建設工程施工合同補充協議 篇1
_________________充協議
工程名稱：_________________
工程地點：_____________
發包人：_____________
承包人：_____________
簽訂日期：_______________________年____月____日
補充協議
發包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)
承包人：_________________(以下簡稱：_________________乙方)
經甲乙雙方自願、公平、友好協商，雙方就______年____月____日簽訂的就工程合同(以下簡稱為原合同)作如下補充協議：_________________
一、寫明具體補充的內容。
二、 如有未盡事宜，雙方另行協商。
三、 此協議經雙方簽字蓋章後生效，一式陸份，雙方各執叁份，具有同等法律效力。
四、 本協議生效後，即成為原合同不可分割的組成部分，除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其餘部分應完全繼續有效。
甲方：_________________乙方：_________________
(蓋章)(蓋章)
法人代表或代理人：_________________法人代表或代理人：_________________
______年____月____日______年____月____日
建設工程施工合同補充協議 篇2
建設工程施工合同補充協議書
補充協議
發包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)
承包人：_________________(以下簡稱：_________________乙方)
經甲乙雙方自願、公平、友好協商，雙方就年月日簽訂的就工程合同(以下簡稱為原合同)作如下補充協議：_________________
一、寫明具體補充的內容。
二、 如有未盡事宜，雙方另行協商。
三、 此協議經雙方簽字蓋章後生效，一式陸份，雙方各執叁份，具有同等法律效力。
四、 本協議生效後，即成為原合同不可分割的組成部分，除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其餘部分應完全繼續有效。
甲方：_________________乙方：_________________
(蓋章)(蓋章)
法人代表或代理人：_________________法人代表或代理人：_________________
_________ 年 _________ 月 _________ 日_________ 年 _________ 月 _________ 日
建設工程施工合同補充協議 篇3
一、把原房屋樓面混凝土預製板結構設計更改為全現繞混凝土結構，因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中
1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;
2、是鋼筋及捆筋，要嚴格按國家建築要求規定施工;3、是混凝土震動均勻，確保密實，如出現質量問題，乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工合同責任時，或施工過程中出現質量問題，甲方有權終止全部合同，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時，經甲方驗收合格後，甲方付給乙方該層合同的70%。
六、乙方必須嚴格安全施工，若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任，與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本合同經雙方簽字即生效，工程款結清後終止。
甲方： 乙方：
年 月 日
建設工程施工合同補充協議 篇4
甲方:*房地產開發有限公司
乙方:
經甲乙雙方協商,甲方將**小區基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式:包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間:開工:*年**月**日
竣工:*年**月**日施工合同補充協議三、工程內容及造價:
基礎工程及地下室:*元
閣樓:*元
平房車庫:*元
化糞池:*元(包括池外管道項目)
合計人民幣:(*元)
四、工程質量等級:合格。
五、付款方式:甲方簽定協議後付30%作為預付款,其餘部分樓房竣工後一次付清。
六、承包範圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔,税金由甲方負責支付。
八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協商解決。
此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字後生效。
甲方負責人:
乙方負責人:
*年**月**日
建設工程施工合同補充協議 篇5
甲方(合作單位)：
乙方(合作單位)：
經甲乙雙方友好協商，在平等互利誠實信用的原則下，就*有限公司開發的“廣場”等建設項目達成一致合作意見，訂立本協議，具體如下：
一、 合作內容
本協議所包含的合作工程內容為：“廣場”五星級酒店(用地50畝左右，規劃建築面積5.5萬平方米左右)具體規模以相關項目施工圖紙為準。工程地點在天北新區。
二、合作方式
雙方確定本協議合作內容的合作方式：“廣場”西區工程項目由乙方墊資實施。
三、工程支付方式
1、本工程無工程預付款。施工合同補充協議範本2、本工程施工完成三層時甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。
3、本工程施工完成主體封頂時甲方支付乙方總工程量的75%工程款。
4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方總工程量的15%工程款。
5、本工程竣工驗收合格甲方支付乙方總工程量的5%工程款。
6、剩餘5%工程款為質量保脩金，保修期兩年屆滿付清工程款。 本協議簽訂後，乙方向甲方支付工程履約保證金*佰萬元整，本工程完成至正負零時甲方向乙方返還全部的工程履約保證金。
四、施工期
1、*年**月**日施工人員進場，西區項目動工。
2、*年**月開始對西區其他項目建設施工。
3、本協議所有項目於*年**月**日完工。
五、工程計價及結算
1、本協議合作內容所含工程項目工程造價按20xx年國家統一定額及20xx年建築安裝工程費用定額進行計價、結算。
2、執行二類工程上限取費。
3、施工合同簽訂採用可調價+經濟簽證+材料差價合同形式。
4、材差按市場價計入(計取税金、運費及材保費)
5、人工工資調差按同時期當地政府相關文件執行。
6、經濟簽證累計超過貳拾萬元的隨工程進度款支付。
7、工程竣工四個月之內完成該工程的結算內容。
六、違約責任
1、因乙方責任(如資金短缺等)，乙方未能按本協議完成合作內容所約定的工程項目，每逾期一天，按未完成工程量造價每日千分之二處罰。中途停工達一週的，每日千分之二進行處罰。中途停工達半月的，甲方有權解除合同，乙方支付甲方合同工程總造價百分之二違約金。
2、因乙方原因工程質量未達到合格要求，則乙方賠償該工程的實際全部損失。
3、因甲方責任(如前期施工手續或三通一平等)，使乙方無法完成合作內容所約定的工程項目，造成的逾期由甲方按照違約責任第1、條的相關金額支付給乙方，並相應順延施工工期。
4、甲方未按本協議支付工程款，每逾期一天，則甲方支付乙方應付款額每日千分之二的違約金。
5、施工臨時排污費、臨時設施管理費、環保費等需乙方辦理的相關費用由乙方承擔，甲方配合辦理。民工工資保證金由甲方統一交納，支付乙方進度款和結算款時分期扣返。扣返時甲方須提供乙方相應發票。
七、甲、乙雙方招標程序完成，另行簽訂施工合同，合同內容如和本協議有衝突的以本協議為準。
八、本協議一式肆份，甲乙雙方各持貳份。自雙方簽字蓋章、乙方支付保證金後生效。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
*年**月**日 *年**月**日
建設工程施工合同補充協議 篇6
發包人： (甲方) 承包人： (乙方) 工程名稱：
甲方雙方就本工程的施工，於 年 月 日簽訂了《廣東省建設工程施工承包合同》(合同編號： 號，下稱原合同)，為了便於工程順利施工，雙方同意對原合同補充如下：
1、由於原預算造價未包含大石擠淤，因此需要增加大石擠淤約萬立方米，造價約 萬。
2、由於存在土方缺口，因此需要增加回填土方約 萬立方米，造價約 萬。
3、原合同第 頁第81.1款變更為：發包人每月15號前，按上月完成工程進度的80%並扣除該期進度30%的工程預付款後，支付工程進度款給承包人。當工程款付款至實際完成工程量的90%時暫停支付工程款。
4、本補充協議一式六份，甲乙雙方各執一份，其餘交有關單位;本協議自甲乙雙方代表簽訂之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
簽訂日期： 年 月 日
建設工程施工合同補充協議 篇7
甲方：閒餐廳
乙方：廣告裝飾
應甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閒餐廳廣告牌製作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：
一、工程範圍：20xx 年12月3日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程製作與安裝。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閒餐廳廣告牌後期增加項目一覽表》
四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執行。
六、其它：施工合同補充協議1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章後生效，並與原合同享有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
建設工程施工合同補充協議 篇8
經甲乙雙方協商制定以下補充協議：
一、 工程概況
1、工程名稱：江蘇湧淶1#車間
2、地址：
3、建築面積：7.2萬平方米。
4、框架結構共計2層。
二、工程內容及承包範圍：
1、乙方對本工程進行施工總承包，承包範圍基礎、主體、裝飾、裝修等、
2、乙方在本工程施工中不可以用宿遷本地農民工，若發現使用本地民工，所發生的任何事故均由乙方自行處理，以及在工程施工全過程所發生的任何事故，均由乙方全權負責，甲方均不承擔經濟責任。
3、乙方承包範圍內的設計變更而引起的增減工程由甲乙雙方共同協商。施工合同補充協議三、付款方式：
1、乙方在接到甲方開工通知後，進場施工，本工程施工過程。甲方不支付預付款。
2、本工程付款在1#車間封頂後付工程總價的30%，二層封頂後付工程總價的60%，砌牆捄灰室內地坪結束後付工程的80%，竣工驗收合格後付工程總價的95%，餘款作為質量保證金，在竣工兩年後房屋正常使用，全部。
3、本工程若出現民工因工資鬧事後果有乙方負責，甲方不承擔，支付民工工資及其它任何費用。
四、開竣工日期：開工 ，竣工： ， 若遇停水停電，地方政府政策性調整和人力不可抗拒的情況下工期順延。
五、違約責任：本工程所有材料(水泥、鋼筋、混凝土試塊、水管、電線)等等必須驗收報告取出後合格方可進行下一道工序，若野蠻施工，若情節嚴重甲方可令乙方無條件出場。若乙方竣工日期提前5000元每天獎勵，工期拖延每天5000元罰款。
本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字後生效。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
身份證號： 身份證號：
年 月 日
建設工程施工合同補充協議 篇9
第一條 詞語涵義
《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》(以下簡稱《合同條件》)和《電力建設工程施工合同協議條款》(以下簡稱《協議條款》)，組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
一、發包方(簡稱甲方)：《協議條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在《協議條款》中指定的代表。
三、承包方(簡稱乙方)：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格並被髮包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在《協議條款》中指定的代表人。
五、社會監理：受甲方委託、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。
六、總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。
七、設計單位：甲方委託的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。
八、工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。
九、工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省(直轄市、自治區)電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設置的電力建設工程質量監督機構。
十、工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。
十一、合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。
十二、經濟支出：在施工中發出，經甲方確認後以增加預算形式支付的合同價款。
十三、費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)。
十八、施工現場：經甲方同意、"施工組織設計"或"施工方案"所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式：根據合同發生的手寫、打字、複印、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
建設工程施工合同補充協議 篇10
編號：___________________
甲方：__________
乙方：__________
一、合同協議書
甲方 ___________________ 為興建 ___________________ 程，接受了乙方 ___________________ 對本工程的投標，為明確雙方責任、權利及義務，經雙方協商簽訂如下協議：
1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
2.下列文件構成整個合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。
(1)雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;
(2)合同協議書;
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;
(4)合同專用條款;
(5)合同通用條款;
(6)中標通知書、投標書和招標書;
(7)與本合同有關的其他文件。
3.本合同總價款為人民幣 ___________________ 萬元。
4.本合同工程的施工期為 _____ 個月(天)，或：自 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年_____ 月 _____ 日。
5.甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。
6.本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署並加蓋公章後生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保脩金結清後合同終止。
7.本協議書正本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力;副本 _____ 份，雙方各執 _____ 份，當副本與正本不一致時，以正本為準。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
建設工程施工合同補充協議 篇11
（3）承包人可代為調劑串換的材料：________________________________________________
