加工承攬合同通用格式(精選30篇)

加工承攬合同通用格式 篇1

委 託 方:籤 訂 地 點:

加工承攬合同通用格式(精選30篇)

承接方: 深圳XX公司 訂 日 期:_______年_______月_______日

依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。

第一條:廣告承攬要求。

1.1 項目(製作)

1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

1.3 發佈地點或形式:

1.4 顏色:

1.5 規格或材料:

1.6 刊播次數、起止日期及時間:

第二條:費用及支付方法

2.1 費用

本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)

2.2 結算方式和期限:

第三條:驗收方式及時間:

第四條:違約責任

4.1 委託方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

第五條:糾紛解決方式

發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。

1. 向地經濟合同_____機關申請_____;

2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。

第六條:雙方商定的其他事項:

第七條:附則

本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方:連雲港XX公司承 攬 方:

單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

地址: 地址:

委託代理人: 委託代理人:

電話: 電話:

加工承攬合同通用格式 篇2

甲方:____________________乙方:____________________

代表:____________________代表:____________________

甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。

第一條加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。

第二條交貨

乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港_____付乙方。

第三條來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。

第七條運輸與_____

乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

第八條不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。

第九條_____

本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:

1、中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2、中華人民共和國法律;

3、在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條合同的續訂

本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。

本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%、

2、甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。

甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)

代表:________________代表:________________

____年____月____日____年____月____日

加工承攬合同通用格式 篇3

承攬合同(供加工承攬用)

訂立合同雙方:

承攬人______________________,以下簡稱甲方;

定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封籤,並妥當保存,作為檢驗的根據);

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

第六條 加工費結算辦法與時間;

第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;

第八條 甲方的違約責任:

1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數量少於合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條 乙方的違約責任:

1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條 不可抗力:

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十一條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、_____、也可以直接向人民法院起訴。

本合同於_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

定作人:__________承攬人:_______________

代表人:__________代表人:____________________

開户銀行:_____________開户銀行:__________________

帳 號:_________________帳 號:_____________________

簽訂日期:_____年____月____日

加工承攬合同通用格式 篇4

訂立合同雙方:

承攬人:______________________________

定作人:______________________________

定作人委託承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號:________________________

名稱:________________________

規格:________________________

單位:________________________

數量:________________________

備註:________________________

第二條 加工成品 質量要求

(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存,作為驗收的依據)

編號

名稱

規格

單位

數量

備註

第三條 原材料的.提供辦法及規格、數量、質量

________________________________________________________________________

(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

_____________________________________________________________________

(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

第五條 價款或酬金

___________________________________________________________________

(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條 驗收標準和方法

________________________________________________________________________

(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條 交貨的時間和地點

________________________________________________________________________

(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議;並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

____________________________________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔

___________________________________________

_____________________________

第十條 結算方式及期限

________________________________________________________________________

第十一條 其他

________________________________________________________________________

(如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還,等等。)

第十二條 承攬人的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作人的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費後,退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此

而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,並賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份,交________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作人:(蓋章)________________

代表人:(蓋章)________________

地址:__________________________

電話:__________________________

開户銀行:______________________

賬號:__________________________

承攬人:(蓋章)________________

代表人:(蓋章)________________

地址:__________________________

電話:__________________________

開户銀行:______________________

賬號:__________________________

____________年_______月_____日

加工承攬合同通用格式 篇5

甲方:(定做方)

乙方:(承攬方)附加身份證複印件

加工_________,雙方本着互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

一、甲方權利和義務

2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

三、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期 月,20_________年月 日起至20_________年月 日止。

本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份,並有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方 乙方:

_______年_______月_______日

加工承攬合同通用格式 篇6

甲方:

地址:

電話:

法定代表人:

合同訂立地點:

乙方:

地址:

電話:

法定代表人:

合同訂立地點:

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本合同,共同遵守。

第一條 加工地材名稱及單價

一、砂石料加工為綜合包乾單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

二、乙方在開工後,必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。

第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現場,提供所有設備(含碎石設備_____台、裝載機_____台、破碎錘_____台、挖掘機____台、電力設施、生活設施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

第三條 加工砂石料質量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。

第四條 加工砂石料數量

本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。

第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理彙總,以甲方籤認過領料單作為計算依據製作計價單,並扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行籤認,經總工程師審核後報項目經理審批並加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據。

二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料後一個月之內付清給乙方,保證金待合同履行完畢後或合同終止____個月內不計利息退還。(若出現安全事故,甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付)。

第六條 甲方權利義務

一、指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的合同關係,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

五、負責協調關係。

六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。

七、負責組織_____運輸吧原材料(山碴)運輸到乙方施工現場,並承擔運輸費用(場內運輸費由乙方承擔)。

第七條 乙方權利和義務

在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

一、上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。

二、在合同期內,乙方應在生產加工區域內設置安全警示標誌,做好生產加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

