甲方支付給乙方合同總額的%,即人民幣元整,即大寫:整,在安裝完畢後7日內支付。
③以上工程費用乙方如向甲方出具等額的合法有效的發票。
三、製作、安裝方式及質量、安全要求
1、甲、乙雙方共同負責相關部門的協調工作。
2、乙方包工包料,包質量包安全,全面負責所述項目的製作、運輸和安裝的整個過程。
3、乙方保證嚴格按照本合同附件一的材料標準制作、安裝本合同一所述項目,所採用的材料與報價一致,符合相關設計要求,並保證結構達到設計強度。
四、製作、安裝工期
1、乙方應在______年月日前製作安裝完成。
2、在乙方製作、安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因導致未按合同約定付款而造成乙方無法按期完工,責任由甲方負責,如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、颱風等自然災害,工期順延。
五、製作、安裝的驗收
乙方在合同規定期限內製作安裝完成後,甲方須在3日內驗收,並通知乙方驗收是否合格,甲方3日內未通知乙方視為合格,如不合格,乙方應在接到甲方
的通知後返工達到合同約束的製作標準與安裝要求。
六、雙方權利和義務
1、甲方應向乙方提供廣告所需的資料,保證其內容符合法律、法規的規定。
2、廣告牌製作和安裝的施工過程中所出現的一切安全事故,造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
3、甲方及其委派人員有權監督乙方的施工。甲方發現乙方施工材料不合格、工程質量不達標、施工不規範及施工過程中發現廣告牌施工方案不合理等問題時,有權要求乙方予以整改,乙方應立即整改完畢。
4、甲方應當負責現場施工的總協調工作,併為乙方提供水電,施工過程中產生的電費由甲方自行承擔。
5、乙方應當保證施工程序符合行業標準,保證所提供的鋼製材料質量符合合同約定。
6、乙方應當確保工地現在周圍的清潔、施工廢料及時清理乾淨。
7、廣告牌所有權歸甲方所有,拆除工作由甲方組織實施。
七、違約責任
1、若甲方逾期付款的,乙方有權催促甲方付款,並要求甲方支付違約金,每逾期一日的逾期違約金為500元支付給乙方。
2、乙方不能按本合同的約定完成製作、安裝工作並經驗收合格的,每逾期一日應向甲方支付違約金人民幣500元。
八、其他事項
1、本合同附件是本合同的有效組成部分。雙方在執行合同中,若發生爭議協商不成,任何一方均可向合同簽署地所管轄權的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另籤補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力,若補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表人:代表人:
聯繫電話:
廣告牌安置地點合同書 篇10
甲方:
乙方:
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌設計與安裝。
2、數量、規格、材料與報價表;詳見本合同附件一(報價單)。
3、安裝地點:
二、合同價款及付款方式
1、合同價款
甲方應支付給乙方的製作和安裝費用總計:¥元(大寫:整)。户外廣告牌製作合同
2、付款方式
①甲方於合同生效後3日內支付乙方合同總額%的款項,即人民幣元整,即大寫:整。
②本合同第一條項目概述中所述項目整體安裝驗收合格後,甲方支付給乙方合同總額的%,即人民幣元整,即大寫:整,在安裝完畢後7日內支付。
③以上工程費用乙方如向甲方出具等額的合法有效的發票。
三、製作、安裝方式及質量、安全要求
1、甲、乙雙方共同負責相關部門的協調工作。
2、乙方包工包料,包質量包安全,全面負責所述項目的製作、運輸和安裝的整個過程。
3、乙方保證嚴格按照本合同附件一的材料標準制作、安裝本合同一所述項目,所採用的材料與報價一致,符合相關設計要求,並保證結構達到設計強度。
四、製作、安裝工期
1、乙方應在20______年月日前製作安裝完成。
2、在乙方製作、安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因導致未按合同約定付款而造成乙方無法按期完工,責任由甲方負責,如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、颱風等自然災害,工期順延。
五、製作、安裝的驗收
乙方在合同規定期限內製作安裝完成後,甲方須在3日內驗收,並通知乙方驗收是否合格,甲方3日內未通知乙方視為合格,如不合格,乙方應在接到甲方
的通知後返工達到合同約束的製作標準與安裝要求。
六、雙方權利和義務
1、甲方應向乙方提供廣告所需的資料,保證其內容符合法律、法規的規定。
2、廣告牌製作和安裝的施工過程中所出現的一切安全事故,造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
3、甲方及其委派人員有權監督乙方的施工。甲方發現乙方施工材料不合格、工程質量不達標、施工不規範及施工過程中發現廣告牌施工方案不合理等問題時,有權要求乙方予以整改,乙方應立即整改完畢。
4、甲方應當負責現場施工的總協調工作,併為乙方提供水電,施工過程中產生的電費由甲方自行承擔。
5、乙方應當保證施工程序符合行業標準,保證所提供的鋼製材料質量符合合同約定。
6、乙方應當確保工地現在周圍的清潔、施工廢料及時清理乾淨。
7、廣告牌所有權歸甲方所有,拆除工作由甲方組織實施。
七、違約責任