（4）到貨地點與一覽表不符：______________________________________________________
（5）供應數量與一覽表不符：______________________________________________________
（6）到貨時間與一覽表不符：______________________________________________________
27.6發包人供應材料設備的結算方法：______________________________________________
28、承包人採購材料設備
28.1承包人採購材料設備的約定：__________________________________________________
八、工程變更
九、竣工驗收與結算32、竣工驗收
32.1承包人提供竣工圖的約定：____________________________________________________
32.6中間交工工程的範圍和竣工時間：______________________________________________
十、違約、索賠和爭議
35、違約
35.1本合同中關於發包人違約的具體責任如下：
本合同通用條款第24條約定發包人違約應承擔的違約責任：____________________________
本合同通用條款第26.4款約定發包人違約應承擔的違約責任：__________________________
本合同通用條款第33.3款約定發包人違約應承擔的違約責任：__________________________
雙方約定的發包人其他違約責任：__________________________________________________
35.2本合同中關於承包人違約的具體責任如下：
本合同通用條款第14.2款約定承包人違約承擔的違約責任：____________________________
本合同通用條款第15.1款約定承包人違約應承擔的違約責任：__________________________
雙方約定的承包人其他違約責任：__________________________________________________
37、爭議
37.1雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：
（1）請___________________________________________________________________調解；
（2）採取第 種方式解決，並約定向
仲裁委員會提請仲裁或向
人民法院提起訴訟。
十一、其他38、工程分包
38.1本工程發包人同意承包人分包的工程：__________________________________________
分包施工單位為：________________________________________________________________
39、不可抗力
39.1雙方關於不可抗力的約定：____________________________________________________
40、保險
40.6本工程雙方約定投保內容如下：
（1）發包人投保內容：____________________________________________________________
發包人委託承包人辦理的保險事項：________________________________________________
（2）承包人投保內容：___________________________________________________________
41、擔保
41.3本工程雙方約定擔保事項如下：________________________________________________
（1）發包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。
（2）承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。
（3）雙方約定的其他擔保事項：____________________________________________________
46、合同份數
46.1雙方約定合同副本份數：______________________________________________________
47、補充條款
附件1：承包人承攬工程項目一覽表（略）
附件2：發包人供應材料設備一覽表（略）
附件3：工程質量保修書（略）
建設工程施工合同補充協議 篇12
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其它法律法規的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款，共同遵照執行。
第一條：工程概況
(1)工程名稱：
(2)工程地點：
(3)工程內容：
(4)承包範圍：
(5)承包方式：包工包料
(6)開工時間：
(7)竣工時間：
(8)工程質量標準：
(9)工程造價：
第二條:工程付款與結算辦法
(1)工程付款：
(2)結算辦法：
第三條：甲乙雙方的權利和義務
1.甲方要保證施工場地具備施工條件，提供水電通訊等便利條件，其使用費用由乙方承擔。
2.甲方要在開工前提供完整的施工圖紙，並在合適時間組織相關人員參加圖紙會審和技術交底。
3.開工前，甲乙雙方各自辦理自己應辦的各種證件和批件，並承擔相應的費用。
4.乙方要服從甲方現場人員的領導，並按時提供各種方案、計劃、報表等。
5.對於已完成工程在未交工之前，乙方對其成品工程義務保護直至交工。
6.乙方必須保證施工場地整潔衞生，做到文明施工。
第四條：工程質量和施工安全
1.安全施工、文明施工，要嚴把質量關，堅持質量第一、安全第一的施工原則。
2.工程質量以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據，因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔責任。
3.承包人應認真按照標準、規範、設計圖紙、施工交底要求以及甲方委派的工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，工程質量達不到約定標準部分，承包人應按工程師要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
4.工程師檢驗不應影響施工正常進行，因工程師指令失誤造成損失，由發包人承擔。
5.工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人應自檢，並於驗收前48小時通知工程師驗收，驗收合格後並做記錄。不合格工程及違反施工程序造成的經濟損失，乙方自行承擔。
6.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自行承擔。
7.甲方不得要求乙方違反安全管理的規定施工，否則由甲方承擔相應責任及發生的費用。
8.甲乙雙方約定由乙方完成項目工作，乙方應本着“保證施工質量、安全、文明施工”的原則，教育職工安全文明施工。否則，施工期間發生的一切安全事故全部由乙方承擔責任，由此造成甲方損失的，乙方應無條件予以賠償。
9.承包人負責採購材料設備的，應按照標準要求採購並提供產品合格證明，對材料質量負責，並在材料設備使用前由甲乙雙方進行檢驗或試驗，費用由乙方承擔。
10.乙方不得將工程轉包、分包，否則甲方有權終止合同，所幹工程不予支付任何費用。
第五條：工期
按照雙方約定的合同工期，乙方要保證按期或提前完成，拖延工期每天罰款500元，提前工期每天獎 / 元。不可抗拒的原因造成工期拖延除外。
第六條：工程驗收及保修
1.工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。
2.工程保脩金按工程總造價待保修期滿，質量無問題時一次支付給乙方。
3.電氣管線、上下水管、安裝工程為貳年;供熱及供冷為貳個採暖期及供冷期;室外給排水和道路工程為貳年。
4.在工程保修期內，乙方應在接到維修通知後逾期不到，甲方可另行安排維修，其費用從質保金中扣除。
5.在工程保修期內，若甲方人為原因造成的工程質量損壞，維修費用由甲方另行支付，不得從質保金中扣除，若乙方工程質量問題的原因，乙方自付。
第七條：其它約定
1.本合同一式三份，雙方簽字蓋章後生效，合同約定事項雙方執行完畢，合同自行失效。
2.合同簽定地點：
3.合同簽定時間：
4..因工程實際發生合同外費用，增加補充合同，此合同同原合同同樣有效。
5.未盡事項，雙方協商解決。
甲方：(簽字蓋章)
乙方：(簽字蓋章)
年月日：
建設工程施工合同補充協議 篇13
甲方(全稱):
乙方(全稱):
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況,雙方就本工程施工事宜協商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱：
工程地點：
承包範圍：
承包方式：
二、 工程概況
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日曆天數： 天
三、 質量標準
工程質量標準：
四、 合同價款
金額(人民幣大寫)：
五、 組成合同的文件
1、 本合同
2、 中標通知書
3、 投標書及附件
4、 標準、規範及有關技術文件
5、 圖紙
6、 工程量清單
7、 工程報價單及預算書
雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
六、 合同的生效及終止
1、合同簽訂之日起生效
2、除質量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程並驗收達到約定標準後，本合同即告終止。
3、合同的權利義務終止後，甲、乙雙方應當遵循誠實信用的原則，履行通知、協助、保密等義務。
七、 圖紙
提供方及份數：
八、 甲方工作：
1、 提供經當地消防部門審批的設計資料，如在施工中發生變化應及時協調乙方及設計單位予以解決。
2、 對乙方施工現場的設備、配線、管路等予以保護。
3、 如工程需基建方預留、預埋等基建配合工作，甲方應提前和乙方及基建單位協商解決。
4、 提供具備施工條件的施工場地
5、 提供施工所需水、電、電訊線路並接至施工場地
6、 雙方約定甲方應做的其他工作：
九、 乙方工作
1、 必須按消防部門審批合格的設計圖紙和《建築設計防火規範》等有關規定進行施工。
2、 在施工過程中，如發現技術要求與現場實際情況不符合《國家消防驗收規範》時應向甲方提出，由甲方和設計單位與消防部門協商解決。
3、 乙方應按合同規定的時間完成和提供服務。
十、 施工組織設計和工期
1、 開工及延期開工
乙方應按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應當以書面形式向甲方提出延後開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開工申請後的48小時內以書面形式答覆乙方。因甲方原因不能按按合同約定的開工時間開始施工。甲方應並以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。
2、 由於下列原因造成的工期延誤，工期相應順延:
a) 甲方不能按合同規定提供圖紙及開工條件;
b) 工程量改變和設計變更;
c) 因停水、停電、停氣等原因造成的停工;
d) 不可抗拒力;
e) 因甲方無法達成約定義務造成的工期延遲;
f) 雙方約定工期順延的其他情況：
。
3、 工程竣工
a) 乙方按協議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如 遇特殊情況雙方另議。
b) 施工中甲方如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前
竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括乙方為保證工程質量和安全採取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價款等內容。
十一、 工程質量
a) 工程質量應達到協議書約定的質量標準。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。
b) 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
c) 乙方應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，併為檢查檢驗提供便利條件。
d) 甲方代表的檢查檢驗不應影響施工的正常進行。如影響施工的正常進行，影響正常施工的費用由甲方承擔，並相應順延工期。除此之外嚴重影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔。
e) 隱蔽工程和中間驗收
根據國家、省、市有關規定執行。
f) 重新檢驗
無論甲方代表是否進行過驗驗、當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝露或開孔，並在檢驗後重新進行修復。甲方承擔由此發生的費用，並相應順延工期。
g) 本工程約定的質量保脩金為施工合同價款的 %，
本工程雙方約定乙方向甲方支付質量保脩金為(大寫) ，質量保脩金應在保修期過後一週內由甲方一次性返還。
本工程約定的質量保修期為一年。一年後如出現故障，乙方只收更換設備款和施工成本費用。
十二、 合同價款與支付
1) 合同價款的確定
本合同價款採用 方式確定。
2) 雙方約定的工程款(進度款)支付方式和時間：
3) 甲方應按約定的支付方式和時間支付工程款(進度款)，由於甲方未能按時支付工程款(進度款)所造成的一切後果由甲方負責，如影響工程進度的相應順延工期。
4) 工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款(進度款)同期調整支付。
十三、 工程設計變更
施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前7天以書面形式向乙方發出變更通知。變更超過原設計標準或批准的建設規模時，甲方應報規劃管理部門和其他主管部門重新審查批准，並由原設計單位提供變更的相應圖紙和説明。
因工程設計變更所產生的工程費用應作為工程款的一部分與工程款同期調整支付。
十四、 竣工驗收與竣工結算
1) 工程竣工驗收標準為國家和行業現行各項驗收標準及甲乙雙方的有關約定
2) 工程竣工驗收合格後，乙方向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。之後雙方參照本合同書約定的合同價款及補充條款約定的合同價款調整等內容，進行工程竣工結算.
3) 甲、乙雙方對工程竣工結算價款發生爭議時，按合同中關於爭議的約定處理。
十五、 索賠和爭議
1) 違約的處理：
除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規範的要求，或發生其它違約行為，由乙方支付違約金，違約金按工程總造價的0.5%每天計收，但誤期賠償最高限額不超過合同總價的5%。
2) 索賠
除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天書面通知違約方後，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
3) 爭議
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。
十六、 合同解除
1) 甲，乙雙方協商一致，可以解除合同。
2) 有下列情況之一的，甲、乙雙方可以解除合同：
1、 因不可抗力致使合同無法履行;
2、 因一方違約致使合同無法履行。
3) 一方根據上述約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，並在發出通知的前10天告知對方，通知到達對方時合同解除.對解除合同有爭議的，按本合同關於爭議的約定處理。
4) 合同解除後，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和轉移工作，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地，甲方應為乙方撤出提供必要條件，並按合同約定支付應支付的工程價款.已經定貨的材料、設備由訂貸方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貸款和因退貨，解除訂貨合同發生的費用，由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方賠償因合同解除給對方造成的一切損失。
5) 合同解除後，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
十七、 合同份數