第八條 違約責任

一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場採購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場採購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

四、乙方應採取有效安全保衞措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。

第九條 履約保證

提供履約保證金______萬元。

第十條 爭議解決方法

在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

第十一條 協議的生效

本合同經雙方簽字蓋章後生效。

第十二條 附則

本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。

甲方:

授權代理人:

合同訂立日期:

乙方:

授權代理人:

合同訂立日期:

加工承攬合同通用格式 篇7

定作方(以下簡稱甲方):

承攬方(以下簡稱乙方):

供料方(以下簡稱丙方):

甲方委託乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。:

一、工程項目名稱:

二、施工地點:

三、工程量:

四、工程總額及付款方式:

1、工程總額:

2、付款方式:

3、甲方支付完畢工程款項,擁有製品所有權。

五、工程期限:

1、合同簽定次日起核算,7個工作日。

風險提示:

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

六、乙方工作:

1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。

2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

七、甲方工作:

1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。

3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

八、丙方工作

風險提示:

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據_____的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。

2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

九、驗收:

1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及説明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。

3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格後上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。

4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中説明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行後期整改。

5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見説明或無任何書面意見,視為驗收合格。

十、保修:

1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行製品檢修,通報維修情況。24小時內保證製品的正常使用。

十一、安全責任:

1、乙方施工户外廣告製品機構安全責任1年。

2、施工過程中,乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。

3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞,乙方免除安全責任。

十二、合同變更:

1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。

加工承攬合同通用格式 篇8

甲方:

乙方:

一、標的、數量、價款

二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值税等

三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場後,甲方免費提供一切食宿事宜。

四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為 。

五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。

六、付款方式:合同簽訂後,預付合同總額的30%,貨到5天內付合同總額的60%,餘款完工10日內付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金。

七、電力塔製作安裝工期為20 天。

八、本塔可抗颱風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,不可抗力的自然災害除外。

九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協議時,原合同不得變更。

十、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

十一、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔10%-30%違約金,雙方發生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。

十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內財務科證明信,否則甲方承擔責任。

十三、其它未盡事宜。

本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章後生效。

甲方:乙方:年月日:

加工承攬合同通用格式 篇9

合同編號___________

簽訂日期__年__月__日

供方(全稱):______

需方(全稱):______

根據《中華人民共和國經濟合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提供日期:

┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

│品│規│  │  │  │金│   分期交(收)貨數量   │超欠幅度│

│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤  %  │

│ │ │  │  │  │ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月│    │

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│ │ │  │  │  │ │  │  │  │  │  │    │

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│ │ │  │  │  │ │  │  │  │  │  │    │

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│ │ │  │  │  │ │  │  │  │  │  │    │

├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

│總金額(大寫)  佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___    │

└──────────────────────────────────┘

二、質量標準、驗收方法及地點:

____________________________________

三、原材料來源及互利方法:

____________________________________

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

____________________________________

五、貨款結算時間及方法:

____________________________________

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:______________

七、經濟責任:

____________________________________

八、其他:

____________________________________

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。

____________________________________

十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終 止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,並報雙方業務主 管部門備案。

____________________________________

十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國經濟 合同法》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。

____________________________________

十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本  份,送雙方業務主管部門、 銀行各一份,工商行政管理機關二份。

____________________________________

十三、本合同有效期自  年  月  日至  年  月  日止。

─────────────────┬──────────────────

供方:法人委託書號碼___    │需方:法人委託書號碼___

營業執照號碼        │   營業執照號碼

─────────────────┼──────────────────

供 方:(蓋章)         │需 方:(蓋章)

負責人:             │負責人:

代 表:(簽字)         │代 表:(簽字)

開户銀行:    帳號:     │開户銀行:    帳號:

電話號碼:    電掛:     │電話號碼:    電掛:

住 址:             │住 址:

─────────────────┴──────────────────

(注:因欄目所限,內容較多的可加附頁於後)

加工承攬合同通用格式 篇10

簽定日期:__________年__________月__________日

定作方(甲方):___

電話:______

承攬方(乙方):___

電話:______

經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料:原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1.技術資料、圖紙提供辦法:_________。

2.產品檢驗標準和方法:____________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:______。

4.貨款及費用結算辦法及期限:____________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):___

乙方(蓋章):___

時間:__________

加工承攬合同通用格式 篇11

定作單位:

某某項目經理部 (以下簡稱甲方)

承攬單位:

某某市某某機械製造有限公司 (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國建築法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程上升下降管加工製作委託給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本着公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。

第一條 加工構件品名與價款

一、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。

二、承攬方式:本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。

三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)

四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。

六、本合同價款已含乙方應繳納的税費和各種規費,乙方開具發票。

第二條 加工成品期限與交付

一、加工期限:共計五十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態:按雙方簽字認可的加工製作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,並配合防腐塗裝。

