設備安裝施工合同 篇1
發包單位：____________________(以下簡稱甲方)
聯繫電話：_______________單位地址：_________
甲方代表：_____________________________
承包單位：______(以下簡稱乙方)
聯繫電話：______________單位地址：___________
乙方代表：_________________________
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝設備設備達成如下協議：
第一條甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況：
1、設備情況：
產品名稱規格型號單位數量
2、安裝工程概況：
和家網-全球中文家居門户
(1)工程地點及面積：
(2)工程造價：元;
(3)開工日期：______年___月___日;
(4)竣工日期：______年___月___日;
(5)付款方式：(1)、現金(2)、轉帳支票
第二條乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。
乙方安裝調試設備完畢，甲方現場驗收合格，並簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。
第三條產品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責設備設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定：
(1)年月日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;
(2)年月日之前，完成前期隱蔽工程施工並驗收;
(3)年月日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉;全部設備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。
所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規範及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計説明。
乙方於工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。
乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序説明及故障諮詢。
產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。
第四條違約責任
一、乙方責任：
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作;
2、除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。
如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。
甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的工作;
2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電;
3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。
如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止合同，並追回設備設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第五條價款結算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);
2、本合同工程安裝總價款為人民幣：_____元(大寫：);
(1)合同簽定後,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(佔合同總金額的50%)________元(大寫：_________);
(2)乙方工程材料(非成品)進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方(第二期工程款)人民幣(佔合同總金額的47%)__________________元(大寫：______);
(3)工程尾款(佔合同總金額的__3_%)元(大寫：_______________________元)，設備調試完畢,工程竣工驗收合格後，甲方三天內付清。
甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。
3、以上價款不含小區物管費、不含專用鑽孔機器鑽孔費用、不含設備吊裝費。
第六條產品質量責任和售後服務條款
1自驗收之日起,工程保修期為壹年
在質量保證期外由於產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2質保期結束後，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。
服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定合同予以確定。