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份;副本一式兩份，甲乙雙方各執一份。
十八、 補充條款
甲方：(章) 乙方：(章)
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話: 電 話:
傳 真： 傳 真：
開户銀行： 開户銀行：
賬 號： 賬 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
建設工程施工合同補充協議 篇14
為了確保工程順利施工，安全生產。保證工程質量和工期按計劃完成。保護甲、乙雙方合法權益，經甲、乙雙方友好協商，自願簽訂以下工程施工協議，雙方共同遵守。
甲方：(發包方)
乙方：(承包方)
工程名稱：狀元府第3#、5#樓
工程地點：珠江路與歸德路交叉口東400米。
工程質量要求：
本工程質量要求為合格。各道工序應嚴格按規範及圖紙要求施工，如有質量問題出現，除無條件返工外，另按項目部質量管理條例處罰。
一、 工程發包與承包範圍
本工程所有不鏽鋼欄杆及塑鋼百頁製作與安裝。 所有施工工具全部由乙方負責。 樓梯扶手為高為1米、休息平台高為1.05米、陽台高為1.1米、飄窗高為0.9米
二、 工程發包方式：
本工程所有承包範圍內人工及材料採用一次包清。
三、工程承包單價
工程合同單價：不繡鋼欄杆規格為0.8mm厚, 總工程價款以實際施工丈量尺寸為準，樓梯扶手為58元/米，休息平台為58元/米，陽台及飄窗為48元/米。塑鋼百頁為78元/平方。
四、 工程付款方式：經竣工驗收合格後一次性付清。
五、 雙方約定乙方應做的工作
1、乙方在認真履行本合同約定的前提下，必須服從項目部的統一協調、統一指令，相互配合，相互支持，相互信任，局部利益服從全局利益，一切從大局出發，保證工程的正常施工。
2、乙方進場後負責所有施工場地清潔，做到活完場清，不得遺留工作和生活垃圾，如甲方檢查不合格乙方必須無條件清理，如乙方不清理甲方將從乙方工程款扣除清理費。
3、乙方施工人員如有在施工樓層裏大小便現象，每發現一次罰款200元。
4、乙方在施工過程中要注意甲方已完成工程量成品保護，如發現損害，一切損失由乙方完全負責。
六、合同工期：
工程工期為 15 天，開工日期為20xx年6月18日，完成日期為 20xx年7月2日。
七、 安全文明施工
1、乙方應按各項安全要求施工，並繳納安全保障金。
2、乙方施工中應注意各項個人安全防護，因不規範作業引起的工傷事故由乙方自負。
八、甲、乙雙方相互遵守的條例
1、 除停電外，工期做相應推遲，其它任何原因工期不推遲。
2、 乙方必須嚴格遵守合同工期，每超合同工期一天罰款500元。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效，工程竣工後合同效力解除。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同補充協議 篇15
甲方：______________(以下簡稱甲方)
乙方：______________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規，本着誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：______________
二、工程地點：______________
三、工程項目：總建築面積約_______平方米(棟樓)。
四、進場時間：定於_________年_________月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式：包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。
六、承包內容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為_________天。
八、工程質量：執行國家現行的有關施工規範及驗收標準，質量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約_________元人民幣。
十、結算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現行《_____年建築工程消耗量定額》、《_____年安裝工程消耗量定額》和《_____建築工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。
3、工人工資單價：執行_________元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算;
5、規費雙方按規定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數量並在購料單據上簽字認可，作為結算依據。
7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下，優先考慮使用。
十一、付款辦式
1、本工程全部由乙方墊資建設，從工程開工開始計算，_________個月後連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產可全權拍賣處理或到_________人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算後開始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保脩金，待工程保修期滿後結清。
十二、協議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協議之日起兩日內，乙方先付給甲方履約保證金_________萬元，待招標結束正式施工合同簽訂後轉為工程保證金。
2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結束認可後，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可後正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，並符合合同約定要求後，甲方在_________日內返還給乙方剩餘部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底並負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。
4、負責協調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關係，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械並作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由於管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責，並承擔一切經濟賠償及損失。
6、對於見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗，經檢驗合格後方可進購。
7、按施工場地平面佈置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
(1)、履行本協議發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向_________市人民法院起訴。
(2)乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質量等，一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
(3)本協議與正籤合同具有同等法律效力。
十六、本協議作為正籤《建設工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方：_____________乙方：_____________
法定代表人：______法定代表人：_______
地址：_____________地址：_____________
______________年_______月_______日
建設工程施工合同補充協議 篇16
發包人(全稱)：_________________________________________
承包人(全稱)：_________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：___________________ 工程地點：____________ 工程內容：________________________ 羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批准文號：________________________
資金來源：________________________________
第二條 工程承包範圍
承包範圍：_______________________________
第三條 合同工期
開工日期：______________ 竣工日期：________ 合同工期總日曆天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準：____________________________________
第五條 合同價款
金額(大寫)：_________________元(人民幣)￥：_____________________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點：_______________________________________________________________________
本合同雙方約定___________________________________後生效。
發 包 人：(公章)： 承包人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代表人： 委託代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 户 銀 行： 開 户 銀 行：
賬 號： 賬 號：
郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：
建設工程施工合同補充協議 篇17
你好，關於建設工程施工合同判決書的樣式是：
⒈標題
分兩行書寫，第一行寫法院名稱，第二行寫文書種類，即“民事判決書”。
⒉編號
在標題右下方寫編號，表述為“[年度]_____民初字第__________號”。如系經濟糾紛案件，案件性質代字為“經”字。
⒊訴訟參加人及其基本情況
①原告：如系公民提起訴訟的，應寫明其姓名、性別、年齡、民族、籍貫、工作單位、職業和住址等。如系法人提起訴訟的，應寫明單位的全稱和所在地址;然後另起一行寫法定代表人的姓名和職務。在訴訟過程中，被告提起反訴的，在判決書中還應表明各自當事人在反訴中的稱謂，如“原告”、“被告”。當事人有訴訟代理人的，應寫明是何種訴訟代理人，應具體寫明其稱謂：_________________系法定代理人、指定代理人或是委託代理人，然後寫明其姓名等基本情況。
②被告：除稱謂為被告以外，其他基本情況寫法同原告相同。
③第三人：寫明其姓名或名稱等基本情況。
⒋案件由來和審理經過
應表述為：“……一案，本院於_____年_____月_____日受理後，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。……到庭參加訴訟。本案已審理終結。”
正文
事實部分首先寫明當事人的請求和爭議的事實與理由，然後另起一行寫明法院認定的事實和證據。
當事人雙方爭議的事實、理由及各自訴訟請求。即原告具體要求解決什麼爭議的問題，如何解決及其事實和理由;被告對原告訴訟請求所持的態度，陳述的主要事實和理由，以表明雙方起訴或答辯各自所持的態度或依據。
建設工程施工合同補充協議 篇18
發包方：_______________________________________________
承包方：_______________________________________________
工程名稱：_____________________________________________
工程地點：_____________________________________________
建築面積：_________________ 平方米；層數：_____________
結構類型：________________ ；檐高/跨度：_____________米
批准文號：（有權機關批准工程立項的文號）_______________
工程性質：（指基建、技改、合資等）：___________________
承包範圍：_____________________________________________
承包方式：_____________________________________________
質量等級（優良或合格）：_______________________________
工程承包造價（金額大寫）：_____________________________
￥：_______________________________________________ 元
北京市工商行政管理局
北京市城 監製
一九九五年八月
北京市建設工程施工合同（小型工程本）是依據《建設工程施工合同示範文本》（GF一99-0201）擬定的，適用於建築面積在_________平方米以內或承包造價在50萬元以內的建築工程。
北京市建設工程施工合同協議條款
依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：
第1條 工期
1.1 本合同工程定於____年____月____日開工；於____年____月____日竣工。合同工期日曆天數為____天 。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。
1.2 承包方為提前工期採取的相應措施及因此增加的經濟支出：____________________
1.3 工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商後在合同中約定：_________________________
第2條 圖紙
發包方於_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。
第3條 發包方、承包方駐工地代表。
發包方工程師姓名：___________ ；
項日經理姓名：_______________ 。
第4條 發包人工作
開工前辦理完畢土地徵用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構築物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，並保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，並於現場交驗，協調、處理施工現場周圍建築物、構築物（含文物保護建築）、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計（或施工方案）和進度計劃後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，並承擔相關的經濟支出。
第5條 承包人工作
5.1 每月_______日向發包方報送月度施工計劃和己完工程進度統計報表。
5.2 遵守國家及本市有關部門對施工現場的交通和施工噪音等管理規定，負責安全保衞、清潔衞生等各項工作，做好施工現場周圍建築物、構築物 （含文物保護建築）、古樹名木和地下管線的保護。發現地下障礙和文物時，及時報告有關部門並採取有效保護措施，按有關具體規定處置，發包方承擔由此發生的費用，延誤的工期相應順延。在圖紙會審和設計交底後________天內向發包方提交施工組織設計 （或施工方案）和進度計劃。
承包方不按合同約定完成各項工作時，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。
第6條 工程質量檢查及驗收。
6.1 當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包方自檢，並於48小時前通知發包方參加，驗收合格，發包方在驗收記錄上簽字後，方可進行隱蔽和繼續施工。工程質量符合規範要求，發包方不在驗收記錄簽字，可視為發包方己經批准，承包方可進行隱蔽或繼續施工。驗收不合格，承包方在限定時間內修改後重新驗收。因發包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經濟支出，由發包方承擔。檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由發包方承擔，相應順延工期。
