有關加工合同範文彙總 篇1
合同編號：_____________
簽訂日期：_____________
簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）
經雙方協商同意，訂立合同如下：
承攬人按下表完成定作人要求的任務：
產品名稱
型號規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應原材料：(略)
定作方：
單位名稱（章）
單位地址
有關加工合同範文彙總 篇2
委託方：(以下簡稱甲方)
受託方：(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮鞣製，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣製，質量標準以甲方要求為準，價格雙方按照同期市場價格為標準。
第二條
1、向乙方提供甲方生產授權委託手續。
2、乙方提供加工品的質量標準要求。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認後驗收貨物。
4、甲乙雙方嚴守商業祕密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。甲方不得把乙方設計的生產樣版提供給其他生產商。
5、甲方負責貨物的往來運費。
第三條
1、乙方需嚴格按照甲方的委託內容及要求從事加工活動。
2、按照甲方確定的質量標準進行加工，正常損失不超過1%，非正常損失由乙方按照同期市場價格進行賠償。
3、乙方不得將甲方提供的質量標準要求用於其他需求者。
4、嚴格遵守甲方商業祕密。
甲方責任乙方責任
第四條付款方式及交貨地點
甲方遵守貨到付款，採取銀行結算。
第五條
1、乙方未按照甲方生產質量標準加工的，按同期市場單價賠償甲方。
2、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨物價值30%的違約金。
3、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第六條合同有效期限違約責任
本合同一式兩份，甲、乙雙方共同簽字蓋章，本合同自簽訂之日起生效，未盡事宜另補充説明，並具有同等的`法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
本合同甲方委託乙方進行新產品的刀具及工裝的購買，乙方接受委託併為甲方在雙方經過平等協商，達成如下協議，並由雙方共同恪守。
1、產品型號及名稱：(零件清單見附表)本合同總金額：￥42585肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。
2、技術及質量要求：按照國家行業標準執行;
3、驗收標準、方法：甲方負責驗收，標準按國標要求執行;
4、交貨地點及運輸費用：華德集團液壓閥分公司，運輸費用由乙方承擔;
5、結算方式及期限：合同產品全部交付後30天全款支付給乙方;
6、解決合同紛爭的方式：協商或北京法院仲裁;
7、本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字、蓋章後生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委託方(甲方)：
被委託方(乙方)：
甲方委託乙方全年加工掛麪產品，為了維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關委託加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條委託加工內容
甲方委託乙方全年加工掛麪產品.乙方供給甲方的價格以乙方出廠價格為準，合作期間乙方不得私自調高價格(非人為因素的原料價格上漲因素除外)。產品質量要求如下：
1、產品淨含量誤差不能超過±3克。
2、包裝整齊，版面清晰。
第二條甲方責任：
1、按照合同要求分批次下訂單委託乙方加工掛麪產品。
2、向乙方提供甲方營業執照、税務登記證等法律證件複印件並加蓋公司鮮公章。
3、每次訂貨需提前給乙方提供訂單，並在訂單中向乙方表明加工規格、數量、產品標準要求、交貨時間等。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣品和產品標準進行驗收貨品。
5、甲方應嚴守乙方的商業祕密。
6、甲方負責運輸。
7、甲乙雙方合同終止後剩餘包裝材料歸甲方所有，甲方按剩餘包裝材料的數量按當時市場價格退還乙方現金。
8、甲方同意乙方使用張國華的人名權、肖像權。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求進行委託加工生產。
2、按照合同約定的規格、數量、產品標準、生產期限等相關要求加工，不得以任何形式和理由超過和短缺訂單數量或任意延期交貨。
3、負責原材料的採購、驗收、加工過程控制。
4、向甲方提供產品説明、生產許可證號、產品標準號、保質期及保存條件、廠名廠址。
5、嚴守甲方的商業祕密，不得將甲方訂單的數量、價格告知第三方。
6、乙方應確保所供產品的質量(按國家標準執行)。由於乙方產品質量原因導致甲方在產品保質期內銷售過程中出現的質量問題及由此給甲方造成的經濟損失由乙方全部承擔。
第四條付款方式：
乙方保質保量生產結束後，全款交付，款到發貨。
第五條驗收標準：
根據國家標準及訂單要求。
第六條違約責任：
甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第七條合同有效期限
本委託加工合同期限為12個月，自年月日至年月日止，具體每批產品生產、交貨時間以甲方訂單為準。
第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決。
第九條本合同正本一式二份(補充協議、傳真件、原件具有同等法律效力)經雙方法人代表或公司代表簽字蓋章後生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
有關加工合同範文彙總 篇3
甲方：
乙方：
為維護甲乙雙方合法權益，根據《_____》，《中華人民共和國產品質量法》規定，雙方協商一致，簽訂以下合同：
一、 工程名稱：_________?黃金國際
二、 工程地點：_________縣孤山街原勞動局地段
三、 工程內容：_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪），塑鋼窗，紗窗製作和安裝。
四、 承包方式：包工包料，塑鋼窗中標價格包括合同範圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、税費、水電使用費、風險費等全部費用。
五、 合同綜合價格：本合同為含税等費用固定價格合同，綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低，以中標價格為本工程的價格。
六、 合同工期:合同簽訂後乙方要及時與項目部聯繫，根據施工進度控制好加工製作的時間，乙方接到通知後迅速組織人員進場施工，自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
七、 付款條件及方式：
