市區建設施工合同書 篇1
市區建設施工合同書
發包方：_______________________________________________
承包方：_______________________________________________
工程名稱：_______________________________________________
工程地點：_______________________________________________
建築面積：_________________平方米;層數：_______________
結構類型：________________;檐高/跨度：________________米
批准文號：(有權機關批准工程立項的文號)_________________
工程性質：(指基建、技改、合資等)：_____________________
承包範圍：_______________________________________________
承包方式：_______________________________________________
質量等級(優良或合格)：_________________________________
工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設工程施工合同(小型工程本)是依據擬定的，適用於建築面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建築工程。建設工程施工合同協議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：
第1條工期
1·1本合同工程定於____年____月____日開工;於____年____月____日竣工。合同工期日曆天數為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。
1·2承包方為提前工期採取的相應措施及因此增加的經濟支出：_______
1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商後在合同中約定：
第2條圖紙發包方於_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。
第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名：___________;項日經理姓名：_______________。
第4條發包人工作
開工前辦理完畢土地徵用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構築物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，並保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，並於現場交驗，協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，並承擔相關的經濟支出。
市區建設施工合同書 篇2
發包方：(簡稱甲方)
承包方：(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工合同GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.3 工程內容：(詳見工程項目一覽表)
1.2 工程地點：
1.4 承包範圍：
1.6 合同價款：本工程造價 元。 金額大寫：
第二條 工程期限
2.1 全部工程開工日期：本工程定於 年 月 日開工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定於 年 月 日竣工。
2.3 全部工程總日曆天數 天。
2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰
3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期提前五天，向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。
3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答覆，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
1.5 承包方式：
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。
3.3.1 工程量變化和設計變更。
3.3.2 一週內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表籤認同意給予順延的情況。
3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告後五天內予以確認答覆，逾期不答覆，乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。
3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬定如下條款：
第四條 甲方工作
4.1 辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場幹道，保證運輸通暢。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，並保證施工期間的需要。
4.3 將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。
4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。
4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，並向乙方進行設計交底。
4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求，並承擔有關費用。
甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告，並提供施工用電、用水計劃。
5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方，甲方應在 日內批准或提出修改意見，逾期即可認為已經批准。
5.3 乙方必須按批准的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。
5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。
5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建築物無污染，現場無建築垃圾。乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。
第六條 價款支付與調整
6.1 工程預付款：在合同簽訂後，按天津市有關文件規定，三日內甲方按工程合同造價 %，計人民幣 元，支付給乙方。
6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。
6.3 合同價款的調整。在合同簽定後，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。
6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價管理部門公佈的價格調整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。
6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時，甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。
第七條 材料設備供應
7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。
7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時，保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失，乙方負責賠償。
7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應，未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時，由甲方重新採購並補齊數量。
7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求，並附有合格證。
7.5 根據工程需要，經甲方批准，乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委託乙方採購的材料設備，採購前，在價格、質量方面應取得甲方同意簽證，價差由甲方承擔。
第八條 質量與驗收
8.1 乙方應認真按照國家頒佈的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程，乙方應按規範要求，承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程，其增加費用雙方商定納入補充條款。