三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

第三條 加工材料供應與採購

一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,並負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核後,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,並加收5%的採管費。

二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購;採用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

五、材料代用,經甲方批准後,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。

第四條 加工成品質量與驗收

一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工説明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。

二、質量等級:一次驗收合格

三、保修期限:保修壹年。

四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術説明資料,交付完畢後收回,乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式採用甲方提供的表格格式。

五、驗收交付:加工完畢預組裝後,以國家頒發的工程驗收規範、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一併交甲方一式壹份。

六、乙方應嚴格按照標準規範、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,並承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。

加工承攬合同通用格式 篇12

訂立合同雙方:

承攬方:縣木具廠     以下簡稱甲方

定作方:縣百貨公司    以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品        名│ 規格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃台      │130X40X 90      │ 件 │ 120 │   │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料枱面櫃枱    │180X100X95      │ 件 │ 10 │其中不│

│          │           │   │   │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃枱面櫃枱    │180X100X95      │ 件 │ 20 │   │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架      │180 X40X200      │ 件 │ 10 │   │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架   │180X80X 200      │ 件 │ 5  │   │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架     │180X50X 200      │ 件 │ 80 │   │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質量要求:

一,材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

( 勵志天下 )

第十二條 甲方的違約責任

一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方:縣木具廠(蓋章)

代表人:黃華新(簽名)

地址:七都鎮

電話:66.8971

開户銀行:縣支行七都鎮營業所

帳號:104750

乙方:縣百貨公司

代表人:王新法

地址:城關中山街5號

電話:33.7347

開户銀行:縣支行

帳號:003485

一九八五年一月二十五日

加工承攬合同通用格式 篇13

訂立合同雙方:

承攬方:縣木具廠     以下簡稱甲方

定作方:縣百貨公司    以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品        名│ 規格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃台      │1304090      │ 件 │ 120 │   │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料枱面櫃枱    │18010095     │ 件 │ 10 │其中不│

│          │           │   │   │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃枱面櫃枱    │18010095     │ 件 │ 20 │   │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架      │18040200     │ 件 │ 10 │   │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架   │18080200     │ 件 │ 5  │   │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架     │18050200     │ 件 │ 80 │   │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質量要求:

一、材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳。

二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元。

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條 甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第十三條 乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

甲方:縣木具廠(蓋章)

代表人:黃華新(簽名)

地址:七都鎮

電話:66.8971

開户銀行:縣支行七都鎮營業所

帳號:104750

乙方:縣百貨公司

代表人:王新法

地址:城關中山街5號

電話:33.7347

開户銀行:縣支行

帳號:003485

加工承攬合同通用格式 篇14

甲方:(定做方)

乙方 (承攬方)附加身份證複印件

加工_________,雙方本着互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

一、甲方權利和義務

2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

二、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。

本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份,並有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方 乙方:

_______年_______月_______日

供方(全稱):____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

需方(全稱):____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

根據《_____》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點:

三、原材料來源及互利方法:

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

五、貨款結算時間及方法:

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:

七、經濟責任:

八、其他:

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,並報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《_____》有關規定,向合同_____機關提出書面申訴,要求調解、_____處理。

十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同

供方:________________________

代表人:_____________________

____年____月____日

需方:________________________

代表人:______________________

____年____月____日

承攬方(全稱): _________________________________________

定作方(全稱):_________________________________________

合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。

一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期:

品_ 名

規格

單位

數量

單價

金額

分期交(收)貨數量

備註

總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______

定作款共計人民幣(大寫):___________

二、質量標準:

1、定作方應該於本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

三、質量檢驗及驗收辦法:

定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。

五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的託運手續,運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人後,則視為承攬方已將定作物交付於定作方,定作物所有風險由定作方承擔。

2、時間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,並且取得對方同意。

委託承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

六、預付款要求:定作方應於本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時衝抵定作款。

七、定作款結算辦法及期限:

1、 ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ ________________________

2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

八、違約責任:

第一點:定作方的違約責任

(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。

(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

(3) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,

(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。

第二點:承攬方的違約責任

(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,並承擔因此而支付的費用 ;

(3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。

(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式

本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向_________市人民法院起訴。

十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。

十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。

十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。

?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同

十三、雙方需約定的其它事項:

________________________________________ __________________________________________

____________________________________ __________________________________________

__ _________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________

本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):

法定代表人:_______法定代表人:_____

電話:________電話:_______

地址:________地址:_______

開户銀行:______開户銀行:_____

帳號:________帳號:_______

日期:______ 年____ 月____ 日

加工承攬合同通用格式 篇15

買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權於買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來説包括加工合同、定作合同、修理合同、複製合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求製作成品,定作人接受成品並支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