1、 向甲方出具的貨物税務發票必須正式合法，且應保證甲方在使用時不受第三方的指控，結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套，住房一套）多退少補。
2、 辦理完按揭手續，加工製作單位開出當地地税局的税務發票。
八、 質量標準
1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設單位損失，由乙方承擔建設單位的損失。
2、 乙方在對塑鋼窗加工製作過程中，要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理，並承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。
3、 乙方在施工準備，窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗製作技術去做，達到門窗安裝質量要求。
4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用，並保證檢測試驗合格，無合格的檢測實驗報告，不予結算，並承擔給甲方帶來的全部損失。
5、 推拉窗安裝推拉紗窗，保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封，填滿充實，牢固可靠。 合同簽訂後，塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部，工程部進行審核，雙方認為無問題，經甲方項目部經理在窗型圖上簽字後進行製作和安裝。
九、 驗收方式：甲方或者甲方委託的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收，工程竣工驗收完畢後，由監理公司，甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收，並對乙方提供的工程量進行核實，確定最終工程量，以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷，甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進行破壞性試驗），不符合國標要求和合同規定的材料，堅決進行退場處理，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。
十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購，避免漲價風險
十一、甲乙雙方權利與義務
1、 甲方承諾
① 為乙方提供良好的工作環境，及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。
② 為乙方提供圖紙，並審查乙方提供的施工資質等。
③ 在乙方生產塑鋼窗過程中，甲方要加強現場檢查與監督，發現問題及時糾正。
④ 甲方承諾自覺遵守物資採購招標文件內容。
2、 乙方承諾
① 接到甲方通知後，未按照約定時間進行施工，或者因工程質量達不到協議要求，甲方有權單方面解除合同，更換施工隊伍，所發生的一切損失費由乙方承擔，不合格工程不予結算，若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。
② 供應貨物不符合本合同要求，甲方有權拒收，因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。
③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。
④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題，由乙方自行處理，甲方幫助協調。
⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期，甲方有權要求賠償，因此造成的經濟損失由乙方承擔。
⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收，承擔期間所發生的一切費用，保證一次驗收合格，未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外，並承擔合同工程款5%的違約金，並扣除履約保證金。
⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。
⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育，遵守安全規範，制定安全方案，採取安全管理措施，確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全，違章作業，乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任並賠償一切經濟損失。
⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務，甲方可以協調配合，但是所有費用由乙方承擔。
11）不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責，甲方對此所引起的變動不予確認。
12）不能按照國家規範，圖紙及合同約定進行加工製作與施工，導致產品質量差，工期時間長，甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。
甲方_________乙方_________
_________年_________月_________日
有關加工合同範文彙總 篇4
__________有限公司
產品名稱：______產品型號：______加工類別：______乙方：______乙方代表簽章：______
______年______月______日
編號：______甲方：______甲方代表簽章：______
根據甲、乙雙方簽訂的外協加工協議，甲方委託乙方進行協議產品的加工，針對此加工合同提出技術要求如下：
一、產品工藝要求
1、乙方生產加工的產品所應達到的質量標準詳見加工合同附件《質量協議》以及本協議規定的產品技術規格，以上附件需經甲乙雙方簽字確認有效。
甲方有權以書面形式通知乙方，經乙方書面確認後對產品應達到的工藝要求和技術指標進行合理修改和調整。
2、乙方必須嚴格按照本協議規定的技術要求對產品生產全過程實施工藝控制，並根據產品質量穩定情況採取相應的工藝改善措施。
為確保乙方生產加工的產品達到本協議規定的技術指標，甲方代表將有權對產品進行品質檢驗。
但甲方加強對產品的驗收，並不能減少乙方提供合格產品的'責任。
3、委託加工產品的技術資料和治具由甲方負責提供，資料包括：編程座標文件、電子一份，紙質受控單一份。
治具包括:錫膏鋼網一張。
乙方簽收甲方資料和治具後須按保密協議進行管理，並在加工結束後按甲方要求進行返還或銷燬。
治具如被乙方遺失或損壞，需照價賠償。
4、乙方按照甲方要求採用有鉛工藝加工，焊錫類型為6337，錫粉的顆粒應與加工的產品元件大小相適應。
5、焊接基本要求。
按照行業規範，要求焊接可靠、不得有虛焊、漏焊(除非缺料特別聲明)“短路”、“元件反向”、“懸空”、“歪斜”、嚴禁“錯焊”等電氣故障現象發生。