第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條由乙方提交併經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案説明書及其他文本為本合同附件。
第九條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第十一條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。
協商
不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十三條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：
設備安裝施工合同 篇2
委託單位_________ (以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠信的原則，甲、乙雙方協商一致，簽訂以下合同協議。
第一條 工程概況
1. 工程名稱：________________;
2. 施工地點：________________;
3. 工程內容：________________;
4. 承包方法：________________;
5. 計劃開工日期__月__日;計劃竣工日期__月__日前;總施工工期__天;
6. 合同優惠總價___________￥______;
第二條 甲方工作
1. 開工前，甲方應向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙。
2. 甲方應向乙方提供施工所需的水源、電源，並接到施工現場;(臨時亦可)
3. 工程設計施工等有所變更，甲方應提前通知乙方或出具相關手續;
4. 甲方應協調做好施工現場保衞、消防等工作;
5. 甲方應協調好與工程施工有影響的有關事項;
6. 甲方應配合乙方提供土建施工;
第三條 乙方工作
1. 參加現場交底工作，並擬定施工方案及施工進度等計劃;
2. 嚴格執行施工規範、安全操作規程，防火安全規定;
3. 嚴格按照圖紙設計施工，做好各項質量檢查記錄，若發現工程施工過程中有不合理或有困難無法施工，或可能影響以後設備、設施的使用、質量等問題，乙方應立即告知甲方或出具相關聯繫單，協調甲方解決好問題。
4. 乙方若發現採購的材料存在質量問題，應禁止使用權，嚴格做好材料驗收工作台;
5. 施工過程中，乙方應遵守國家有關法律法規，同時遵守甲方廠內的管理制度，做到文明安全生產;
6. 乙方應按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務;
7. 乙方施工前應按規定要求提前做好有關告知、報檢等手續。
第四條 有關工期的約定
1. 甲方要求乙方比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意並支付乙方應趕工採取的措施費用;
2. 若因甲方未按約定完成工作台，影響工期，則工期順延;
3. 若乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，則工期不順延;
4. 若因設計變更或其他原因(例停電、停水、天氣變化)導致停工，則工期相應順延;
第五條 有關工程質量及驗收的約定
1. 工程以施工圖紙、作法説明、設計變更及現行有關國家制定的工程施工及驗收規程，規範為質量評定驗收標準;
2. 工程質量應達到國家質量評定合格標準;
3. 由於乙方原因造成質量事故，其返工費由乙方承擔，若因甲方原因，則由甲方承擔;
4. 工程竣工後，乙方應及時通知甲方驗收，若因甲方其他原則造成工程無法驗收，甲方應承認乙方竣工日期;
第六條 關於工程價款及付款辦法
1. 工程合同價大寫：________________，小寫￥______;
2. 合同簽訂甲方支付，計
3. 材料進場付，計
4. 安裝中期付，計
5. 安裝結束付，計
第七條 工程保修
工程竣工後，在壹年內發生屬於施工質量原因而造成的故障，由乙方負責保修，若屬於其他原則造成故障，亦可負責保修，乙方須收取一定費用;
第八條 其他約定
1. 本合同雙方簽字後，立即生效，任何一方不得毀約，如有一方毀約，須賠償損失費
__。
2. 本合同在執行過程中，若有異議，雙方可協商解決，或按合同法招待;
3. 甲方若未按合同第六條辦法付款，乙方有權中止工程進行;
4. 本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，雙方遵照執行;
5. 補充約定：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝施工合同 篇3
定作人：
承攬人：
簽訂地點:（甲方所在地）簽訂時間：_____年_____月_____日
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國安全生產法》及相關法律、行政法規，遵循平等自願、公平和誠信原則，雙方就甲方________________事宜經協商一致，達成如下合同條款：
1.1工程概況
1.1.1工程名稱：___________________。
1.1.2施工地點：______________
1.1.3施工範圍：依據甲方提供的設計圖紙，乙方完成(施工內容)，驗收標準以甲方提供的設計圖紙及現場簽證變更為準。
乙方負責輔材、人工、機械費用，設備及主材料由甲方供應。
1.2主要日期
工程完工日期：甲方發出開工令之日起30天（包括法定節假日）,
乙方在本合同簽訂後3日內向甲方提供工程施工進度運行大表。
1.3質量標準
工程質量標準：依據設計圖紙要求的標準及國標焊接標準。
1.4合同價款