8.2 隱蔽工程驗收。工程具備覆蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位，乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收，驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。
8.3 工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收，無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批准。
8.5 已竣工未驗收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動用。甲方如需提前使用，即視為通過竣工驗收。
8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。
第九條 設計變更
9.1 施工中如需設計變更，須由甲方取得以下批准：超過原設計標準和規模時，經原設計和規劃審查部門批准，送原設計單位審查後，取得相應圖紙和説明。
9.2 乙方對原設計進行變更，須經甲方同意。甲方對原設計進行變更，須向乙方發出正式變更通知，乙方按通知進行變更。
9.3 由於設計變更導致的經濟支出，由雙方以補充協議方式予以明確。
第十條 竣工結算
10.1 已完工程竣工驗收後，乙方在 天內將工程結算書送交甲方，甲方在 天內審核完畢，並簽署審核意見。雙方無爭議時，甲方負責向乙方支付工程結算款，乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時，可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見，工程結算視為批准。
10.2 由於甲方違反有關規定，經辦行不能支付工程款，乙方可將部分或全部工程妥善保護，保護費由甲方承擔。
10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業計劃外貸款的利率支付拖欠工程款利息，並承擔違約責任。
第十一條 工程保修
11.1 保脩金。甲方從應付乙方工程款內，按合同工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後，退還乙方本金及利息。
11.2 保修項目及保修期限
11.3 保修期間，因施工質量問題，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則，甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。
第十二條 爭議、仲裁
12.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議，當事人應本着協商的原則解決，協商不成時，可按下列第 種方法解決:
①向 仲裁委員會申請仲裁;
②向人民法院起訴。
第十三條 甲、乙方駐工地代表
13.1 甲方駐工地代表姓名： (委派人員和職責附後)。
13.2 甲方委託監理工程師姓名： 被授權範圍
13.3 乙方駐工地代表姓名： (有關人員名單和職責附後)。
第十四條 合同附件
14.1 在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備工程協議書。
14.2 招標文件
14.3 工程項目一覽表
14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。
14.5 全部施工圖紙(合同正本及審查標底部門有此附件)
14.6 有關協議條款及補充合同：
第十五條 合同份數及有效期
15.1 本合同一式 份。甲乙雙方各執正本一份，副本 份，甲方 份，乙方 份，由甲方送經辦銀行，合同管理辦公室一份備案。
15.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。
合同簽訂時間： 年 月 日 合同簽訂地點：
發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
單位地址： 單位地址：
市區建設施工合同書 篇3
委託方(甲方)：_________________簽約日期; _________
承接方(乙方)：_________________簽約日期; _________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：_________________區__________街__________單元__________室
二、形式結構：_________________層式__________室__________廳__________廚__________衞
三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚
四、工程項目：_________________
1、總共七棟;每棟兩層。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，協商確定。
五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工，和施工期間的水電供應正常，乙方負責施工。
六、質量標準：_________________施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。
七、工程造價標準：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏線12元∕米，窗簾盒60元∕米，鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數以實際平方米數計算﹚乙方按圖施工，如甲方有更改等，應另外支付乙方增加的工程款項。
八、付款方式：_________________為確保工程質量，完工後每棟總工程款暫扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題，將全額返還乙方。每一棟工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工要求，三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據，不提供正式發票﹚
九、其它;經甲乙雙方協定施工前後，以及施工中途，甲方天花吊頂等各項工程如有消防管，空調管等須安裝改變，乙方概不負責。
十、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
_____年_____月_____日
市區建設施工合同書 篇4
標準_____合同樣本
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方) 身份證：
為了更好地保護校園建設，經學校研究決定，甲乙雙方本着平等自願的原則，乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程，經雙方共同協商，達成以下協議，共同遵照執行：
一、工程地點：
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍後。
二、乙方承包施工內容：
1、乙方願意承包我鎮操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及税費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬於學校所有，開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。
2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及税費等費用)，其餘部分所有材質由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及税費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求：
1、操場平整
乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完後操場無_____小窪，平整後的操場中無剩餘的土方，石方堆積，經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建
乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標號足，滿漿滿灌，經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛：
1、甲方負責提供外運土方、石方地點，若堆放時發生矛盾，一切矛盾由甲方負責，乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界，若乙方施工與老百姓發生地界糾紛，乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負責。
五、工程造價：
以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間：________年____月____日。
七、付款方式：
乙方工程完工後，經甲乙雙方驗收合格後，乙方出具正規税務發票，甲方到會計核算中心報賬後，一次性支付給乙方。