6、焊點要求。
甲方的產品屬於高集成度家電產品，要求100%焊接可靠。
為防止虛焊發生，焊點應儘可能做到飽滿、圓潤。
7、外觀要求。
加工後的產品應整潔乾淨，電路板加工如受到“助焊劑”污染嚴重，應清洗乾淨。
二、材料保管和使用的技術要求
1、甲方交付乙方的產品材料，由乙方按材料保存要求進行妥善保管。
尤其是各類靜電敏感元件、類潮濕敏感器件，必須嚴格按照包裝要求進行保存和使用。
確認因乙方原因造成的材料失效，乙方將承擔相應賠償責任。
2、乙方對甲方提供的元器件不做性能指標檢測，按照材料包裝所示要求對甲方提供的元器件進行符合性檢查，如不符合的要求由甲方負責聯繫供應商整改或書面回覆提出處理意見。
3、由甲方按貼片物料廢損比例免費提供貼片加工物料給乙方,物料廢損比例超出規定時直接在乙方的加工費中扣除。
貼片物料廢損比例為：0603封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極管按為3‰;0402封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極管按為3‰;
4、乙方在生產過程中發現異常失效(器件失效大於3‰)的問題，應及時停線查找原因，必要時書面報甲方協助調查失效原因。
對於小於3‰的器件失效，乙方可自行使用甲方提供的3‰備料進行生產，失效器件判斷由甲乙雙方方共同判定，對於由乙方造成的零部件器件失效，由乙方全額賠償。
三、生產過程技術要求
1、乙方按照甲方提供的生產相關文件(表、產品技術通知、絲印圖、樣機)以及生產材料進行生產;由於設計、生產材料產生的問題，由甲方負責解決;生產過程產生的問題由乙方負責解決。
2、加工過程管控。
乙方應有相應的工程技術部門，在加工前對甲方提供的材料進行識別，必要時進行測試、抽驗。
並根據甲方提供的加工圖紙或其他文件對產品的加工要求做充分的瞭解。
在對元件及其位置確認無誤後才能進行大批量貼裝。
如發現問題應及時詢問確認，不得擅自作主，影響產品質量。
一旦發現批量“錯貼”，應承擔甲方因此造成的一切經濟損失，包括破損費、誤工費等等。
3、乙方在加工過程中應確保加工過程合理受控。
並保留為達到工藝管控和
質量目標所產生的生產記錄表單，便於甲方查閲。
生產時現場的環境記錄表、錫膏使用記錄，迴流焊温度曲線，電烙鐵測温記錄需詳細記錄並保留備查。
4、乙方在生產甲方產品時應按基本要求進行靜電防護和其他過程防護，避免由此造成的產品損傷。
由於乙方生產過程防護不當造成的產品損壞由乙方負責賠償。
3、乙方在批量供貨中，若關鍵工藝更改，應得到甲方質量驗證合格通知後，才能提供更改的產品。
否則，由此產生的質量問題，乙方應承擔全部責任。
3、產品程序燒錄由甲方負責。
如需乙方代燒，需甲方提供軟件和樣機。
4、乙方在產品進行交付時，應提交按照上述技術和質量要求進行成品驗收的報告。
若甲方代表在對產品進行驗收或檢驗過程中發現產品不能達到本協議規定的技術和質量標準，乙方應立即採取有效的措施進行糾正，以確保產品實物質量，必要時甲方可對乙方採取的措施進行驗證。
四、產品包裝、運輸技術要求
1、產品包轉應滿足：確保產品質量和外觀不會因包裝、搬運而受到破壞為標準，儘可能的加強對產品的包裝防護。
並按加工合同要求的包裝方式進行包裝。
2、產品標記。
由於的微型化和多樣性，不同的材料在貼裝後需要分類標記的，乙方應當在包裝箱及出貨單中標記清楚。
每一個包裝箱上均應張貼產品物料標籤。
3、對因乙方包裝不當造成的產品或器件損壞，由乙方負責全部返工和賠償。
五、協議的生效、終止和其他
1、本協議書自甲、乙雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
2、甲方根據產品不合格批次率或使用中存在的產品質量問題，有權單方面暫停本協議和供貨合同。
在分清原因和責任，並確保產品質量後由甲方書面通知乙方重新啟用本協議的日期後才能恢復正常業務。
3、本協議內容發生更改時，甲方以書面形式通知乙方重新簽定更改後的《技術協議》。
4、其他未盡事宜隨雙方合作進程逐步協商進行補充或修改。
六、附註
本協議一式兩份，甲方保留一份、乙方保留一份、(複印件具有同等效力)。
甲方：______乙方：______加工方
名稱______
蓋章______
經辦人______
簽訂日期______
名稱蓋章經辦人______
有關加工合同範文彙總 篇5
合同編號：________________________
訂立合同雙方：
甲方：______________地址_______________電報掛號：_______________電傳：____________。
乙方：______________地址_______________電報掛號：_______________電傳：_____________。
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工_____（產品）_____套所需的原材料；甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供______原材料，並負責運至______車站（經______港口）交付甲方；甲方在收到原材料後的_____個月內將加工後的成品_____套負責運至_______港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含_____%的備損率；多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一（略）的規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失；乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應予賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的_____年為每套_____幣____元；合同訂立第____年起的加工費雙方另議，但不得低於每套_____幣_____元；該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外的勞務費用而確定的，故在中國國內外勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙立將不作價的原材料運交甲方；在甲方向乙方交付本合同產品前_____個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責；甲方將本合同產品運交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決，可提請____國_____仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的`國際公約、條約；
2.中華人民共和國法律；
3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例；