1.4.1本合同總價款元人民幣，大寫整包乾價；符合本合同1.1.3範圍內的工程量價格不再做調整。因設計圖紙變更或業主要求增加的.工作量，得到工程建設方的工作量簽證認可後，另行結算。
1.4.2以上價格包含：（施工內容）。
1.5價款支付：（雙發約定付款方式）。
1.6安全責任：乙方在施工期間，所有發生的一切與工程有關安全責任、經濟責任，均由乙方負責，與甲方無關；
1.7合同生效
本合同經雙方授權代表簽字並加蓋雙方合同專用章（簽字）後生效。
1.8甲方違約責任
1.8.1因工程變更等產生的合同外費用由甲方另行承擔。
1.9乙方違約責任
1.9.1乙方未按照合同約定的質量進行施工，乙方應當進行維修或返工，仍不符合合同約定的質量標準的，乙方應當返還甲方已經支付的全部價款，並向甲方支付總合同價款的30%作為違約金，由此造成的損失由乙方負責。
1.9.2乙方因技術及其他原因造成施工過程中，乙方損壞或損毀甲方提供的主材料，乙方照價賠償並承擔合同總額30%的違約金。
1.9.3乙方負責對施工的農民工工資的發放，如不按時對農民工發放工資，造成農民工圍堵或聚眾鬧事，甲方有權從其工程款內扣除農民工工資發放。由此給甲方造成的影響及其損失由乙方承擔。
1.10爭議解決
合同履行過程中發生的爭議，首先由雙方協商解決；協商不成向合同簽訂地法院提起訴訟。
1.11本合同共3份，甲方兩份，乙方一份。
簽訂地點：
甲方：乙方：
_____年_____月_____日
設備安裝施工合同 篇4
甲方：
乙方：
茲由甲方需要安裝磨粉設備，經甲乙雙方協商達成以下協議：
一、此安裝工程包括基礎工程、設備吊裝、設備安裝、直至可以調試運轉。
二、工程總費用為貳拾叁萬人民幣(其中基礎工程5.5萬元，設備吊裝2萬元，設備安裝15.5萬元)。
三、付款方式：施工人員進場付伍萬元人民幣，主機吊裝就位後付拾萬元，餘款待施工結束並經驗收合格後扣除5%質保金後一次性付清。
四、施工過程中乙方應按相關規範操作施工，所有安全責任由乙方承擔，與甲方無關。
五、施工過程中嚴格按圖施工，否則造成損失由乙方承擔。
六、自開工之日起45個太陽日完工。
七、未盡事宜，另行商議解決。
八、此合同一式兩份，雙方各執一份，若有違約需付對方伍萬元違約金。以上合同經雙方簽字(蓋章)後生效，雙方不得違約。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備安裝施工合同 篇5
甲方單位：（以下簡稱甲方）
乙方單位：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝門禁通道達成如下協議：
第一條安裝工程概況
（1）工程地點：
（2）工程最終造價：￥（人民幣_____元整）；
（3）開工日期：合同簽訂之日起十個工作日內；
（4）竣工日期：開工之日起五個工作日內；
（5）付款方式：現金或其它
第二條乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點（甲方指定的地點必須是具有安全保證的），工程材料的'安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試通道設備完畢，甲方現場驗收合格，並簽字驗收認可。
第三條產品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責通道設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定：
（1）合同簽訂之日起十個工作日內，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工；
（2）開工之日起五個工作日，完成設備安裝及系統的調試運轉；
2、安裝質量標準按國家規範及行業要求，乙方於工程竣工當天通知
甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收。
第四條價款結算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款（固定價款）；
2、本合同工程安裝總價款為：￥_____元，人民幣整；
（1）合同簽訂後,甲方支付乙方（預付款）人民幣(佔合同總金額的75 %)￥_____元；
（2）工程款(佔合同總金額的25 %)￥_____元，設備調試完畢,工程竣工驗收合格後，甲方三天內付清。甲方未付清全款以前，材料及設備權屬為乙方。
第五條產品質量責任和售後服務條款
1、自驗收之日起,工程保修期為壹年；由乙方無償提供服務，如因甲方使用不當或人為損壞除外。
2、質保期結束後，乙方為設備使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定合同予以確定。
第六條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第七條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方單位：聯繫電話：單位地址：甲方代表：
乙方單位：聯繫電話：單位地址：乙方代表：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
設備安裝施工合同 篇6
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
按《中華人民共和國民法典》及有關法律法規規定，就XX項目中的項目，經甲乙雙方協商一致，簽訂如下合同條款，以供雙方共同嚴格履行。
1、合同雙方：
1.1 甲方單位：(以下簡稱甲方)
聯繫地址：
聯繫人：
1.2 乙方單位：(以下簡稱乙方)
聯繫地址：
聯繫人：
2、貨物清單及施工內容
內容數量單位單價(元)金額(元)