法律之所以區分各種有名合同,並在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定,原因在於立法者對各種契約關係中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《_____》的規定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有着與買賣合同的顯著區別:比如_____規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和複製品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是説,只有定作人控制整個加工過程的`合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是説,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關於民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。這説明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,説明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

由此可見,二者的區別關鍵在於:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬於該合同的重要部分,則該合同應屬於承攬合同,反之則屬於買賣合同。

二、其他具體區別:

1、買賣合同以轉移所有權為目的,出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作後的一項附隨義務。

2、在買賣合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有着特定的尺寸和功能。

5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人並無此權利。

6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 因此,實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

加工承攬合同通用格式 篇16

定作方:北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)

法定代表人:

住所:

郵編:

聯繫電話:

開户銀行:

帳 號:

委託代理人:

身份證號:

住所:

郵編:

聯繫電話:

承攬方:

公司(以下簡稱乙方)

法定代表人:

住所:

郵編:

聯繫電話:

開户銀行:

帳 號:

委託代理人:

身份證號:

住所:

郵編:

聯繫電話:

鑑於甲方是在北京市合法註冊的,生產和經營 的有限責任公司,並需要加工 部件;

鑑於乙方是在 合法註冊的,經營範圍為 的公司,具備承攬加工的資質和條件。

依據《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。

一、甲方委託乙方加工如下產品 :

品名規格單位數量備註

二、原材料提供:

1、 甲方提供的原材料為: 規格為: 數量為: 提供時間為: 年 月 日。

2、 甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。

3、 乙方提供的原材料為: 規格為: 數量為: 提供時間為:: 年 月 日。

4、 乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,並將確認情況書面通知乙方,由乙方在 日內予以補正。

三、技術資料及圖紙

1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付乙方。

2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回覆,提出修改意見。

3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付甲方。

4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

四、質量要求:

1、乙方加工產品應當符合 標準。

2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

五、加工成品驗收:

1、本加工成品全部完工後,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。

3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

4、乙方加工成品交付後,甲方在 時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

六、加工成品交付:

1、乙方應於 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫,地址為 。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。

2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,並按協議執行。

3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

七、報酬及支付:

1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件 元(或總報酬 元)

2、報酬的支付採取以下 方式

A甲方應於 年 月 日支付乙方 元,於 年 月 日支付乙方 元,餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

B甲方於乙方每交付 件時給付甲方 元,乙方於收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到 元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。

八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。

九、運輸及費用承擔:

1、 甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。

2、 加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由 方承擔。

十、乙方違約責任:

1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,並就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。

2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方 元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。

3、乙方交付定作物的數量少於合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。

5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,並支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。

6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則甲方有權拒收。

十一、甲方違約責任 :

1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。

2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方並應當償付乙方因停工待料的造成的損失。

3、 甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

十二、不可抗力:

1、 在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但乙方應當採取積極措施,儘量減少損失。

2、 如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。

3、 在甲方遲延接受期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方因此造成的損失。

十三、合同爭議的解決:

雙方在履行合同中如發生爭議,應協商解決,如協商不成,通過如下第

種方式解決:

1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;

2、向北京仲裁委員會提請仲裁;

十四、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。

十五、本合同簽訂於北京市  區 ,由雙方授權代表簽字,並加蓋公司印章後生效。

甲方:北京機電設備有限公司 乙方: 公司

授權代表: 授權代表:

年 月 日

加工承攬合同通用格式 篇17

甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰,做到工完場清料淨,並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改並罰款,在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本着保質保量的原則,按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

5、基礎:基槽60公分,圈樑40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。

6、牆體:外牆高米,內牆高米,砌築時內外錯縫採用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須採用三?一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑:過樑高度不低於公分,鋼筋直徑不宜小於毫米,剛箍直徑不低於毫米,最大距不宜超過毫米,圈樑高度不低於毫米上下圈樑。

8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道:......

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___,在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,並一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字:

乙方簽字:

簽訂時間:_______年_______月_______日

加工承攬合同通用格式 篇18

按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定,本着公平合理的協作原則,明確雙方的權利、義務和經濟責任,經雙方同意簽訂本合同,以利共同遵守。

一、訂立合同單位

發包單位:(以下簡稱甲方)

承包單位:(以下簡稱乙方)

二、工程概況

1、 工程名稱:

2、 工程地點:

3、 承包範圍:鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝

三、工程工期:20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工,總工期 50天。

1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監督。

2、 乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

3、 在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:

四、合同文件

合同文件應能互相解釋、互為説明,組成合同的文件及優先順序如下:

1、 本合同協議書

2、 施工圖紙(包括土建施工圖)

3、 雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等 業主認可的工期延誤。 收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)

五、承包方式

1、 本單位工程採用綜合單價包乾,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建築面積:共計 平米。

2、 工程總造價: 萬元( 元 )以上全部為含税價格。

3、 本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及製作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