八、安全施工：
乙方在組織施工過程中，應注意施工安全，杜絕安全事故的發生，則出現的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。
九、違約責任：
甲乙雙方若有違約，雙方共同協商妥善解決，若爭執不下，按照相關法律程序進行解決。
十、其它：
1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。
2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
市區建設施工合同書 篇5
甲方： 乙方： 經甲、乙雙方本着公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致，特簽訂以下協議，供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、承包內容：
四、承包方式：
五、承包價格：
六、付款方式：
七、甲、乙雙方責任與義務
(1)甲方：
1、按照合同約定時支付工程款。
2、現場監督：檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。
3、現場協調各工種之間的工作配合，解決施工過程中出現的矛盾。
4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。
(2)乙方：
1、按時、按質、按量完成合同範圍的施工任務，嚴格執行防水工程相關規範及標準。
2、提供防水材料的合格證和相關資料。
3、遵守甲方在合同範圍內的相關規定。
4、嚴格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設備、材料自行管理。
八、違約責任 如違約，造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，相關工程款項結清時終止。 甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日施工合同 篇10 發包人：（以下簡稱甲方） 承包人：（以下簡稱乙方） 經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包範圍：
4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款萬元。
二、技術要求
1、路面為c厚C30水泥混凝土路面，寬米。
2、18c厚3：7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、XX處理 在原有基礎上，對高低不平路段，採用推土機或裝載機整平，並清除地表雜草，然後用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
市區建設施工合同書 篇6
建設方：(以下簡稱甲方)
投資運營方：(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召，促進農民致富，發展泗縣農村經濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮化項目進程，甲乙雙方願意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本着優勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經反覆協商，就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜，達成如下合作協議，以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地：規劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限，甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地，土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續，並在所有手續完善後，交乙方建設開發，費用由乙方承擔。其他任何規費及税金乙方概不負責。雙方協商，為便於今後工作，成立新農村建設領導班子，甲方履行法律手續，乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作範圍
甲乙雙方合作的範圍：
四山村新農村建設項目用地範圍內房屋及配套設施的施工建設，以及通過有關部門批准規劃範圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設，和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路，及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行，及在實施過程中的執行問題。
三：責任範圍
甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地，落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實，甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四：乙方責任：
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施，如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應積極態度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗，不做違規違法之事，交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協議精神，按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協議正是生效。本協議生效後，將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議，落實國家對拆遷户的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發確保拆遷户平穩過度。辦理建設房屋產權證明，確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂後應嚴格保守商業祕密，不得向第三方泄露商業機密，更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的，甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過户至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利：按本協議精神，分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意，不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設，並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協議簽訂後，甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過後本協議正式生效。本協議生效後，乙方組織規劃方案設計等工作，需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案，同意後方可實施。獲得前述各項批准後，應及時成立共建辦公室，及開工前各項準備，以便於工作順利開展，共建辦公室成立後，乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主，遇到原則情況，甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協議簽訂後，雙方應嚴格遵守，全面履行合同約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止合同，乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協議簽訂生效後，項目啟動後將前期工作經費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬户或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢，同時提供相應合法文件。本協議生效後，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經甲乙雙方協商解決，另簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份，雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代表：(簽字) 代表：(簽字)
日期： 日期：
市區建設施工合同書 篇7
發包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程立項批准文號：
5、資金來源：
二、工程承包範圍
承包範圍：
三、工程工期
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總日曆天數_________天。