詳見 《附件一：多媒體設備安裝施工項目清單》，經甲乙雙方確認後，均為本合同不可分割之附件，作為乙方供應產品設備的依據，以及雙方進行驗收的依據之一。
3、技術標準和質量要求
3.1 涉及的所有設備均應符合原廠產品外包裝標識的技術標準;
3.2 產品質保期按原廠壹年保修期限進行質保。
4、產品的包裝標準
乙方根據產品具體性狀及運輸方式等特點採用適合的包裝物、並在交貨時保證其完好性。
5、交貨時間、地點
5.1 日期：合同簽定後個工作日內。
5.2 地點：
5.3 運費承擔：方承擔運費
6、付款方式及期限
6.1 合同金額
本合同總價為人民幣：￥ 元，大寫;此費用含/不含税( 乙方開具增值税普通發票)。
6.2 付款方式
6.2.1 首付款：為合同總價%(即￥： 元)大寫 元整。甲方在合同簽訂後,並經乙方書面請款後3個工作日內支付，並以此作為確立合同的依據。
6.2.2 尾款：為合同總價的 % (即￥：元)大寫： 元整。乙方將所有產品及配件送貨至約定安裝地點，並經甲方初步驗收無發現外觀瑕疵和數量清點驗收並開始做設備的調試，直至所有設備及系統完全正常使用。經業主整體驗收，甲方收到業主支付的款項後3個工作日內向乙方支付尾款。
7、交貨要求及質量標準
7.1 由乙方所提供的產品嚴格按照該類設備及安裝的國家標準、行業標準中的最高標準執行和驗收，並應符合安裝地省市地方的要求，滿足系統的要求，並通過了國家有關質量檢測和質量認證。乙方在此鄭重承諾在本項目中所使用所有產品均為原裝產品，且通過國家相關認證機構檢驗的。乙方保證提供的產品是全新、未使用過的，同時提供產品説明書、產品檢驗報告、標準名稱和型號及保修證書等，並完全符合合同及本項目使用要求的質量、規格及性能要求。如乙方提供水貨、假冒偽劣、非全新或使用過的產品，甲方有權單方面解除本合同，乙方須返還全部已收款項，並賠償甲方合同金額一倍合同款。
7.2 合同金額已包括安裝所有設備必須的輔材和配件，乙方在安裝過程中不再另行收取輔材和配件費用。
7.3 如甲方需延期交貨，必須提前三天以書面形式通知乙方。
7.4 乙方需提供成套設備的各種技術或使用説明書、生產許可證、合格證、質量檢驗報告、保修卡(書)。
7.5 設備詳細參數詳見《附件一：多媒體設備安裝施工項目清單》。
7.6 如果乙方向甲方供應的商品不符合合同約定、約定標準的，或提供假冒偽劣的產品，甲方可隨時解除本合同並要求賠償。
8、安裝及驗收
8.1 乙方依據合同附件進行供貨。
8.2 乙方應根據甲方需求，完成合同所有設備的安裝和調試工作;
8.3 在甲方驗收前，乙方進行一次性為甲方指定人員作系統使用、操作保養等內容的專題培訓，確保甲方指定人員能正確使用系統及進行相關操作、保養等工作。
8.4 驗收內容包括但不限於：設備能否正常工作、設備工作狀態是否符合展項預期、中控系統是否實現預期功能等。
9、質量保證
9.1 乙方售後服務承諾,若該產品出現非人為損壞質量問題,自安裝驗收合格且正式運行之日起壹年免費保修，壹年後有償維護。質量保修服務細則：
9.2 屬於保修期內產品，乙方在收到在維修產品通知後的7個工作日內維修好給甲方，如在5個工作日內不能維修好，乙方必需在自報修之日起第6個工作日內提供代用品給甲方使用。代用品必須為同款、同型號產品，且代用品保修期限不得早於正品保修期限。若一個月內，不能修好，需更換全新的產品。
9.3 所有產品在保修期限內的設備(含所有配件)的更換，為免費更換。所有產品在保修期限外的設備(含所有配件)的更換，其價格均應按照本合同約定收取：若市場價格有波動，市場價格高者，按本合同單價計收;若市場價格低者，按市場價格低者計收。
9.4 因自行拆卸造成的損壞,不在免費保修範圍內。
10、退換貨責任
10.1 若因質量原因造成的退換貨(非人為損壞)，由乙方承擔退換貨運費;
10.2 若因非質量原因造成、或者由於甲方使用不當導致而出現的問題不予退貨，維修費用由甲方承擔;配件費用參考貨物生產廠家維修標準。
11、違約責任
11.1 在甲方未向乙方結清全部貨款之前，本合同的所有貨物所有權歸乙方所有。
11.2 關於交貨期，如果因甲方對於整個進度調整的原因造成交貨期延誤，經乙方書面要求甲方辦理簽證的，交貨期相應順延，乙方不承擔交貨期延誤責任;如果屬乙方自身原因，交貨期不得順延，若有時間延誤，甲方有權解除合同，要求乙方退回全部已付款項，並有權要求乙方支付合同總金額20%的違約金。
11.3 甲方應按照本合同第6條支付乙方合同款項，如不能按時支付,每延期一天將按當期逾期付款金額的千分之四向乙方支付違約金。
11.4 合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失概由違約方承擔賠償。
11.5 合同的解除
11.5.1 除本合同約定或法定事由外，任何一方均不得單方解除本合同。
11.5.2 如果因甲方根本違約原因使乙方不能實現本合同目的，乙方有權按照本合同約定解除本合同時，除本合同另有約定外，則雙方按照如下約定履行：
(1)本合同自乙方發出的解除通知送達甲方之日起解除;
(2)本合同解除時，乙方有權不退還甲方已支付的款項，並要求甲方賠償合同金額20%的違約金;
11.5.3 如果因乙方根本違約原因導致甲方按照本合同約定解除本合同的，除本合同另有約定外，則雙方按照如下約定履行：
(1)本合同自甲方發出的解除通知送達乙方之日起解除;
(2)本合同解除時，甲方有權要求乙方返還已支付的所有款項，並要求乙方賠償合同金額20%的違約金;
12、糾紛的解決
因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同雙方首先應通過友好協商解決;如果協商不能解決的，雙方約定通過乙方所在地人民法院解決糾紛。