6.2 工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關規定，向發包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發包方10天內組織驗收。發包方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
發包方、承包方辦理工程竣工驗收手續後，發包方於5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量備案本合同即告終止。承包人應按法律、行政法規或國家關於工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
第7條 設計變更及合同價款的調整
7.1 施工中發包方對原設計進行變更，經批准後，發包方應在變更前10天向承包方發出書面變更通知，否則，承包方有權拒絕變更。承包方按通知進行變更，並於5天內，根據約定的可調整承包方式提出變更價款報告的完整資料，因變更導致的經濟支出和承包方損失，由發包方承擔，發包方收到變更價款報告之日起5天內予以籤認，無正當理由不籤認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應順延。
7.2 本工程按可調整的承包方式對承包造價作如下調整：_________________________
第8條 工程價款及結算
8.1 雙方按國家和本市有關主管部門現行規定，在合同生效後，發包方按下表約定分_____次向承包方預付或支付工程款，發包方不按時撥付工程款，從應付之日起承擔應付款的利息。
撥付工程款時間(工程進度、部位)
佔合同承包造價百分 比
金 額人民幣(元)
第9條 材料設備的供應。
9.1 發包方按雙方約定的《發包方供應材料設備一覽表》（附後）供應材料設備，如與《一覽表》不符時，承擔相應違約責任。
9.2 發包方、承包方雙方應對各自負責供應的材料設備，提_____品合格證明；如與設計和規範要求不符的產品，重新採購符合要求的產品，各自承 擔由此發生的費用。
9.3 承包方需使用代用材料時，須經發包方代表批准方可使用，由此增減的費用雙方議定。 第10條 爭議
發包方、承包方雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不願調解或調解不成的，可以採取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向__________________委員會申請_____；
第二種爭議解決方式：向_____________人民法院起訴。 雙方約定按第____________種爭議解決方式解決。
第11條 違約
發包方或承包方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
第12條 合同份數。本合同正本兩份具有同等效力，由發包方承包方雙方分別保存；副本_______份。
第13條 補充條款如下：__________________________
工程發包方供應材料設備一覽表
序號
材料或設備名稱
規格型號
單位
數量
單價
供應時間
送達地點
備註
本合同訂立時間：_________年_____月_____日（即日起生效）
發包方 （章）________
地址：_______________
法定代表人：_________
委託代理人：_________
電話：_______________
開户銀行：___________
帳號：_______________
編碼：___________
承包方（章）_________
建設工程施工合同補充協議 篇19
甲方：______(已建單位)
地址：______
法定代表人：______
授權代表人：______
乙方：______(後建單位)
地址：____________
法定代表人：______
授權代表人：______
根據《中華人民共和國電信條例》、《電信建設管理辦法》規定、《本地電話網用户線路工程設計規範》等相關法律、法規的規定，甲乙雙方在同路由隔距不夠的情況下，經協商一致，簽訂本協議。
第一條甲乙雙方在施工過程中必須遵守有關通信建設安全的法律、法規，建立安全建設責任制度，完善安全建設條件，確保線路建設過程中的安全施工。
第二條根據業務發展需求乙方需進行如下施工
1.施工地址：_______________
2.與甲方線路的距離：_______
3.施工長度：_______________
第三條在以上施工過程中乙方必須採取如下安全措施來保證甲方線路的安全。
1.架空電纜、光纜與原有線路跨越的，與原有線路的交越隔距必須達到0.6m的最小淨距，不達標的必須整改;
2.架空電纜、光纜凡是與電力線交越的，其安全交越距離要符合國家相關標準，同時必須加裝安全保護設施。
第四條責任劃分
甲乙雙方線路在同路由或交越的情況下，發生下述情況由責任方承擔責任。
1.架空電纜、光纜凡是與電力線交越的，其安全交越距離要符合國家相關標準。同時必須加裝安全保護設施，新建一方線路和電力線路交越時因沒有進行安全保護，發生強電侵入，導致原有杆路出現線路故障及經濟損失，由新建方承擔責任;
2.新建方杆路與原有杆路隔距不符合國家規定標準的，若發生倒杆等現象，造成已建杆路損壞電路中斷的，新建方負責賠償損失;若原有杆路發生倒杆等現象，造成新建杆路損壞的，雙方各自承擔損失費用。
第五條雙方義務
甲乙雙方在發現對方的線路發生問題時具有告知對方的義務。
第六條雙方權利
甲乙雙方對由於對方的責任造成的損失均有要求賠償的權利。
第七條不可抗力
因不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或不能完全履行本協議項下有關義務時，雙方相互不承擔違約責任。但遇不可抗力的一方，應於不可抗力發生後5個工作日內將不可抗力情況告知對方，並提供有關部門的證明。在不可抗力影響消除後的合理時間內，一方或雙方應當繼續履行協議。
第八條法律適用和爭議解決
本協議適用中華人民共和國機關法律、法規。雙方因本協議的履行而發生的爭議，應由雙方友好協商解決。協商不成，任何一方均可將爭議提交_________省通信管理局進行協調，_________省局要依據國家法律法規做出行政決定，涉及技術性的問題，要邀請相關專家論證，並做出仲裁。以上決定對雙方均有約束力。
除爭議事項外，雙方將繼續執行本協議未涉爭議及仲裁的其它部分。
第九條附則
1、如果本協議的任何條款在任何時候變成不合法、無效或不可強制執行而不從根本上影響本協議的效力時，本協議的其它條款不受影響。
2、未經甲乙雙方書面確認，任何一方不得自行變更或修改本協議。
3、本協議一式4份，甲乙雙方各執2份。本協議附件是本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。
4、甲乙雙方因執行本協議或與本協議有關的一切的通知都必須按照本協議中的地址，以書面信函形式或甲乙雙方確認的傳真或類似的通訊方式進行。如使用傳真或類似的通訊方式，通知日期即為通訊發出日期，如使用特快專遞，通知日期即為郵件寄出日期並以郵戳為準。
5、本協議於甲乙雙方簽字並加蓋公章後生效。
甲方(蓋章)：_______乙方(蓋章)：______
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
____年___月__日____年___月___日
建設工程施工合同補充協議 篇20
工程名稱 ：
建設單位 ：
施工單位 ：
簽訂時間 ：
簽訂地點 ：
電力建設工程施工合同條件
第一章 詞語涵義及合同文件
第一條 詞語涵義
《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》(以下簡稱《合同條件》)和《電力建設工程施工合同協議條款》(以下簡稱《協議條款》)，組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
一、發包方(簡稱甲方)：《協議條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在《協議條款》中指定的代表。
三、承包方(簡稱乙方)：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格並被髮包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在《協議條款》中指定的代表人。
五、社會監理：受甲方委託、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。
六、總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。
七、設計單位：甲方委託的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。
八、工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。
九、工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省(直轄市、自治區)電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設置的電力建設工程質量監督機構。
十、工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。
十一、合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。
十二、經濟支出：在施工中發出，經甲方確認後以增加預算形式支付的合同價
款。
十三、費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)。
十八、施工現場：經甲方同意、"施工組織設計"或"施工方案"所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式：根據合同發生的手寫、打字、複印、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
二十、不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。
二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
二十二、質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。
二十三、協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商後依法簽訂的書面協議。
第二條 合同文件及解釋順序
一、合同文件應能互相解釋，互為説明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.《協議條款》;
2.《合同條件》;
3.洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書;
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
6.標準、規範和其它有關技術資料、技術要求;
7.構成合同一部分的其它文件。
二、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決(實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對合同文件的解釋、説明則使用漢語普通話。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。
三、施工應當使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。國家、電力行業沒有相應的標準、規範時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規範。甲方應按《協議條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規範。
四、國內沒有相應的標準、規範時，乙方按《協議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批准後執行;甲方要求使用國外標準、規範，應報請電力行業主管部門批准並負責按約定提供中文譯本。
五、購買、翻譯和制定標準、規範及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。
第四條 圖紙
一、甲方在開工日期之前按《協議條款》約定的日期和份數(包括竣工圖和現場存放的份數)，向乙方提供完整的施工圖紙，並保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協議條款》要求做好圖紙保密工作。
二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，並保證滿足實施"施工綜合進度計劃"的需要。
三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方採取相應的措施保密，由甲方承擔費
用。
四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協議條款》約定的時間予以複製、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第二章 雙方一般責任
第五條 甲方代表
一、甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批准、答覆等均由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後2天內不予答覆，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批覆等，並如約履行約其它約定的義務，否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知後48小時內仍未予以答覆，即視為其確認、同意、批准，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的範圍通知乙方。總監理工程師按約定在委託授權範圍內執行職務。
三、甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。後任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第六條 乙方代表
一、乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的"施工組織設計"(或施工方案)、依據合同發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應提前7天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第七條 甲方工作
一、甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
1.辦理土地徵用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，並在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題。
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至《協議條款》約定地點，並保證施工期間的需要。
3.開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協議條款》約定的施工現場內的主要交通幹道並予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、佔道及運輸、鐵路專用線的申報批准等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路、通訊線路需要的協議。
6.將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。
7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對於需要審定施工圖預算的應及時予以審定。
8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔有關費用。
9.按照合同及"施工綜合進度計劃"確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建築物、構築物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關係，及時處理有關問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委託乙方完成，應承擔所發生的經濟支出並給付乙方相應的費用。