四、合同價款
工程總造價
大寫：___________________元（人民幣）
￥：___________________元（人民幣）
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表，聯繫方式：_______
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建築物中心五十米以內，並承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表，聯繫方式；
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環境衞生管理的有關規定，完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的時間：工程師收到後_____天內批准或提出修改意見，逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。
十、工程價款的結算
1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，並對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，並承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發包人：（公章）
委託代理人：
電話：
傳真：
開户銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委託代理人：
電話：
傳真：
開户銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
市區建設施工合同書 篇8
甲方：
乙方：
根據建築法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合，共同遵守：
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工)：
1、乙方包石料及人工，圍水、圍堰、絕水牆開挖築建等，單價以整體方量計算，每立方110.00元。
2、甲方提供一台拌和機，電費甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責，但乙方必須按監管部門要求施工，必須保證質量。
二、機房、宿舍：
1、機房按圖紙施工，附設吊機樑包支架、模板、人工每平方米270.00元，包貼兩面外牆瓷片，包含基礎及機組基礎。
2、宿舍：按3.2米高，重力牆結構築建，兩房一廳一廚房一衞生間結構，包貼一面外牆瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機房尾水檔土牆，包石料、人工，每立方105.00元。
4、壓力管鎮墩，包石料、人工，每立方105.00元。
5、變壓器台，包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池：
1、按圖紙施工，平台開挖乙方派一人專職指揮平台開挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另計，如乙方取完石後，另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹築包石料人工每立方105.00元，(無抽勾段外牆要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10釐米砼，包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠牆面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質量標準及保質、保修條件，期限
以上項目乙方保證質量，發電站發電3個月內保證不出現滲漏，崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌，由乙方負責免費修復或重建。
五、付款方式：
1、乙方進場後一個星期內，開始按工程進度，由甲方支付85%工程進度款。
2、工程驗收合格後，甲方五天內支付10%工程款給乙方。
3、餘款待工程確保沒有質量問題時，發電3個月餘款5%保質金，6個月內付清。
六、施工期：
_________年_________月進場施工，_________年_________月底必須全面完工。由於甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表，對工程進度，工程的質量進行監督，檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量，注意安全，如乙方在施工過程中發生一切事故，由乙方自行負責，甲方不負任何責任。
八、雙方義務：
乙方進退場費用，生活生產設備。甲方負責提供生活用地，用電由乙方支付電費，在施工工期間，由甲方處理好村民關係，甲方不按期支付工程款，超過3個工作日起，乙方有權停止施工，停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔，工期順延。乙方不能按期完工，按每天100元對乙方進行罰款。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，本合同簽字後生效，雙方不得違約，有不盡事宜另行協商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
市區建設施工合同書 篇9
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委託乙方承擔下列工程的施工圖設計文件審查任務，依據《中華人民共和國合同法》及相關規定，雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、報建編號：
3、工程建設地點：
4、總建築面積：
5、建築類型：□住宅 □公建 □工業 □其它
6、工程總投資：
7、勘察單位：
8、設計單位：
第二條 施工圖設計文件審查依據
1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;
(2)《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》;
(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;
2、建設項目批准文件和各主管部門的審批意見;
3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計文件。
第三條 施工圖設計文件審查主要內容
根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查的主要內容為：
1、是否符合工程建設強制性標準;
2、地基基礎和主體結構的安全性;
3、是否符合民用建築節能強制性標準，對執行綠色建築標準的項目，還應當審查是否符合綠色建築標準;
4、勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計文件上加蓋相應的圖章和簽字;
5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
第四條 施工圖設計文件審查週期
根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查原則上不超過下列時限：大型建築工程、大型市政工程為 15 個工作日，中型及以下建築工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察文件，甲級項目為 7 個工作日，乙級及以下項目為 5 個工作日。
以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。
第五條 甲方向乙方提供的有關資料和文件
上述材料在合同簽訂生效後的 工作日內由甲方提供給乙方。
第六條 審查結果
由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和文件，具備審查條件後，乙方開始審查工作。
1、審查結果合格的：
(1)乙方及時編制審查報告，並報有關部門備案。
(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
(3)甲方收到審查合格書後的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
2、審查結果不合格的：
(1)乙方將施工圖退建設單位並出具審查意見告知書，説明不合格原因。同時，應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和註冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題，報有關部門備案。
(2)甲方負責對施工圖設計文件進行修改，並及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。
(3)乙方收到修改後的施工圖設計文件後應及時告知有關部門。
第七條 施工圖設計文件審查費收取
1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計文件審查費總額為人民幣 萬元整(含税，大寫： 萬元)，通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號：