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字起生效。有效期到本合同規定的“_____套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用”時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式_____份，甲乙雙方各執________份，副本______份交____等單位備案。
本合同以中、______兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的______%。
2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或/和補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：_________________（蓋章）乙方：________________（蓋章）
代表：_________________（簽字）代表：________________（簽字）
見證人：律師_____________簽字（中國______________律師事務所）
合同訂立時間：_____________年_____月______日
合同訂立地點：_____________________________。
有關加工合同範文彙總 篇6
甲方：____電子設備有限公司
乙方：____電子股份有限公司
甲乙雙方經友好協商，甲方委託乙方加工製作20__款POS機模具1套，就雙方合作有關事項特訂立如下合同：
一、模具製作內容
乙方承接甲方委託加工整組模具1套，具體見後附模具清單。甲方提供零件圖紙，乙方根據甲方零件圖紙設計製造相應注塑模具，乙方可根據注塑件的特點經甲方同意對甲方提供的零件圖紙進行修改，確保所注塑零件無注塑缺陷並有足夠的強度。
二、模具壽命
乙方保證模具使用壽命50萬次，並在此期間內由乙方負責免費保養維修，如模具在使用壽命內不能使用，乙方應負責更換或重新開模，並承擔相應的費用。
三、模具驗收
1、由甲方對乙方的模具進行驗收，經乙方模具小批量加工的部件尺寸及公差必須符合甲方圖紙要求（塑膠件表面無披鋒、縮水、頂白、夾水紋等缺陷）。並向甲方提供模具清單及結構圖。
2、模具必須合理加裝冷卻水系統。
3、每套模具應配備吊環、水嘴、鎖釦、澆口套及易損件（如頂杆等附件）。
4乙方負責將模具運輸至甲方指定的`到貨地點（國內），運輸費由乙方承擔。模具應由木箱包裝，並確保模具運輸安全。、
四、模具價格
整組模具含17%增值税總價（RMB）捌拾貳萬零三百元整，具體見附表
五、付款方式
合同簽訂後，且模具打出合格產品並驗收無誤後全額付款，總價，即￥820300。
六、完成時間
甲方於合同簽訂之後乙方必須收到最終圖紙，完成所有模具的第一次試模工作，並免費提供10套樣件供甲方試裝，如因甲方原因造成的模期延誤，乙方不承擔責任。然後根據甲方意見進行改模。在甲方提出改模意見後，乙方須按甲方意見五天內完成改模、達到甲方要求並免費提供10套樣件供甲方試裝。當甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則乙方不需向甲方收費；如果模具修改較複雜，對整個模具的結果影響很大，則由甲乙雙方根據改模情況協商解決，由甲乙承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因，因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模，甲方不承擔任何責任。
七、模具及相關資料所有權
驗收合格後的模具及所有相關資料所有權為甲方所有，乙方必須為甲方所有的設計方案及技術資料保密，不得向第三方泄露，更不可轉讓。
甲方如需乙方代為保管模具，乙方必須按本合同第二條內容執行。
八、本合同附件具有合同的同等效力。
甲方（簽字蓋章）：
乙方（簽字蓋章）：
代表簽字：
代表簽字：
時間：時間：
有關加工合同範文彙總 篇7
合同編號:_____
乙方必須使用甲方提供規定的原材料，乙方應在_________年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成，甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。
甲方：_________乙方：_________
一、委託加工項目
1、委託加工產品：_________ 2、數量：以甲方下單為準3、單價：_________ 4、交貨期限：按乙方接單日起( )天內交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準：
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準，於_________年_________月_________日製作出大貨樣衣，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產。 2、技術標準按照《企業質量問題細則》見附件及國家標準。如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行。
三、乙方對質量負責的範圍及侷限;
1、顏色、尺碼規格的確認2、繡花、印花、其他特殊工藝的確認3、裁剪工藝、縫紉工藝、的`確認4、其他質量問題的確認、 5、回修率不能超過8總生產量，如有超過範圍按每件扣款五元。
四、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等紙樣的技術資料2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料五.包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝2、甲方指定交貨地點_________ 3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六.結算方式：
1、在乙方檢驗合格交貨後，三十天後由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳户為：銀行户名：_________
七、違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20的違約金2、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣___壹___萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰
3、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任5、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，未達到質量要求、技術指標，乙方向甲方支付產品報次賠償金200成本價，6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的500支付違約金
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
甲方：____________乙方：____________
代表人：__________代表人：__________