4、 承包工作內容如下(不限於以下內容)鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝。(包人工,包機械)

5、安全文明施工:甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

6、未經甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。

六、 工程造價的確定及工程款支付

此工程總造價為 元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計 元,工程竣工後交付甲方使用再付百分之六十,合計 元, 留取百分之十的質保金, 元,一年後此工程無任何質量問題全額付清。

七、工程變更

1、工程設計變更

1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。

2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發生的費用,並賠償乙方的有關損失,並延長延誤的工期。

八、材料、機械

8. 1、由於本工程為總價包乾。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規範的標準產品,對與設計和規範要求不符的產品,甲方拒絕收用。

本工程主要材料如下:

8.1.1、圍護部分:牆體標高1.200以是採用900型0.5mm厚灰白單彩塗板屋面採用840型0.5mm厚上藍下白單彩塗板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網,彩塗板負差不小於0.03mm

8.1.2、鋼架部分:鋼樑為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

8.1.3、牆檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5鋼板負差不大於0.3mm

8.1.4、樑與柱連接、樑與樑連接均採用10.9級大六角高強螺栓

8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

九、工程施工

1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。

2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

十、安全責任

1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患並隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

2、甲方指派專職安全員負責指導,監督施工現場的安全生產,乙方必須配合甲方安全管理人員,監督安全管理人員的工作,接受並服從甲方管理人員的指揮。

3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。

4、嚴禁非施工人員進入施工現場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。

5、現場人員發生傷亡事故後,雙方應盡力施救,同時保護好現場,以便有關部門進行堪察。

6、現場責任:

乙方在施工過程中如發生意外事故,責任由乙方自行承擔。並承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

十一、質量安全及驗收

1、本工程質量目標:乙方必須確保承包範圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。

4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規範質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。

5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

十二、文明施工目標

1、 乙方必須遵守當地政府主管部門、建築行業中文明施工的有關規定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。

2、 乙方必須派專人清理施工現場及生活區,保持施工現場及生活區的整潔,做到無垃圾和污水。

3、 搞好施工現場保衞和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

十三、雙方權利和義務

甲方的責任

1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關係。

2、提供施工電源到施工區域,提供施工水源到施工區域。

3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。

4、乙方在工程驗收合格並交付甲方後,甲方方可進行裝飾、裝修。

5、及時進行中間驗收。

6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

乙方的責任

1、按合同文件的規定,按期、保質、保量完成承包範圍內的全部工作。

2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。

3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規章制度。

4、做好安全生產、文明施工。

5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。

6、執行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生,若發生質量及安全事故,及時向甲方報告並協助甲方進行調查處理。

7、接受甲方代表的監督、檢查。

十四、竣工驗收

1、 工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

2、 甲方收到工程竣工驗收申請後應儘快組織有關人員進行驗收,並在驗收後7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,並承擔由自身原因造成的修改費用。

十五、違約金

1、 如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡後認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求 時,甲方有權終止合同或另行委託別的有能力施工隊伍完成本工程施工, 以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有 經濟損失。

2、 因乙方原因造成合同無法履行或乙方不願履行合同規定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。

3、 因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不願履行合同規定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,並向乙方支付違約金。 十六、仲裁和訴訟

1、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端,雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

2、 雙方應嚴格執行合同條款,並本着友好合作精神,處理合同期間的各類問題,儘量避免爭議或糾紛。如果發生爭議,按下列原則處理:

(1)雙方發生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求後的5天內,雙方應保證合同的繼續執行。

(2)雙方接受調解結果,應在調解作出後2天內執行。對調解的結果不能接受,或由於一方不執行調解結果使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。

十七、其它

1、本協議未盡事宜,雙方友好協商解決。

2、本協議一式六份,甲方執四份,乙方執二份。

甲方:(章) 乙方:(章)

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

帳户名: 帳户名:

帳 號: 帳 號:

開户行: 開户行:

協議簽訂日期: 年 月 日

加工承攬合同通用格式 篇19

合同編號:

甲方(定作方): XX公司

乙方(承攬方):

鑑於:為滿足客户訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系

專業 產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的

規定,甲乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

第一條 定作物情況:

1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )

1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求複雜或特殊的,可以

寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,並將技術圖紙作為合同附件)

1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,並註明單位 )

1.4 備註:(如無內容,在空格處劃線)

第二條 合同價款

2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,並註明幣種)

2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,

建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)

2.3 付款時間:(寫明年、月、日)

第三條 加工成品質量要求及技術標準:

3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲

方具體要求,必須要寫全稱)

3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物

理化學參數)

3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:

(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)

4.3 甲方於 年 月 日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。

第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。

第六條 驗收標準和方法

6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。

6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條 交(提)定作物的時間和地點

7.1 雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)

7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)

7.2 雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔:

8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。

第十條 定作物的保修

第十一條 定金及預付款

11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:

12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,並承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.4 由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、

滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 甲方的違約責任:

13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線) 第十四條 爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:

(一)向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。

(二)向(根據有利於我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市_________區)

第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式 份,雙方各執 份。

以下無合同正文。

甲方(章): 乙方(章):

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

地址: 地址:

電話: 電話:

加工承攬合同通用格式 篇20

甲方:乙方:

地址:地址:

郵編:郵編:

電話:電話:

法定代表人(委託代理人):法定代表人(委託代理人):

開户行:開户行:

帳户:帳户

甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本着誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項目規格

型號計量

單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

單價總金額

甲方:____________________乙方:____________________

代表:____________________代表:____________________

________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。

第一條加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。

第二條交貨

乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口來交付乙方。

第三條來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。

第七條運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

第八條不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。

第九條仲裁

本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。

仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條合同的續訂

本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。

本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.

2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。

甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)

代表:________________代表:________________

________年____月____日

________年____月____日

加工承攬合同通用格式 篇21

合同編號:

發包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

第一條:標的

乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。

第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取

注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。

第三條:加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。

2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。

3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架 ,規格型號:高_________年 月 日前全部交貨。

②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。

③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條 書架安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的書架進行安裝;

②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條:結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後 5日內,甲方應向乙方指定的賬户撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後 5日內,甲方再向乙方賬户撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後 5日內,甲方再向乙方指定的賬户撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。

④、剩餘的合同標的額 0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。

第八條:甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。

第九條:乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

第十條:糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。

第十一條:附則

①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)

法定代表人 法定代表人

委託代理人 委託代理人

經 辦 人: 經 辦 人:

單位地址: 單位地址:

開户銀行: 開户銀行:

賬號: 賬號:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

編碼: 編碼:

_______年_______月_______日

加工承攬合同通用格式 篇22

定作人:(填寫全稱)___________________

承攬人:(填寫全稱)___________________

根據《_____》及有關規定,為明確定作人與承攬人的權利義務關係,經雙方協商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)

1.1品名:(應填寫定作物的名稱,不可用其簡稱或俗名代替)

1.2規格:(應寫明定作物具體的規格型號)

1.3數量:(具體寫明定作物的數量,並註明單位)

1.4備註:(如無內容,在空格處劃線)

第二條合同價款

2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,並註明幣種)

2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

2.3付款時間:(寫明年、月、日)

第三條加工成品質量要求及技術標準:

3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準,必須要寫全稱)

3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:

材料名稱

規格型號

計量單位

數量

質量

提供日期

消耗定額

單價(元)

總金額

(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)

4.3定作人於_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供

5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。定作人未答覆,承攬人有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和複製品。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)

6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷,定作人有權要求退換,並視為質量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。

第七條交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)

7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔:

8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)

第九條運輸方式及費用負擔

9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)

第十一條定金及預付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)

11.3定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)

第十二條承攬人的違約責任:

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少於合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.7由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,並承擔逾期交付的責任。

12.10承攬人未按定作人的技術保密要求採取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。

12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)

第十三條定作人的違約責任:

13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由於定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同並賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)

第十四條不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。

第十五條爭議的解決方式

因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利於我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。

第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份,定作人執份,承攬人執份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。

定作人:(公章)___________________

承攬人:___________________(公章)

住所:___________________

住所:___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委託代理人:___________________

委託代理人:___________________

電話:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

傳真:___________________

開户銀行:___________________

開户銀行:___________________

賬號:___________________

賬號:___________________

郵政編碼:___________________

郵政編碼:___________________

合同簽訂時間:__年_月_日

加工承攬合同通用格式 篇23

定作方(甲方):______________

電話:________________________

承攬方(乙方):______________

電話:________________________

經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。

品名

規格

單位

數量

加工費

單價

金額

定作方供應原材料:

原材料

規格

單位

數量

日期

成品單位耗用量

1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。

2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_______________

乙方(蓋章):_______________

加工承攬合同通用格式 篇24

甲方:(定作方)

地址:

法定代表人:

營業執照證號:

乙方:(承攬方)

地址:

法定代表人:

營業執照證號:

合同編號:合同簽訂地:

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本着互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是:

甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備註

1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

備註

四、加工零部件價格及加工費的確定:

1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。

因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。

3.加工費計算方法:

(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨:

1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2)電話通知訂貨。

但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。

(2)電話通知更改。

但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單:

(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,並將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;

3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。

送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。

乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

2.模具的製造及其費用承擔:由乙方承擔;

3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

5.模具的知識產權:甲方所有;

6.模具的所有權:甲方所有。

八、知識產權保護

1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產品技術、質量標準與控制

1.合同生效後日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

甲方:

乙方:

授權代表:

授權代表:

日期:____年____月____日

日期:_____年_____月____日

加工承攬合同通用格式 篇25

使用説明:(實際起草合同文本時請將此説明刪除)