賬號： 户名： 開户行：
2、支付方法為：
(1)本合同生效後 天內，甲方首付施工圖設計文件審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行後，定金抵作施工圖設計文件審查費);乙方完成施工圖設計文件審查且審查結果為合格的，甲方應支付施工圖設計文件審查費餘額，計人民幣 萬元整。
(2)審查不合格的，乙方出具施工圖審查意見書後的 個工作日內，甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時，雙方約定按以下方式處理： 。
(3)在甲方支付上述費用後的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。
第八條 甲方責任
1、按本合同第五條規定的內容，在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和文件，並對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發生事故的，與乙方無關。
2、負責指派時處理本工程在施工圖設計文件審查過程中涉及的有關問題。
3、按照乙方的審查意見及時進行修改。
4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計文件審查費用。
第九條 乙方責任
1、乙方應是政府認定的施工圖設計文件審查機構，具備相應的資質條件。
2、乙方委派進行本項目施工圖設計文件審查的人員應是經 省建設廳批准的有資格從事施工圖設計文件審查的審查工程師。
3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件，對施工圖審查工作負責，承擔審查責任。
4、查工作完成後，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，並負保密義務。
第十條 違約責任
1、因甲方過錯逾期支付審查費用的，每延誤一天，按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。
2、乙方延誤審查工作的，每延誤一天，應按審查費用的向甲方支付違約金，因不可抗力因素導致延誤審查的除外。
3、施工圖設計文件審查合格後，仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題，給建設單位造成損失的，乙方依法承擔相應的賠償責任。
4、建設工程經施工圖設計文件審查後因勘察設計原因發生工程質量問題，乙方承擔審查失察的責任，賠償甲方的損失。
5、乙方違反第十條第三項的約定，向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和文件，乙方應向甲方支付審查費用 %違約金並賠償甲方因此受到的損失。
4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方尚未開始施工圖設計文件審查工作的，不予退還甲方已付的定金，已開始施工圖設計文件審查工作的，甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計文件審查費用。
第十一條 其他
1、按相關規定，施工圖設計文件一經審查合格，不得擅自進行修改，如遇特殊情況，需進行涉及審查主要內容的修改時，必須報請乙方重新進行審查，甲方應與乙方重新簽訂審查合同。
2、因甲方原因，在工作過程中增加本合同範圍外受審項目的工程量，甲方與乙方另行簽訂審查合同。
3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧，甲乙雙方同意按下述方式處理：
4、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。
5、本合同一式份，甲乙雙方各執
6、本合同經甲乙雙方法定代表人或法人委託代理人簽字並加蓋公章後生效。
7、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
市區建設施工合同書 篇10
建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不瞭解，導致簽訂的合同屬於無效合同，那麼建設工程施工合同無效的法律後果由哪些呢請閲讀下面的文章進行了解。
依據我國現行法律規定，合同被確認無效後，將導致合同自始無效，合同關係不再存在，當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務，不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律後果。建設工程施工合同無效的法律後果也不例外，但由於其標的特殊性，其無效的處理與普通無效合同有着很大的差別，當事人的締約過失也比普通無效合同複雜。
一、建設工程施工合同訂立後尚未履行前被確認無效的後果。
尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同，雙方當事人均不得再繼續履行。這時，合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任，由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失，雙方均有過錯的，依照過錯大小承擔相應的責任。另外，損害事實的舉證責任在受損害一方，如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確，其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法後果外，還要承擔無過錯方的實際損失。
二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的後果。
於建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形，筆者認為，不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還，應區分不同的情況處理。
第一種情況，已完成部分工程質量低劣，無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的，應按照一般無效合同的處理原則，已經完成部分工程應拆除，建設方支付的工程款應返還。
第二種情況，工程質量完全合格，也未違反國家和地方政府的計劃，則已完成的建設工程歸建設方所有，承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方，折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定："建設工程施工合同解除後，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款"，該解釋的規定正是為了避免教條，減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失，如果因建設方過錯導致合同無效的，建設方對自己的損失自負，同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的，承包方對自己的損失自負，同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的，按過錯大小承擔相應賠償責任。
三、建設工程施工合同已履行完畢後被確認無效的後果。
按照最高院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。
第一，建設工程施工合同已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收合格的，建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。
第二，建設工程施工合同已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收不合格的，要分兩種情況給予不同處理：一是維修後建設工程經竣工驗收合格的，建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款，但承包方應承擔相應的維修義務，或自己維修，或負擔建設方維修費。二是維修後建設工程經竣工驗收不合格的，建設方不支付施工方工程款，對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這裏的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效後的後續費用，如拆除質量不合格的建築物的費用、工程延期費用、材料費等。
市區建設施工合同書 篇11
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一、 工程概況：
工程名稱：小區道路硬化工程 工程地點：小區 承包範圍：包工包料 合同工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。
二、 甲方職責：
1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。
2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督，負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。