1、若甲方逾期付款的,乙方有權催促甲方付款,並要求甲方支付違約金,每逾期一日的逾期違約金為元支付給乙方。
2、乙方不能按本合同的約定完成製作、安裝工作並經驗收合格的,每逾期一日應向甲方支付違約金人民元。
八、其他事項
1、本合同附件是本合同的有效組成部分。雙方在執行合同中,若發生爭議協商不成,任何一方均可向合同簽署地所管轄權的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另籤補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力,若補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代表人:
代表人:
聯繫電話:
廣告牌安置地點合同書 篇11
1.廣告牌設置地點:規定於乙方建築物屋頂前側,面積_________平方米。
廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置,其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設置費,每年_________元整,並以下列方式支付:
2.1本合同成立之時,先支付總費用的30%,計_________元整。
2.2廣告牌設置完成之日,即_______年______月______日,支付餘額_________元整。
2.3自第二年始,應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。
3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等,一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時,乙方有權解除本合同,並要求甲方立即撤除廣告牌
4.1未按本合同的約定支付設置費;
4.2廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
4.3甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務,若於甲方指定期限內未能完全拆除,乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金,直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌,則乙方有權自行拆除廣告牌,由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本合同,如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本合同有效期間自_______年______月______日起,至_______年______月______日止,為期______年。
本合同一式兩份,雙方當事人各執一份,自雙方簽字蓋章後生效
甲方:_________
代表人:_______
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方:_________
代表人:_______
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
廣告牌安置地點合同書 篇12
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交日期計算,雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂後,訂作商付給承攬方元,在加工量達到_%,定作方付給承攬方_元,在加工量全部完成時,在定作方驗收合格後支付給承攬方_元,預留_元作為質保金一年後付清。定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金__元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%或酬金總額的__%違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__各留存一份。
定作方:承攬方:
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
開户銀行:開户銀行:
帳號:帳號:
日期:
廣告牌安置地點合同書 篇13
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,為保護雙方合法權益,結合本合同施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的廣告牌拆除工程這有關事宜,達成如下合同:
一、工程概況
工程名稱 工地廣告牌拆除工程
工程地點:
二、工程拆除範圍、承包方式及驗收標準
1、拆除範圍:與該設施有關的所有牌面、支架及其它相關設施設備的拆除及清理外運等相關工作
2、承包方式:
(1)乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除工具設備、包施工安全、包質量、包工期;
(2)乙方自行承擔全部拆除費用;
(3)乙方回收除角鐵焊接柱(每根約2米高度)、16根槽鋼、燈、電纜之外的全部拆除物資,並向甲方交納物資回收費
3、拆除施工任務完成後驗收合格的標準:
(1)拆除範圍內的所有設施、設備等全部拆除並全部清理外運,現場清理乾淨;
(2)乙方完成本合同約定的其他義務。
三、乙方完成拆除任務所涉及的主要工作內容(包括但不限於以下內容)
(1)拆除施工前乙方應當取得必要的政府行政許可、備案及其他相關行政手續的辦理,拆除現場應設置安全生產所採取的必要措施及設備;
(2)拆除雙方約定範圍內的所有與廣告牌有關的設施設備;拆除施工完成後場地清理外運及其市政運輸道路的清掃與保潔等;
(3)拆掉的甲方保留物品完好無損的放置於甲方指定位置;
(4)拆除施工時對鄰近設施、建築物、樹林等的防護;
(5)降噪環保所採取的必要措施
四、拆除施工的工期要求
自雙方訂立本合同之日起______個日曆內,按約定完成拆除範圍內的所有拆除任務。
五、履約保證金、物資回收費用及支付方式
(1)本合同訂立時,乙方向甲方支付履約保證金( 元整),履約保證金不計利息,乙方按照約定完成拆除並安全生產,經驗收合格辦理完相關手續後,甲方按約定予以退還。
(2)本合同訂立時,乙方向甲方支付物資會收費 元( 萬元整),税費由乙方自理。
六、乙方必須嚴格按照國家及省市有關安全法律法規拆除施工,針對本項目的特點制定安全保證措施,建立應急救援預案,確保拆除施工在安全的狀態下進。
七、甲方義務
(1)給乙方提供辦理拆除手續時必要的資料;
(2)協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關係等的協調;
(3)給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電。
八、乙方義務
拆除作業時乙方須遵守《建築工程安全生產管理條例》等法律法規、行業規範及政府相關規定; 拆除施工過程中乙方必須接受甲方對安全生產、拆除進度等的全面監督檢查; 乙方承諾自行承擔發生的所有事故責任。
九、違約責任
(1) 乙方不得以任何理由拖延拆除施工進度,由於乙方原因遲延工期時,乙方按每日人民幣壹仟元(1000元/日曆天)向甲方支付違約金(乙方許可甲方無條件從乙方交納的履約保證金中扣除);
(2) 乙方延遲完成拆除任務時間超過叁個日曆天(3日曆天)時,甲方有權單方面解除本合同,乙方向甲方交納的履約保證金全部作為乙方違約向甲方支付的違約金,甲方無需向乙方返還。
(3) 乙方沒有按本合同約定及法律規定辦理相關行政許可審批手續時,乙方應承擔違法施工作業而產生的全部法律後果(包括行政機關向甲方和乙方作出的行政處罰);如果因此造成工期拖延雙方按本合同第九條第(1)款的約定處理。
十、拆除任務完成經甲方檢查驗收後,雙方形成書面的確認單並辦理完其他約定的手續後,拆除施工同自動解除。
十一、本合同一式二份,甲方、乙方各執一份。具有同等的法律效力。
十二、本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日
廣告牌安置地點合同書 篇14
甲乙雙方經友好協商,就 品牌產品宣傳冊的設計達成如下協議:
一、設計項目和內容
1、設計項目: 單頁(4張)
2、設計內容:平面設計、完稿製作、產品拍攝、場景製作、菲林打樣。
3、宣傳冊的樣本提供
二、設計要求
1、宣傳冊的設計規格 ,設計樣稿 頁,以供甲方選擇定稿。
2、按照甲方提供產品的風格進行設計
三、材料的提供
設計、樣本的材料由乙方承擔,費用已結算在甲方支付的設計報酬中。
四、交貨日期、地點
本合同項下的設計成果及樣本的交付按以下進度進行,但最遲不得超過 年 月 日,交貨地點在甲方所在地。否則,視為乙方違約或履行合同不能。執行環節的進度控制參見附件(作業進度控制表)。
五、驗收辦法
以甲方認可簽字的樣稿為準。
六、報價、報酬及結算方式、付款期限
1、乙方對設計內容的報價如下,此報價已含設計材料費用。
(1)設計
(2)樣磚的拍攝及較色
(3)整理
(4)效果圖製作
(5)出菲林、打樣
甲乙雙方原則上同意按上列報價結算,本合同項下總報酬暫為 元,實際金額按最終確認稿頁數進行結算,此頁數需經甲方承辦人書面認可。
2、甲方在收到乙方所交付的設計成果和樣本後90天內一次性付款。
七、雙方的權利、義務
1、乙方對甲方所提供的相關資料負有保密的義務,不得複製,不得轉讓給第三人重複使用。
2、設計成果的著作權等知識產權屬於甲方享有,乙方未經甲方許可,不得利用。
3、乙方應嚴格按甲方的要求進行設計和修改,並準時交付設計成果。
4、乙方交付的設計成果必須符合《廣告法》等相關法律法規。
5、甲方應及時向乙方提供設計所需要的相關資料和便利。
6、乙方所交付的設計成果不符合甲方的委託要求,甲方有權拒收或限期讓乙方予以整改。
八、違約責任
1、 甲方不按照合同規定的時間向乙方付款的,應根據銀行關於延期付款的規定,向乙方支付違約金。
2、 乙方不能按時交付設計成果的,應向甲方承擔設計總價30%的違約金,若因此造成甲方損失的,應承擔賠償損失的責任。
3、 乙方有其他違約行為的,應向甲方承擔設計總價10%的違約金。
九、爭議的解決
在合同履行中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,應向甲方所在地的人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,經雙方蓋章後生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
廣告牌安置地點合同書 篇15
甲方:
乙方:
甲方有村小組號橋頭西側廣告牌一塊轉讓給乙方,為了雙方的合法權益,現將有關事項協議如下:
第1條甲方廣告牌位於村小組號橋頭西側(縣8)。
第2條甲方所轉讓的此廣告牌用地是與村小組所取得合同用地,時間為四年,即從年月日至年月日止。;乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂合同之日)至年月日止。年月日以後土地使用權由乙方自己承擔。在年月日前乙方不再承擔有關租用土地費用。
第3條由於甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件,甲方轉讓給乙方後若有政府行為拆遷,甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。
第4條付款方式:簽訂合同之日,乙方一次付清轉讓千元(元)。
第5條此合同履行當中發生糾紛,雙方商解決,也可以向人民法院提起訴訟。
第6條本協議一式兩份,具有同等法律效力,甲、乙雙方各執一份。此合同至簽字之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
電話:
法定代表人(簽字):電話:
年 月 日
廣告牌安置地點合同書 篇16
委託方 合同編號:
簽訂地點:
承攬方 簽訂日期: 年 月 日
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介):
1.2 廣告內容及有關證件名稱、編號承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委託方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3 發佈地點或形式:
1.4 顏色:按提供樣稿
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起訖時間、日期:
1.7 其他要求:
第二條 費用及支付辦法。
2.1 費用:
2.2 2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委託方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及期限:發佈後一個工作日內雙方到場驗收,合格後合同生效。
第四條 違約責任。
4.1 委託方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的 %,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 2%償付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,退還未履行部分的廣告費,並按未履行部分廣告費的 10%,向委託方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,逾期未完成部分廣告費的 2% 支付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 糾紛解決方式。發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理: 1、向 2、向
第六條 雙方商定的其他事項:非委託方原因造成的一切損壞由承攬方承擔,廣告製作安裝或修復期間的安全由承攬方自負。
第七條 附則。
7.1 本合同附件
7.2 本合同正本一式兩份,合同雙方各執一份。副本份,送:
7.3 本合同有效期:
委託方
承攬方
廣告牌安置地點合同書 篇17
甲方: (以下簡稱甲方)
公司地址:
乙方: (以下簡稱乙方)
公司地址:
甲乙雙方經友好協商,就甲方在乙方經營的廣告位置上發佈廣告的事宜,根據《中華人民共和國廣告法》及相關法律法規的規定,達成如下協議:
一、廣告發布地點、規格及內容:
1、廣告發布媒體:
2、廣告發布地點及規格、數量:(廣告效果圖見附件一)
3、廣告發布製作工作期:工作日。
4、廣告內容:以乙方簽字蓋章認可的廣告樣稿為準,該樣稿作為本合同附件,與本合同具有同等效力。
二、發佈時間及期限:
發佈時間為 。即 年 月 日至 年 月 日止。期滿後乙方有在同等條件下優先續簽之權利,但需提前一個月書面通知甲方。
三、合同價格及付款方式:
合同總金額:¥: 元,燈布費: 元;燈杆租費為: 元(大寫: )。含:廣告發布費、維修費。
付款方式 :
四、甲方責任及工作內容:
1、向乙方提供具有法律效力的廣告經營資格證明即營業執照複印件作為本合同附件。
2、負責承擔路燈廣告的製作、安裝、維修;若乙方製作安裝更換廣告畫面,
乙方每次按每平方米 元支付給甲方作為設計噴繪及安裝費(該費用支付給甲方後,甲方立即實施)。
3、不定期對鋼結構進行檢查維護,若鋼結構發生毀損、傷人、損物等意外事故和責任事故由甲方全權承擔。
五、乙方責任及權利:
1、按合同約定期限支付相關費用。
2、向甲方提供具有法律效力的自身主體資格及相關資質證明並作為合同附件;
3、向甲方提供內容真實、具合法性的畫面基礎設計稿資料,對可能涉及的知識產權及可能導致的侵權糾紛全權負責;
六、違約責任:
1、本合同簽訂後,未經雙方同意,任何一方不得擅自修改或終止,否則視為違約,承擔違約責任並賠償違約金。本合同違約金為合同總金額的10%,賠償金按實際損失計算。
2、乙方逾期付款時,應按日向甲方支付當期未付款項的千分之二作為逾期付款違約金。乙方若逾期付款超過10日,視為違約,甲方有權單方面終止本合同,並撤除為乙方所發佈的廣告,對因此造成的甲方經濟損失,乙方還應承擔全部賠償責任。