第八條 乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的範圍、時間、要求，完成以下工作：
1.在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批准後使用。
2.按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衞，並做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
4.按《協議條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。
5.採取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定範圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批准。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委託代保管。由乙方按《協議條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方採取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用後發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。
7.按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
8.保護施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，合同簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。
第三章 施工組織設計和工期
第九條 進度計劃
一、甲方在締結合同後3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及"供應材料、設備計劃"、"提供土建工程計劃"等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和《協議條款》的約定編制"施工組織設計"(或施工方案)、"施工綜合進度計劃"，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對於乙方提交的"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"同意與否，應在《協議條款》約定的期限內予以答覆，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的"施工組織設計"和"施工綜合進度計劃"為合同文件，應共同遵循。
三、乙方應按甲方同意的"施工組織設計"和"施工綜合進度計劃"組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批准後執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批准後實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條 延期開工
一、乙方應按《協議條款》約定和"施工綜合進度計劃"確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求後3天內作出答覆，逾期未答覆則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定徵得甲方代表同意，竣工日期不予順
延。
三、乙方由於甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方徵得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條 暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求後24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見後向其提出復工要求，經批准後繼續施工。
二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求後24小時內未予答覆，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出於非乙方原因，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。
第十二條 工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程量變化或設計變更;
2.一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
3.合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告3天內予以批准或提出修改意見，逾期未予答覆，即視為甲方代表對此報告予以批准。
第十三條 工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協商一致後簽訂"提前竣工協議"，合同竣工日期何以提前。"提前竣工協議"應包括以下主要內容：
1.提前的時間;
2.乙方採取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的經濟支出和承擔;
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按"提前竣工協議"修訂施工進度計劃，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃後5天內給予批覆，逾期未批覆則視為其已批准。
第四章 質量與驗收
第十四條 檢查和返工
一、乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規範、約定採用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
二、以上檢查合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條 質量等級評定
一、工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。
二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。
三、由於設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
四、雙方對工程質量有爭議，可按第30條約定處理。
第十六條 隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位，在《協議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收，並準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。
三、工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
第十七條 分部試運
一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進行分部試運。除約定由設備製造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交方案後7日內予以批准或提出修改意見，逾期未批覆即視為經甲方代表批准。
二、乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委託他人全權代表，非發生第37條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
四、由於乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運後24小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改後重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委託他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時後試運記錄自行生效，甲方應予承認，乙方可繼續施工並可據以辦理有關手續。
六、經分部試運合格的設備和系統，由於生產或試運需要繼續運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內或《協議條款》另有約定的，均由甲方承擔。
八、由於設計、設備製造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付後與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條 驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收48小時前提交"驗收通知"，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委託他人代理，或在驗收24小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢查後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失並相應順延工期。檢查不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
第五章 合同價款與支付
第十九條 合同價款及調整
一、甲乙雙方在簽訂《協議條款》時交換各自開户銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿後退還。
二、合同價款在《協議條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《關於基本建設工程實行竣工結算的具體規定》結算付款，任何一方不得擅自改變，發生下列情況之一的可作調整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批准、乙方代表同意的工程削減。
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商。
3.工程造價管理部門公佈的價格調整。
4.合同約定的其它增減或調整。
三、合同價款或調整的範圍，在《協議條款》中約定。
四、乙方在第十九條第二款約定的情況發生後10天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整文件計算價款調整金額，並將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後5天內予以批准並通知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答覆則視為甲方代表予以批准，應據以結算付款。
第二十條 工程款預付
一、甲方按《協議條款》約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工後按約定的時間和比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款付款，乙方在約定給付日期7天后向甲方代表提交"要求付款的通知"，甲方在乙方提交通知後仍未按要求給付，乙方可在提交通知後暫停止施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條 工程量的核實確認
一、乙方按《協議條款》約定的時間，向甲方代表提交"已完工程量報告"申請確認。甲方代表在乙方提交報告後3天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。
二、甲方在進行計量24小時前通知乙方派人蔘加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條 工程款支付
一、乙方按照《協議條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，依據構成合同價款相應項目的單位和取費標準，計算出已完工程的價款，編制"工程款結算帳單"提交甲方代表。甲方代表在乙方提交"工程款結算帳單"後5天內予以簽證，並通知經辦銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由於甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發出"要求付款的通知"，在發出通知5天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，並由甲方償付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按約定的利率計取。
第六章 材料設備供應
第二十三條 甲方供應材料設備
一、甲方按《協議條款》約定為乙方供應材料、設備，所供材料、設備的種類、規格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，並向乙方提供材料、設備的質量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備前按約定時間通知乙方驗收、領取，經驗收、領取後發生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協議條款》約定、合同文件規定或清單不符，按以下情況分別處理：
1.材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
2.材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場並重新採購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之後的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規格等不符的則由甲方重新採購。
3.材料的種類、規格、型號等不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。
4.設備有缺陷，甲方可委託乙方處理，由甲方給付因此發生的費用。
5.到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
6.供應數量不足，由甲方補齊;供應數量超額，由甲方將多餘部分運出施工現場。
7.供應時間提前，甲方負責保管或付款委託乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經乙方檢驗通過之後發現甲方所供材料、設備(包括備品、備件)有規格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新採購及拆除、重建的經濟支出。
六、甲方未按《協議條款》約定、合同文件規定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條 乙方採購材料設備
一、乙方根據《協議條款》約定，按照設計和規範的要求採購工程需要的材料、設備或配製加工非標準設備，並提供產品質量合格證明。
二、甲方委託乙方卸運、保管材料、設備和配製加工非標準設備、代辦設備，在《協議條款》中約定雙方的權利、義務，或另訂協議，並支付一定數額的預付款。
三、在材料、設備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方採購材料、設備的價差調整辦法，在《協議條款》中約定。
五、乙方採購的材料、設備或配製加工的非標準設備與設計和規範要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收後發現材料、設備不符合設計和規範要求，仍由乙方修復或拆除、重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據工程需要，經甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發生的費用。
第七章 設計變更
第二十五條 設計變更