日期：____________日期：____________
有關加工合同範文彙總 篇8
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備註
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算
二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求：甲方提供包裝。
六、結算方式及期限：現款現貨。
七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成
可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
合同約定的標準，造成甲方客户索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱（章）：單位名稱（章）：
委託代理人：委託代理人：
有關加工合同範文彙總 篇9
供方（全稱）：___________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，並報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：________
____年____月____日
有關加工合同範文彙總 篇10
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱型號規模單位數量單價(元)總價金額 十萬千百十元角分 合計人民幣(大寫)2.交貨辦法
（1）交貨地點：______________________________________________________。
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法
貨物交貨後，供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附則
（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失
（3）本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。
（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。
（5）貨物運達站__________________________________________。
（6）收貨人______________________________________________。
（7）合同糾紛的處理______________________________________。
有關加工合同範文彙總 篇11
合同簽訂地：
甲方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：
法定代表人：?乙方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：
法定代表人：
甲方委託乙方加工本合同中成品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
注：以上費用含17%增值税。?第二條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。
第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意，乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術資料，其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下，不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下，甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付
合同簽訂日起三天內，甲方支付乙方50%產品預付款，產品生產完畢發至甲方之前需支付40%貨款；餘下10%作為質量保證金，發貨30天內，甲方支付10%貨款，乙方給甲方開具增值税發票。因鑄造或加工產品報廢，造成成品不足時，乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法
按照附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規範與行業標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告：
1.?鑄件化檢驗報告；
2.成品尺寸抽檢報告（每批產品每個規格抽檢3件）；
3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式
交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝（鐵桶+泡沫）。如因運輸和包裝造成零件損傷，乙方不負責。如需單獨包裝，甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協助安排運輸，但風險及費用歸甲方承擔。?第七條?不可抗力
合同雙方由於不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，可免予承擔經濟責任。
第八條?違約責任
雙方應嚴格履行合同條款，如有違約，違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理
合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成向合同簽訂地_____機構申請_____；該_____為終局裁決，對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款
1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。
2.合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；具有同等法律效力。
4.合同雙方工作往來文件，經雙方認可的傳真件有效。
甲方：?開户銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：
乙方：?開户銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：
有關加工合同範文彙總 篇12
承攬方：
身份證號：
電話：
定作方：_____________傢俱有限公司
法定代理人：
電話：