1. 本合同適用於櫥櫃、服裝、鐵藝欄杆、藝術品等類非標準產品的定作。

2. 標準文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不採用”或“無”,亦可在“其他事項”條款説明第××條不採用,或增加其他約定內容。

3. 簽訂時間和簽訂地點必須填寫。

4. 簽署時應檢查附件是否齊全。

5. 附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。

6. 如有其他疑問,請與律師溝通確定。

【定作物名稱】定作合同

甲方:A有限公司

乙方:

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委託乙方定作 (下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

第一條 合同主體

1.甲方(定作人):A有限公司

住所: 郵編:

法定代表人: 註冊號:

2.乙方(承攬人):

住所: 郵編:

法定代表人: 註冊號:

3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商户),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

5.乙方合同主體變更:

(1)乙方承諾,合同成立後將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意後可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的10%承擔違約金。

(3)發生乙方營業執照註銷、所有銀行賬户註銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商户,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。

第二條 定作物

1. 定作物清單及價款

定作物名稱

規格型號

計量單位

數量

價款

單價(元)

合價(元)

總價為人民幣(大寫):

2. 價格組成及價格有效期:

(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費 、包裝費、運費、安裝費、税費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第 【A 或 B】 項確定,價格適用期間屆滿後,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

A.自 年 月 日起至 年 月 日止。

B.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

第三條 合同價款

1. 總價款及結算方式:

2. 付款方式: 有/無定金(比例), 。

3. 付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的 發票。

4. 發票:

每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額10%的違約金。因發票瑕疵而導致税務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

5. 支付方式:甲方採用以下第 【 】 種方式向乙方支付合同價款。

A電匯;B承兑匯票;C網上銀行;D其他方式

6. 收款人信息:開户行、户名、賬號 。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。 如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

第四條 設計與質量標準

1.設計由 【甲/乙】 方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):

(1)若由甲方負責設計,則甲方應於 前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對於設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在 3 日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議後的 3 日內答覆。

(2)若由乙方負責設計,則乙方應於 前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到後3日內審核並回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

2.定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

3.樣品:樣品採用以下第 種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由 提供,雙方確認、封存後由甲方保管,作為驗收的依據。

3)在正式製作前,乙方應當先行製作樣品,經甲方樣品確認合格後再正式製作。

4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。

第五條 原材料

1.主要原材料清單

提供方

名稱

品牌

生產廠家

規格型號

計量

單位

數量

甲方

乙方

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方於接到乙方通知後 日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。

4.甲供原材料由 方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址為: ),費用由 承擔。乙方應當在 收到後2日內對 甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法:【對於貴重材料而言,這很重要】

6.甲供原材料節餘部分的返還:【對於貴重材料而言,這很重要】

第六條 製作與包裝

1. 乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2. 乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,並且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。

3. 包裝要求:乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4. 特殊包裝要求: 。包裝物是否回收: 。

5. 其他約定:

第七條 交貨

1.合格交貨:乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格,方為合格交貨。

2.交貨時間: 。

3.交貨地點: (詳細地址: )。

4.運輸:運輸由乙方負責,並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收:甲方應當在定作物運至約定交貨地點後 日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

6.風險轉移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格後由甲方承擔。

7.交貨遲延:每遲延一日,乙方應按 合同價款的0.05% 承擔違約金。遲延交貨達到 七 日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的10% 承擔違約金。‘

8.數量不足:如交付的定作物數量不足,乙方應當在 2 日內補足,並應當按 當批定作物價款的10% 承擔違約金。

9.質量瑕疵:如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在 2 日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。

第八條 安裝(適用於乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任:由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期:總工期為 個日曆天。計劃開工日期為 年 月 日,竣工日期為 年 月 日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05%的違約金。

3、施工要求:

(1)質量標準: 見合同附件《技術參數與質量標準》

(2)檢查與整改:乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

4、資源供應:施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

5、安全監護:

(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、託板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

6. 自檢與複檢:本合同項下定作物安裝完畢後,乙方應進行自檢,自檢合格後報甲方進行復檢。甲方複檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7. 驗收:本合同項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後 日內,甲方組織驗收並出具書面驗收意見。

第九條 保修

1.保修期:免費保修期為 年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢後驗收合格的確認文件所載時間為準

2.保脩金: 。

3. 免費保修:保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰元,並且甲方可以自行或委託第三方維修,相關費用從保脩金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

4.未履行保修義務:

(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保脩金中扣除相應賠償金額( 包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保脩金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩餘保脩金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

5.保脩金的支付需同時滿足下列條件:

(1)質量保修期已經屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

6.甲方不需要支付保脩金的利息。

第十條 知識產權與保密

1. 乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2. 乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢後5年內為甲方保守祕密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、複製品或其他相關信息、資料。