一、乙方執行電力建設施工及驗收技術規範、建設工程施工技術管理的有關規定，嚴格按圖施工，發現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應按《協議條款》約定的期限送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、説明，對於較大設施變更和重大設計變更還應取得有關部門的批准、追加投資和材料的指標，之後發給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：
1.增減合同約定的工程量;
2.更改有關工程的性質、質量、規格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要的附加工作;
5.改變能關工程的施工時間和順序。
四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順
延。
第二十六條 確定變更價款
一、發生第二十五條約定的變更後，在《協議條款》約定的期限內，乙方按下列方法提出變更價格，經甲方代表批准後調整合同價款和竣工日期。
1.合同中已有適用於變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價
款;
2.合同中只有類似於變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎用以變更合同價款;
3.合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見後5天內予以批准，或者提出修改意見及理由，逾期不予批覆即視為甲方代表批准。
三、乙方對於甲方代表不批准其變更價格意見持有異議，可提請總監理工程師予以評定(如果有社會監理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第30條約定處理。
第八章 竣工與結算
第二十七條 竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規範等規定向甲方代表提交"竣工驗收報告"申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收後10天內組織有關部門進行驗收，驗收5天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由於自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，經甲乙雙方參照調試工期定額和相應的取費標準商定，由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價款的除外。
四、竣工日期為乙方提交"竣工驗收報告"之日，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後經甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最後1天的次日起承擔工程保管費用。
六、按建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啟動試運驗收後45天內，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。
七、工程移交後實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產利潤，甲乙方雙方按約定分享。
八、由於設計、設備或系統等不屬於乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收後組織完成。
九、機組經72小時試運後，由於系統負荷需要等原因不能停機，則免去其後的規定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收後完成，期限不得超過6個月。
十一、由於特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交"竣工驗收報告"後10天內無正當理由未組織驗收，或驗收後5天內未予批准且未提出修改意見，即視為此"竣工驗收報告"經甲方代表批准，應據以辦理結算手續。
第二十八條 竣工結算
一、竣工報告批准後，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定和《協議條款》約定的時間、方式，向甲方代表提交"竣工結算報告"。甲方代表在乙方提交報告後5天內予以批准並將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算，或提出修改意見及理由。乙方收到工程款後15天內將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由於甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，並按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條 保修
一、執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程、工程質量管理辦法等規定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。
二、保修項目、內容、範圍，由甲乙雙方在《協議條款》中約定。
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
1.建築工程保修期：
(1)建築物、構築物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;
(2)建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程為6個月;
(3)建築物的供熱、供冷工程為1個採暖期、供冷期;
(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
2.安裝工程保修期為1年。
3.其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協議條款》中約定。
四、質量保脩金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協議條款》約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳户，任何單位和個人不得挪作他用。
1.建築工程按其造價的1.5%留存;
2.安裝工程按其造價的0.5～1%留存;
3.有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協議條款》中約定留存比例。
五、保修責任，乙方負責維修由於其自身原因形成的質量缺陷，所發生的費用從質量保險金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發給的保修通知之日起，在兩週內到達現場與甲方共同辨明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知書後1周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發生的費用按上述辦法支付。由於設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、製造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發生的費用由甲方給付。對於不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及採購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協議，甲方應積極予以創造方便條件。
七、退還工程質量保脩金，由甲方在保修期滿後20天內予以結算，將剩餘的質量保脩金及銀行存款利息退還乙方。
第九章 爭議、違約和索賠
第三十條 爭議
一、甲乙雙方對於合同權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、人員調解排解。為願通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協議的，可向有管轄權的人民法院起訴。
二、雙方發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程。
1.合同確已無法履行;
2.雙方協議停止施工;
3.調解要求停止施工，且為雙方接受;
4.仲裁機關要求停止施工;
5.法院要求停止施工。
第三十一條 違約
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。
二、違約金、賠償金應在雙方明確違約責任後10天內償付，否則按約定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意後可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續履行合同。
四、因變更或解除合同使用一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。
第三十二條 索賠
一、合同一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
1.有正當地索賠理由和充足的證據。
2.在索賠事件發生後20天內，向對方提交"索賠通知"。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。
3.受索賠方在索賠方提交通知後10天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據;索賠方在接到該通知後7天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據後5天內給予書面答覆。
4.索賠方逾期未提交"索賠通知"或補充理由證據，視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答覆，視其為確認索賠，"索賠通知"則應從答覆的最後1天起生效。
二、受綜賠方在確認索賠後10天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。
第十章 其它
第三十三條 安全施工
一、執行電力建設安全施工管理的有關規定，認真採取安全防護措施，嚴防事
故。
二、乙方承擔因自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門並通知甲方代表，按有關規定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨交通要道附近等特殊環境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關的經濟支出。
第三十四條 專利技術、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求採取專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，並負責試驗等有關工作。
二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批准後按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設施和"施工組織設計"的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批准。
四、以上發生的費用和獲得的利益，雙方按協議分攤或分享。
第三十五條 地下障礙和文物
乙方在施工中發現文物、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內通知甲方代表，報告有關管理部門並採取有效的保護措施。甲方代表應在收到通知後12小時內對乙方採取的保護措施給予批准或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條 工程分包
一、乙方可按投標書或《協議條款》約定分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發生牴觸，以本合同為準。
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
三、除非《協議條款》另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。
第三十七條 不可抗力
一、不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，盡力減少損失，在24小時內向甲方代表通報受害情況，按《協議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔5天向甲方代表報告1次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔;
1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用於施工的材料、設備。
2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應採取措施所發生的費用及損失，由甲方承擔。
3.乙方生產、生活臨時建築的損失，由甲方予以適當的補償。
4.人員傷亡由其單位負責處理並承擔費用，但由於第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。
5.乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第三款(2)條中的情況所致則由甲方給予補償。
6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。
三、經受不可抗力損害後的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另籤協議約定。
第三十八條 保險(如有時)
一、甲方按《協議條款》的約定辦理工程保險和施工現場甲方人員及第三方人員生命財產的保險，並支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，並支付一應費用。
三、投保後發生事故，乙方應在15天內向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。
第三十九條 工程停建或緩建
一、由於政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，雙方可簽訂協議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發生的開支，賠償乙方有關損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，併為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支出。
五、已經訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除合同後20天內退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經濟損失，由責任方承擔。
第四十條 合同的生效與終止
一、本合同自《協議條款》約定的生效之日起生效。
二、在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方後，除有關保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿並退還質量保脩金後，有關保修條款終止。
第四十一條 合同份數
一、合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章後分別保存。
二、副本份數按《協議條款》約定，由甲乙雙方分送有關部門。
電力建設工程施工合同協議條款
第一章 一般條款
甲方 ：
乙方 ：
依照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》等有關規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
一、工程名稱
工程地點 ：
工程內容 ：
工程性質 ：
承包範圍 ：
二、批准單位
批准文號 ：
業主或主管單位 ：
三、開工日期
竣工日期 ：
總日曆工期 ：
四、質量等級
五、承包方式
六、合同價款
第二條 合同文件及解釋順序
一、合同文件的組成和解釋順序
1.本協議條款;
2.本合同條件;
3.洽商：變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書。
4.