3、甲方在乙方如期付款的前提下,若因主觀因素不按約發佈廣告,應按日向乙方支付合同總金額的千分之二作為遲延履行違約金。若延遲10日未發佈的視為違約,應賠償由此給乙方造成的經濟損失。
七、其它:
1、以上各條如與國家法律、法規有牴觸的,以國家法律、法規為準。
2、如果當事人因不可抗力或政府行為沒有或者延遲履行該合同所規定的義務,且這些不可抗力出現的時間、後果又是無法預見和避免的,則甲方應及時將事件的發生通知另一方,並退回剩餘的租金費用,有關方應儘自己的最大努力減少損失或配合對方將損失減少至最低程度。當不可抗力消失以後雙方應繼續履行本合同,或者由甲方在具同等價值的廣告位繼續發佈該廣告。
3、若有任何一方因主觀原因要單方面終止合同的,需提前一個月告之對方,在雙方共同協商處理辦法並達成一致後可終止本合同。
4、若因政府要求發佈公益廣告,雙方則無條件服從,發佈公益廣告佔用的時間,合同到期後由甲方按實際補給乙方。
八、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,雙方代表簽字和蓋章後生效。
甲方: 乙方:
法定代表(授權代表):法定代表(授權代表):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
廣告牌安置地點合同書 篇18
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委託承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂後,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為,時間為簽訂合同之日起計算日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開户銀行: 開户銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
廣告牌安置地點合同書 篇19
發包方:
承包方:
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規規定,經協商一致,本着自願、平等、互利的原則,現就小區工地圍擋牌的基礎、製作、安裝事宜達成如下一致協議。
第一條 工程名稱及內容
1、工程名稱:小區工地圍擋牌製作安裝。
2、工程內容: 彩鋼圍擋製作安裝、維護及甲方原有圍擋安裝。
第二條 工程地點
鶴崗市向陽區交警隊對面
第三條 工程結算及支付方式
1、結算及承包方式:
圍擋牌製做採用固定單價合同.其它材料另計。圍擋牌每片2M*0.84M=1.68M2(大寫:伍拾元/片)(含彩板製作、.安裝、維護、不含基礎.基礎框架均由甲方安裝),。甲方原有彩鋼圍擋大片(相當於3小片)20元/大片安裝。最終結算時按實際工程量辦理工程結算。本項目以包工包料方式委託乙方製作、安裝。乙方加工安裝圍擋189片*50元/片=9450元甲方原有圍擋安裝45大片*20元/片=900元運輸費 =300元其它材料:自攻板釘50mm*3盒 =14#綁線 =84元合計(小寫)元
2、支付方式:
甲方在圍擋牌整體安裝完畢後7日內甲方就實際發生工程量與乙方辦理最終結算,驗收無誤後.工程款一次性付給乙方。
第四條 工期及質保期
工程期限為 5天。具體開工日期以乙方簽收甲方的開工通知書為準。如遇不可抗力因素(如雨、雪、六級以上大風)或甲方原因造成停工,工期順延。本工程質保期為半年。
第五條 雙方責任
甲方責任:
1、負責工程的前期審批。
2、負責施工現場雜物移動。
3、按本合同第三條規定結算圍擋的原料.製作、安裝運輸費用。
乙方責任:
1、 嚴格按照合同約定工期製作、安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的施工方案進行製作、安裝。
3、負責按質按量完成合同所約定的項目內容,如因安裝不當導致出現質量問題,一切責任由乙方承擔;
4、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權按照有關規定實施處罰,情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
5、在保修期內,廣告牌維護費用由乙方承擔(不含甲方原有的大片圍擋)。
第六條 關於驗收
圍擋安裝完工後即為保修期開始 ;如乙方工程已竣工,通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知3日內未驗收工程,故視為驗收通過。
第七條 違約責任:
1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之三計算,向乙方支付違約金並將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之三作為違約金。
3、乙方應保證工程質量,安裝牢固,抗風力等指標達到六級抗風標準(基礎框架為甲方施工.出現傾斜倒塌等乙方概不負責)。
第九條 本合同自簽訂之日起生效,本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份,任何一方違約,另一方可向人民法院提起訴訟。
第十條工程總造價、
施工圍擋製作、安裝、維護;共計: 元,人民大寫:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日