13、合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商解決，另行簽訂補充協議。
14、本合同自合同雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。
15、本合同壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
16、甲乙雙方信息
甲方乙方
單位名稱： 單位名稱：
納税人識別號：納税人識別號：
賬號：賬號：
開户銀行： 開户銀行：
甲方：有限公司
授權代表：
日期：
乙方：(蓋章)
授權代表：
日期：
設備安裝施工合同 篇7
甲方：____________________
乙方：____________________
甲方現委託(以下簡稱乙方)承攬監控系統工程。經甲、乙雙方充分協商，簽訂合同如下
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：系統包括：監控設備安裝、系統調試等。
二、甲乙雙方的責任和義務
1.甲方負責提供整個系統的佈線和施工人員的住所及施工場地、樓層施工用電和用水;並提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。並承擔以下義務：
按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。
按時支付工程進度款。
2.乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料;在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：
設備的安裝調試:
三、工程時間和進度
1、自合同簽訂之日起，甲方開始對現場進行佈線施工和測試線路，完成後甲方通知乙方技術人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯繫單，
3、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由於甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯繫單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯繫單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由於乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯繫單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯繫單，甲方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
五、工程驗收：
採用完工總驗收的方式。
六、系統售後及工程維護
在工程驗收之日起，乙方提供( )月免費維護，因設備質量問題發生故障，由乙方免費更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。一年後按成本維護，響應時間24小時。
七、支付條款：合計總價款為：元。
付款方式：
八、設備標準、貨運方式及驗收
乙方提供的產品必須是產品生產廠家的原裝產品。甲乙雙方應嚴格按照產品更新換代生產廠家的生產標準對設備進行驗收。
九、人力不可抗拒因素
如因戰爭、嚴重火災、水災、颱風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。
十一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額25%的違約金。
3.如項目由於乙方原因導致延期，乙方應償付逾期違約金，按未完成部分項目金額的千分之一∕每天費用作為甲方的補償。
4.如甲方未能按照合同條款八按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一∕每天的逾期違約金作為乙方的補償;乙方並有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金後恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。
十二、解決合同爭議的方式
本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向當地人民法院提出訴訟。
十三、合同附件作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。
十四、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附(設備)報價表〉
3.本合同執行過程中，所有補充協議經甲乙雙方協商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。
4.本合同若有未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲、乙同意上述條款，並簽字確認如下：
甲方：____________________乙方：____________________
甲方代表：_______________乙方代表：_______________
電話：_______________電話：_______________
傳真：_______________傳真：_______________
時間：_____年_____月_____日時間：_____年_____月_____日