5.
6.
7.
二、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決。
第三條 合同文件使用的語言、文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，以漢字普通話解釋、説明。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業規章。
三、施工使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。
第四條 圖紙
一、甲方在開工日期前，於 年 月 日向乙方提供完整的施工圖紙 份，其中包括竣工圖 份、現場存放的 份，保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，對乙方做好圖紙保密工作的要求：
二、甲方不能按第四條第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限，保證滿足實施"施工綜合進度計劃"的需要。
三、甲方對圖紙的特殊保密要求，乙方採取保密措施，由甲方承擔的費用。
四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按 予以複製、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙，應在 天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求，應及時通知甲方代表，根據實際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重新等費用。
第二章 雙方責任
第五條 甲方代表
一、甲方任命駐施工現場的代表 (職務 專業技術職稱 )按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前 天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批准、答覆等均由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在 小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後 小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後 天內不予答覆，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後 小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告後 小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批覆等，並如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間後 小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知後 小時內仍未予以答覆，即視為其確認、同意、批准，應由甲方承擔因此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的範圍通知乙方。總監理工程師按約定在委託授權範圍內執行職務。
三、甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前 天通知乙方。後任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第六條 乙方代表
一、乙方任命駐施工現場的代表 (職務 專業技術職稱 )
按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的"施工組織設計"(或施工方案)和依據合同發出的指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應提前 天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第七條 甲方工作
一、甲方按照《建築工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
1.辦理土地徵用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，並在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題。其中：
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至約定地點，並保證期間的需要。其中：
3.開通施工場地與火車站、碼頭、城鄉公共道路的通道，以及施工現場內的主要交通幹道並予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。其中：
4.在 前，向乙方提供施工場地、工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、佔道及運輸、鐵路、專用線的申報批准等手續，與有關方面締結線路交跨鐵路、公路、通訊線路的協議。要求甲方 。
6.在 前，將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。
7.在 組織乙方和設計單位進行圖紙會審， 向乙方進行設計交底， 審定施工圖預算。
8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔有關費用。
9.按其"提供土建工程計劃"和"施工綜合進度計劃"為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建築物、構築物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關係，及時處理有關問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委託乙方完成，應承擔所發生的經濟支出並給付乙方相應的費用。
第八條 乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和約定的範圍、時間、要求，完成以下工作：
1.在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批准後使用。設計費用按設計的內容、時間、要求等另計。
2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衞，並做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
4.按約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。
5.採取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定範圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批准。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前，由乙方負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。甲方提前使用或擅自動用後發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。要求乙方採取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出：
7.做好施工現場地下管線和鄰近建設物、構築物的保護工作。要求乙方：
8.保證施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，合同簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務，承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。
第三章 施工組織設計和工期
第九條 進度計劃
一、甲方在締結合同後3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及"供應材料設備計劃"、"提供土建工程計劃"等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和約定編制"施工組織設計"(或施工方案)、"施工綜合進度計劃"，在 提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對於乙方提交的"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"同意與否，應在 予以答覆，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"為合同文件，應共同遵循。
三、乙方應按經甲方同意的"施工組織設計"和"施工綜合進度計劃"組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批准後執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批准後實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條 延期開工
一、乙方應按約定和"施工綜合進度計劃"確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期 天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求後 天內作出答覆，逾期未答覆則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定徵得甲方代表同意，竣工日期不予順延。
三、乙方由於甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方徵得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條 暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求後24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見後向其提出復工要求，經批准後繼續施工。
二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求後24小時內未予答覆，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出於非乙方原因，由甲方承擔有關的支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。
第十二條 工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲 的為延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程變化或設計變更;
2.一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
3.合同中約定的、非乙方原因出現的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發生後 天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告 天內予以批准或提出修改意見，逾期未予答覆，即視為甲方代表對此報告予以批准。
第十三條 工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協商一致後簽訂"提前竣工協議"，合同竣工日期可以提前。"提前竣工協議"應包括以下主要內容：
1.提前的時間;
2.乙方採取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的經濟支出和承擔;
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按"提前竣工協議"修訂施工進度計劃，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃後 天內給予批覆，逾期未批覆則視為其已批准。
第四章 質量與驗收
第十四條 檢查和返工
一、乙方應按相應的電力建設施工及驗收技術規範、約定採用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
二、以上檢查合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除經檢查檢驗為質量不合格外，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條 質量等級評定
一、工程質量應達到建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定的合格條件。甲方要求 達到優良標準，則增付價款 ，工期順延 天。
二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任，按 計取違約金。
三、由於設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
四、雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。
第十六條 隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件：
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在隱蔽或中間驗收 小時前通知甲方代表驗收，並準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。
三、工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
第十七條 分部試運
一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進行分部試運。除約定由設備製造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交方案後 日內予以批准或提出修改意見，逾期未批覆即視為經甲方代表批准。
二、乙方在分部試運的 小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委託他人全權代理，非發生第三十七條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
四、由於乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運後 小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改後重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委託他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時後試運記錄自行生效，甲方應予以承認，乙方可繼續施工並可據以辦理有關手續。
六、經分部試運合格的設備和系統，由於生產或試運需要繼續運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內或另有約定的，均由甲方承擔。
八、由於設計、設備製造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付後與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條 驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收 小時前提交"驗收通知"，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委託他人代理，或在驗收 小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
第五章 合同價款與支付
第十九條 合同價款及調整
一、甲乙雙方在簽訂《協議條款》時交換各自開户銀行出具的履約保函，待工程保修期滿後退還。
二、合同價款按《建設工程價款結算辦法》等規定結算付款，任何一方不得擅自改變，發生下列情況之一的可作調整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批准、乙方代表同意的工程量消減，
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商，
3.工程造價管理部門分佈的價格調整，
4.合同約定的其它增減或調整，
三、合同價款可調整的範圍;
四、乙方在第十九條第一款約定的情況發生後 天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整文件計算價款調整金額，並將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後5天內予以批准並通知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答覆則視為甲方代表予以批准，應據以結算付款。
第二十條 工程款預付
一、甲方按 在 向乙方預付工程款 元，開工後在 按比例 逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款約定付款，乙方在約定給付日期 天后向甲方代表提交"要求付款的通知"，甲方在乙方提交通知後仍未按要求給付，乙方可在提交通知後暫停止施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條 工程量的核實確認
一、乙方 向甲方代表提交"已完工程量報告"申請確認。甲方代表在乙方提交報告後 天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。
二、甲方在進行計量 小時前通知乙方派人蔘加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條 工程款支付
一、乙方 按甲方代表確認的工程量，依據構成合同價款相應項目的單價和取費標準，計算出已完工程的價款，編制"工程款結算帳單"提交甲方代表。甲方代表在乙方提交"工程款結算帳單"後5天內予以簽證，並通知經辦銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由於甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發出"要求付款的通知"，在發出通知 天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方償付應付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按 利率計取。