_____________傢俱有限公司(定作方)委託承攬方加工傢俱一批，現經雙方充分協商，本着自願公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產品及工價(見產品清單)
第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條：資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回覆並提出修改意見。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工後仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方並兑現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
有關加工合同範文彙總 篇13
簽約地點：
簽訂日期：
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
經協商，甲乙雙方就 事項，達成以下協議，並同意按《民法典》及相關法律法規恪守履行。
一、按甲方要求，乙方為甲方生產：
序名 稱圖 號數量備 注
二、合同總價款（含税票）
人民幣 （RMB￥）
三、付款方式
合同簽定日內付總價款%，即RMB￥元；
產品交付後日內付總價款%，即RMB￥元。
四、交收方式
1、乙方交付前，應按規定對產品進行檢驗，並開具合格證明；甲方在收到產品後按同樣標準對產品進行驗收或確認，並應在 日內（難以驗收的隱蔽瑕疵除外）予以反擴甲方享有向乙方提出質量異議的權利，乙方應承擔修復、退換及賠償責任。
2、包裝及運送
2.1 產品的包裝及運輸，應符合國家或行業標準，由乙方負責在 年 月
日前送達。（聯繫人：電話： ）；
2.2 包裝和運輸費用已在產品價格中包含。如乙方需回收包裝物時，甲方將免費提供保管、儲存條件，但運輸費用由乙方負責。
五、售後服務
在質量保證期內出現的產品質量問題，乙方應在接到通知後小時內做出響應，並予以解決。
六、保密約定
1、甲方承諾對乙方的產品製造過程及企業祕密不得向第三方泄漏（業務推介和廣告宣傳除外）；
2、乙方保證合同規定的甲方產品（含技術資料及專用工、模具）的擁有權，不經甲方同意不得向第三方提供。
七、違約責任
1、甲方按合同規定期限付款。如果延期，參照中國人民銀行關於金融機構計收貸款利息標準支付違約金；
2、乙方延期交付時，應按合同總額的%乘以逾期天數向甲方支付違約金，逾期超過 天的，甲方有權解除合同並要求乙方賠償損失，賠償額為本合同總額的%。
八、附加説明
1、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字、蓋章有效。合同執行中的附加或更改，應以補充協議或説明的形式，並由雙方授權代表簽字、加蓋公章。
2、本合同附件 ，與本合同具有同等效力。
3、發生合同爭執，應通過協商加以解決；協商不成，可向合同簽字地人民法院提出起訴。
甲方：
住所：
郵編：
委託代理人：
電話：
傳真：
開户行：
賬號：
税號：
乙方：
住所：
郵編：
委託代理人：
電話：
傳真：
開户行：
賬號：
税號：
有關加工合同範文彙總 篇14
承攬方(甲方)：_________
定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的.理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_____
地址：__________________
__________年______月____日
簽訂地點：_______________
定作方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_____
地址：___________________
_________年______月____日
簽訂地點：_______________
有關加工合同範文彙總 篇15
甲方：AAAA傢俱有限公司
乙方：_________
為了共同拓展市場，充分發揮甲乙雙方的經營優勢，以在平等互利的基礎上組建穩定而有效的市場網絡，共同拓展市場份額，經雙方友好協商，特訂立以下條款，以便雙方共同遵照執行。
一、雙方的權利和義務 ：
1.乙方指定甲方為乙方傢俱產品獨家生產商。下稱加盟廠。產品款式由乙方提供，與甲方簽訂協議後，甲方不得在武漢、瀋陽、哈爾濱、香河、天津、北京、西安、南昌、等9個地區經銷乙方提供款式的專門經營品牌產品。
2.甲乙雙方初次合作期約為______年___ 月___ 日至______年____月_________日止。
本協議約定的年限滿後，甲乙雙方願意繼續合作，在本協議規定年限前3個月向甲方提出，經雙方同意後可續簽協議。如本協議終止，乙方在一年內負責業務開展地區的售後服務，甲方有義務按售後服務有關條款配合乙方工作。
3.甲乙雙方均是獨立的經營單位，實行獨立經營、自負盈虧、獨立核算，甲方在業務上接受乙方的指導。
4.協議雙方不存在共同投資、代理僱傭、承包關係。
5.甲、乙雙方若在合同期間，任何一方有特殊情況要求提前終止解決協議，應提前2個月通知對方。經雙方協商後，辦理解除合作相關手續、協議終止。
二、價格
1.甲方按雙方協議價給乙方提供貨物，如因市場與材料引起價格調整，甲方應及時通知乙方，執行日以發出通知日為準。
2.乙方可以按當地消費水平來適當調整價格適應當地市場。
三、貨款結算方式
1.乙方在下單時應以電匯、現金或其它雙方議定的有效結算方式支付全部金額後，甲方才予以生產。
2.甲乙雙方的貨款結算以訂貨單上金額和數量為依據，有出現數量或金額不符時，甲乙雙方均有義務互相配合解決。
3.乙方訂貨時每批次數量不少於10套（沙發或單椅）。
4.乙方訂貨後貨款必須一次性到位，貨可以分批從甲方提貨。
四、售後服務
A.保修
1.產品的保修期為一年，一年內出現的嚴重產品質量問題需要調換的由公司負責維修解決。
2.超過保修期的產品，公司根據國家有關維修的規定酌情處理。
3.屬於客户保管不妥、人為原因或運輸損壞，工廠可為客户進行有償維修。
4.工廠不接受退貨，客户有符合退貨理由的退貨，應事先電傳退貨明細並告知原因，在得到工廠確認後方可，否則工廠不予處理。
五、運輸方式
1.甲方的交貨地點是甲方廠址：東莞市締升傢俱廠，乙方可委託甲方辦理運輸手續或自提。
2.如屬乙方委託甲方辦理運輸業務的，其運費和保險費由乙方承擔。
3.如屬乙方自提，由負責運輸的駕駛員代辦手續，等同乙方收貨，其代辦簽字行為具有法律效力。
六、違約責任
如乙方違反本協議第五款條時，甲方可停止供貨。如甲方違反本協議第一款第1條、及第六款第1、2、3條時，乙方可終止乙方提供給甲方的產品的供貨權。
七、甲乙雙方如發生爭執，可共同協商解決或遞交甲方所在地人民法院。
八、本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________
_________年____月____日
____月____日
代表（簽字）：_________年
有關加工合同範文彙總 篇16
定做方：(簡稱甲方)
承攬方：______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工製作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、製作內容：_______________________________________________________。
1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;