第十一條 履約擔保

1.乙方採用下列第 種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方採用下列第 種方式提供保證金:

(1) 現金

(2) 電匯

(3) 轉賬支票

3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,本合同餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

1.價格波動:雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限於本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家税收調整等因素。

(2)原則:任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署後市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。

2. 第三方索賠:乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,並按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

3.真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

4.合法性:乙方向甲方提交虛假髮票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款並且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條 公平競爭

1、 在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、 甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,並將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理後,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、 乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、 若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

5、 在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、 甲方受理投訴的方式:

聯繫人: 電話:

信函郵寄地址:

投訴專用電子郵箱:

第十四條 通知

1. 甲方聯繫人及通訊方式:

聯繫人: 電話: 傳真:

地址: 郵編:

Email:

2. 乙方聯繫人及通訊方式:

聯繫人: 電話: 傳真:

地址: 郵編

Email:

3. 雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。

4. 上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。

5. 派員送達的應當有簽收文件。

6. 採用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

7. 採用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。

8. 採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

9. 如一方更改聯繫人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此後再聯絡時應使用被通知的聯繫人或通訊方式。

10. 如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

第十五條 爭議解決

1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條 合同附件

下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力

1. 附件一:定作物明細表

2. 附件二:《技術參數與質量標準明細》

3. 附件三:附加蓋乙方印章的委託代理人身份證複印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。

4. 附件四:加蓋乙方公章的營業執照(副本)複印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的《税務登記證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的開户許可證複印件或加蓋乙方公章的收款賬户證明文件原件。

第十七條 合同效力

1. 本合同自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。

2. 雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。

3. 本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

第十八條 其他約定

1.其他約定:

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與A有限公司與 《【 】定作合同》的簽章頁,無正文)

甲方(蓋章):A有限公司 乙方(蓋章):

法定代表人 (簽字): 法定代表人(簽字):

(或)委託代理人(簽字): (或)委託代理人(簽字):

簽訂地點:

簽訂日期: 年 月 日

附件一

定作物明細表

附件二:

《技術參數與質量標準》

附件四: 授權委託書

致:【甲方公司名稱】

我單位委託 【受託人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關文件,我單位均予以承認。

代理人無權轉委託。

特此委託。

委託單位:(蓋章)

法定代表人或負責人:(簽字)

年 月 日

受委託人:

姓名: 職務: 電話:

住所: 身份證號碼:

加工承攬合同通用格式 篇26

附:加工承攬合同樣本

加工承攬合同

訂立合同雙方:

承攬方:××縣木具廠

以下簡稱甲方

定作方:××縣百貨公司

以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品

名│ 規格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃台

│130X40X 90

│ 件 │ 120 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料枱面櫃枱

│180X100X95

│ 件 │ 10 │其中不│

│帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃枱面櫃枱

│180X100X95

│ 件 │ 20 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架

│180 X40X200

│ 件 │ 10 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架

│180X80X 200

│ 件 │ 5  │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架

│180X50X 200

│ 件 │ 80 │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質量要求:

一,材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方:××縣木具廠(蓋章)

代表人:黃*新(簽名)

地址:七都鎮

電話:66.8971

開户銀行:××縣支行七都鎮營業所

賬户:

乙方:××縣百貨公司

代表人:王新法

地址:城關中山街5號

電話:33.7347

開户銀行:××縣支行

賬户:

一九八五年一月二十五日

加工承攬合同通用格式 篇27

承攬方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

定作方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。

定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。

承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。

保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。

任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

加工承攬合同通用格式 篇28

承 攬 方:____________________________________

法定代表人:____________ 職務:____________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

定 作 方:____________________________________

法定代表人:____________ 職務:____________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品__________________________________________

第二條 加工成品質量要求________________________________________________

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第十一條 其他約定___________________________

第十二條 承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

承攬方:________________________

代表人:________________________

代表人:________________________

____年____月____日 ____年____月____日

加工承攬合同通用格式 篇29

簽定日期:_______年____月____日

定作方(甲方):______________

電話:________________________

承攬方(乙方):______________

電話:________________________

經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料:

原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。

2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_______________

乙方(蓋章):_______________

日期:____________

加工承攬合同通用格式 篇30

定作方:_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼:_____________________

承攬方:_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼:_____________________

根據《條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

三、履行的期限、地點和方式:_________________________

四、驗收標準和方法:_________________________

五、結算方式:_________________________

六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協議,都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其餘違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'

償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其餘違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款:________________

八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

九、本協議執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

十、本協議一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

十一、本協議有效期限:從雙方簽章之

日起到________年________月________日止。

十二、本協議簽訂日期:________年________月________日

定作方:________________

代表:__________________

開户銀行:______________

帳號:__________________

承攬方:________________

代表:__________________

開户銀行:______________

帳號:__________________

_______年______月_____日