第六章 材料設備供應
第二十三條 甲方供應材料設備
一、甲方按其"供應材料、設備計劃"和"施工綜合進度計劃"確定的期限為乙方供應材料、設備、所供材料、設備的種類、規格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，並向乙方提供材料、設備的質量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備 小時前通知乙方驗收、領取，經驗收、領取後發生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協議條款》約定、合同文件規定或清單不符，按以下情況分別處理：
1.材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
2.材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場並重新採購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之後的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規格等不符的則由甲方重新採購。
3.材料的種類、規格、型號等不符，乙方可代表調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。
4.甲方委託乙方處理材料、設備缺陷，雙方另行商定費用計取、結算辦法。
5.到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
6.供應數量不足，由甲方補齊;供應數量超額，由甲方將多餘部分運出施工現場。
7.供應時間提前，甲方負責保管或付款委託乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經乙方檢驗通過之後發現甲方所供材料、設備有規格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新採購及拆除、重建的經濟支出。
六、甲方未按《協議條款》約定、合同文件規定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條 乙方採購材料設備
一、乙方根據 ，按照設計和規範的要求採購工程需要的材料、設備或配製加工非標準設備，並提供產品質量合格證明。甲方指定供貨單位的，乙方的採購則適用第二十三條第三款、第二十三條第五款約定。
二、甲方委託乙方卸運、保管材料、設備和配製加工非標準設備、代辦設備的雙方權利、義務(或另訂協議)。
三、在材料、設備到貨 小時前，乙方通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方採購材料、設備的價差調整辦法：
五、乙方採購的材料、設備或配製加工的非標準設備與設計和規範要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收後發現材料、設備不符合設計和規範要求，仍由乙方修復或拆除、重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據工程需要，經甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發生的費用。
第七章 設計變更
第二十五條 設計變更
一、乙方執行電力建設施工及驗收技術規範、建設工程施工技術管理的有關規定，嚴格按圖施工，發現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應 前送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、説明，對於較大設計變更和重大設計變更還應取得有關部門批准、追加投資和材料的指標，之後發給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：
1.增減合同約定的工程量;
2.更改有關工程的性質、質量、規格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要的附加工作;
5.改變有關工程的施工時間和順序;
四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第二十六條 確定變更價款
一、發生第二十五條約定的變更後，乙方 按下列方法提出變更價格，經甲方代表批准後調整合同價款和竣工日期。
1.合同中已有適用於變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款;
2.合同中只有類似於變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎，用以變更合同價款;
3.合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見後5天內予以批准，或者提出修改意見及理由，逾期不予批覆即視為甲方代表批准。
三、乙方對於甲方代表不批准其變更價格意見持有異議，可提請總監理工程師予以評定(如果有社會監理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第三十條約定處理。
第八章 竣工與結算
第二十七條 竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規範等規定向甲方代表提交"竣工驗收報告"申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收後 天內組織有關部門進行驗收，驗收 天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由於自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，
四、竣工日期為乙方提交"竣工驗收報告"之日，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後經甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最後1天的次日起承擔工程保管費用。
六、按基本建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啟運試運驗收後45天內，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方 套。要求
七、工程移交後實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產的淨利潤
八、由於設計、設備或系統等不屬於乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收後組織完成。
九、機組經72小時試運後，由於系統負荷需要等原因不能停機，則免去其後的規定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收後完成，期限不得超過6個月。
十一、由於特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交"竣工驗收報告"後 天內無正當理由未組織驗收，或驗收後 天內未予批准且未提出修改意見，即視為此"竣工驗收報告"經甲方代表批准，應據以辦理結算手續。
第二十八條 竣工結算
一、竣工報告批准後，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定向甲方代表提交"竣工結算報告"。甲方代表在乙方提交報告後5天內予以批准或提出修改意見及理由，並將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算。乙方收到工程款後15天內將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由於甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，並按 的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條 保修
一、執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程、建設工程質量管理辦法等規定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。
二、保修項目、內容、範圍：
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
1.建築保修期：
(1)建築物、構築物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;
(2)建築物的電氣管線，上下水管線安裝工程為6個月;
(3)建築物的供熱、供冷工程為1個採暖期、供冷期;
(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
2.安裝工程保修期為1年。
3.其他有特殊要求的工程，保修期限
四、質量保脩金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協議條款》約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳户，任何單位和個人不得挪作他用。
1.建築工程按其造價的1.5%留存;
2.安裝工程按其造價的0.5%～1%留存;
3.有特殊保修要求的工程
五、保修責任，乙方負責維修由於其自身原因形成的質量缺陷，所發生的費用從質量保脩金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發給的保修通知之日起，在兩週內達到現場與甲方共同辯明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知收後1周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發生的費用按上述辦法支付。由於設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、製造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發生的費用由甲方給付。對於不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六和約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及採購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協議，甲方應積極予以創造方便條件。
七、退還工程質量保脩金，由甲方在保修期滿後20天內予以結算，將剩餘的質量保脩金及銀行存款利息退還乙方。
第九章 爭議、違約和索賠
第三十條 爭議
一、甲乙雙方對於合同權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、人員調解排解。不願通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協議的，可向有管轄權的人民法院起訴。
二、雙方發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程。
(1)合同確已無法履行;
(2)雙方協議停止施工;
(3)調解要求停止施工，且為雙方接受;
(4)仲裁機關要求停止施工;
(5)法院要求停止施工。
第三十一條 違約
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約金的數額、計算方法：
二、違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。違約金、賠償金應在雙方明確違約責任後10天內償付，否則按 利率給付利息。乙方應給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意後可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續履行合同。
四、因變更或解除合同使一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。
第三十二條 索賠
一、合同一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
1.有正當的索賠理由和充足的證據。
2.在索賠事件發生後20天內，向對方提交"索賠通知"。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。
3.受索賠方在索賠方提交通知後 天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據;索賠方在接到該通知後 天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據後 天內給予書面答覆。
4.索賠方逾期未提交"索賠通知"或補充理由證據，視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答覆，視其為確認索賠，"索賠通知"則從應答覆的最後1天起生效。
二、受索賠方在確認索賠後10天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。
第十章 其它
第三十三條 安全施工
一、執行電力建設安全施工管理的有關規定，認真採取安全防護措施嚴防事故。
二、乙方承擔自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門並通知甲方代表，按有關規定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨交通要道附近等特殊環境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關的經濟支出。
第三十四條 專利技術、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求採用專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申請、審批手續，承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，並負責試驗等有關工作。
二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批准後按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理休建議涉及到對圖紙、設施和"施工組織設計"的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批准。
四、以上發生的費用和獲得的利益，雙方按協議分攤或分享。
第三十五條 地下障礙和文物
乙方在施工中發現文物、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內通知甲方代表，報告有關管理部門並採取有效的保護措施。甲方代表在應收到通知後12小時內對乙方採取的保護措施給予批准或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條 工程分包
一、乙方分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發生牴觸，以本合同為準。可分包的工程：
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。甲方指定分包單位(人)的，不適用本款約定。
三、分包工程價款的結算，
第三十七條 不可抗力
一、不可抗力包括 級以上的地震、 級以上持續 天的大風、 mm以上持續 天的大雨、 年不遇的持續 天高温天氣、 年不遇的持續 天嚴寒天氣等災害。不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，盡力減少損失，在24小時內向甲方代表通報受害情況，按《協議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔 天向甲方代表報告1次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔：
1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用於施工的材料、設備。
2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應採取措施所發生的費用及損失，由甲方承擔。
3.乙方生產、生活臨時建築的損失，由甲方予以適當的補償。
4.人員傷亡由其單位負責處理並承擔費用，但由於第三十七條第二款(2)條中的情況造成傷亡則由甲方給予補償。
5.乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第二款中的情況所致則由甲方給予補償。
建設工程施工合同補充協議 篇21
甲方：
法定代表人：
委託代理人：，山東南山東海律師事務所律師。
乙方：
法定代表人：，總經理
委託代理人：，山東精誠人律師事務所律師。
甲乙雙方“建設工程施工合同糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協議，共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：)，於______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款後，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬户的凍結措施。
三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，並申請法院對乙方的銀行賬户依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限：______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴後，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴後，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。
六、本協議甲乙雙方委託代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各
執一份。
甲方：龍口市信達鋼結構有限責任公司
委託代理人：(簽字)
乙方：
委託代理人：(簽字)
______年____月____日