2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;
3)其他：以上單價主構件進行拋丸除鏽，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為___________，(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最後一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬户，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20__)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1)檢測內容：抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□
2)其他檢測項目：
3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。
甲方(蓋章)：
委託代理人：
聯繫方式：
開户行：
賬號：
_______年___月___日
乙方(蓋章)：__________鋼構有限責任公司
委託代理人：
聯繫方式：
開户行：
賬號：
有關加工合同範文彙總 篇17
加工合同（示範文本）
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日第一條加工物、數量、報酬、交貨期限－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量｜｜｜｜｜數量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜合計人民幣金額（大寫）：｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜材料｜規格｜計量｜｜｜｜｜｜｜｜｜數量｜質量｜提供日期｜消耗定額｜｜名稱｜型號｜單位｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四條加工物的技術標準、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第六條加工物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的＿＿＿＿日內答覆。第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十二條報酬的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第十四條本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。第十六條違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜定作人｜承攬人｜鑑（公）證意見：｜｜｜｜｜｜定作人（章）：｜承攬人（章）：｜｜｜｜｜｜｜住所：｜住所：｜｜｜｜｜｜｜法定代表人：｜法定代表人：｜｜｜｜｜｜｜居民身份證號碼：｜居民身份證號碼：｜｜｜｜｜｜｜委託代理人：｜委託代理人：｜｜｜｜｜｜｜電話：｜電話：｜｜｜｜｜｜｜開户銀行：｜開户銀行：｜鑑（公）證機關（章）｜｜｜｜｜｜賬號：｜賬號：｜經辦人：｜｜｜｜｜｜郵政編碼：｜郵政編碼：｜年月日｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－監製部門：印製單位：
有關加工合同範文彙總 篇18
甲方：________________________
乙方：________________________
第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工説明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是採用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格後，甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：________________
_________年________月_______日
乙方(簽章)：________________
_________年________月_______日
有關加工合同範文彙總 篇19
甲方：
乙方：
甲乙雙方因加工款糾紛，有案件於X人民法院處理，案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商，協議如下：
一、甲乙雙方協商一致：同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結號案件糾紛。
二、款項的支付：先由甲方向乙方開具上述款項發票（發票税率為3%，因甲方之前已因本案開具了發票X元由乙方抵扣，現在甲方只需向乙方開具發票X元），乙方在收到發票後二個工作天內向甲方支付加工款X元，甲方收到該款項後應在三個工作天內向法院申請號案的撤訴
（備註：甲方應在乙方付款後三個工作天內向X人民法院郵寄或現場提交撤訴申請；因乙方已提管轄權異議上訴認為案件由A法院處理，若法院因程序問題未能及時接受撤訴申請並認為要等管轄權異議上訴的結果出來再辦理，如乙方管轄權異議上訴被駁回，甲方應在收到該結果後三個工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請；如乙方的`管轄權成立，法院將案件移送給A民法院處理的，甲方應在收到A法院的受理通知後三個工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。）
三、雙方確認：自乙方履行協議第二條約定的全部付款義務之日起，雙方有關的號案件中的所有權利義務終結，雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
四、違約責任：如乙方在收到發票後未按第二條約定支付甲方加工款X元，甲方不作撤訴處理，並可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務，甲方未在規定的時間內及時向法院提出撤訴，視為甲方認可乙方已經履行完畢本協議約定的全部義務，號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢，乙方還可向甲方主張違約金X元（備註：如甲方未能及時處理撤訴是因為乙方的管轄權異議引起的，甲方按照以上第二點括號的備註內容履行不能視為違約）
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，各份具有同等效力，由雙方簽字或蓋章之後生效。
甲方：
______年______月______日
乙方：
______年______月______日
有關加工合同範文彙總 篇20
供方：
需方：
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。
一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數結算）。每套___元整，合計人民幣___元整。
二、質量標準：執行國家標準，採用版型。
三、面料：
料樣：（各留料樣）
四、交貨：由供方運輸到。
五、結算方式及期限：
合同簽訂後日內，預付貨款___萬元，剩餘貨款交貨驗收後，全部付清。
六、如發生質量問題，由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑑定，如確屬質量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。
七、本合同簽訂後，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應立即協商，另立協議書。
八、如有一方不履行合同條款規定，則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。
九、供需雙方由於人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的原因不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免予承擔違約經濟責任。
十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律，雙方約定發生法律糾紛的起訴執行地為陽泉郊區法院。
十一、其他未盡事宜，另訂附件。
十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：________
_______年______月______日
有關加工合同範文彙總 篇21
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯繫人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯繫人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守祕密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件：
1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少於合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人：
1.承攬人有權簽署並有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1.定作人有權簽署並有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：__________
法定代表人(簽字)：_____ 法定代表人(簽字)：______
委託代理人(簽字)：_____ 委託代理人(簽字)：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
有關加工合同範文彙總 篇22
甲方：
乙方：
加工，雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定後，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（550元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以（550元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期x月，20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，並有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
有關加工合同範文彙總 篇23
甲方：____________________（定做方）
乙方：____________________（承攬方）
雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，並有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
有關加工合同範文彙總 篇24
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定經甲乙雙方共同協商一致，本着誠實守信，互利互惠，平等自願的原則，訂立本合同。
一、加工材料名稱：水泥空心砌塊及其配套的牆體材料。
二、 規格型號：
1、19型水泥空心砌塊：
390×190×190(長×寬×高)雙排孔，強度等級MU10，密度進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客户錯過了產品上市的最佳時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客户遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生後24小時內以)書面形式通知買方，並且賣方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。
九、糾紛解決
對於實施本合同而發生的任何爭議，雙方首先通過友好協商解決，如在30天內協商不成，任何一方均可將爭議提交市法院處理。
本合同雙方須嚴格執行，如一方因故不能履行合同，必須提前兩週徵得對方同意，方可終止本合同。
買方： 賣方：
代表： 代表：
簽訂地點：_____________ 簽訂地點：____________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關加工合同範文彙總 篇25
合同編號：______________
定作方：_______________________
承攬方：_______________________
簽訂地點：_____________________
簽訂時間：_____年_____月_____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
（注：空格如不夠用，可以另接。）
二、定作方帶料
（注：空格如不夠用，可以另接。）
三、質量要求、技術標準
────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────
八、交（提）貨方式及地點
────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────
十一、違約責任
────────────────────
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────
十四、雙方協商的其它條款
────────────────────
有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
監製部門：__________ 印製單位：____________________