3、 根據實際需要，審核批准工程變更方案，審定工程簽證。
4、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。
三、 乙方職責：
1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規，依據施工方案要求組織施工。
2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。
3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標，具備產品合格證書及相關質檢手續，並經甲方驗收合格，方可使用。
4、 抓好本工隊全體人員的安全教育，搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範，積極配合甲方的各項安全檢查。
5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工並承擔相關費用。
6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。
四、 工程決算：
工程竣工後，依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。
五、 付款方式：
依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保脩金，保修期為一年，期滿未出現質量問題，支付餘款。本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當地勞動仲裁部門裁決本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。
發包方：(公章)法定代表人：委託代理人：
承包方：(公章) 法定代表人： 委託代理人： 年 月 日
市區建設施工合同書 篇12
發包方 (甲方)：_______________
承包方 (乙方)：_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：_______________
3、工程地點：_______________
4、承包方式：_______________
二、工程承包方式
包工包料，採用總價包乾的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經雙方確認後，預算範圍內所含工程內容一次包死，結算時不予以調整，預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期
1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。
2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;
(2)因甲方不能按期提供施工圖，材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;
(3)因甲方未具備進場條件，不能提供施工場地、水、電源，場地道路未能暢通，障礙物未能清除等，影響進場施工的;
(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的;
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方沒有按時驗收的;
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款
1、工程價款為：(大寫)__________________，(小寫)__________________。
2、在合同履行中出現下列情況時，應調整本工程的工程價款：
(1)經批准的設計變更;
(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符，需增加工程量。
3、工程結算價格調整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結算為固定合同價+洽商金額，不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的：乙方施工完畢後20日內，乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料，甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後，應在3個月內組織第三方審計機構給予確認，延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料設備供應
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後，由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗，並須符合國家規定的安全和質量標準。
3、施工中，由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當的補償後，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備採用投標文件承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。
六、工程質量
1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工説明____套，並向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工説明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的，乙方應整改後重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。
七、工程驗收
1、工程完工後，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收，並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收，或驗收後14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格後，雙方辦理工程移交手續。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式
1、合同簽定後，預付工程總價的_______%，計RMB：_______元;
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一週內，付工程總價的60%，計RMB：_______元。
九、維修責任
乙方負責保修期限為_____年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題，不屬於乙方保修範圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任
1、由於乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。
2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的，甲方承擔後續進場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由於乙方原因，本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。
5、工程完工後，甲方應在3個月內組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決
1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。
2、雙方在合同執行期內如有爭議，應由雙方友好協商解決，如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_______________
簽約代表：_______________
簽約時間：_______年___月___日
簽約地點：_______________
乙方(公章)：_______________
簽約代表：_______________
簽約時間：_______年___月___日
簽約地點：_______________
市區建設施工合同書 篇13
甲方(委託方)：______________ 乙方(施工方)：______________ 為規範住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記，並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點：_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建築面積_____平方米。
4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款：_____(大寫)元(其中：設計費__元，管理費(_____%)元，税金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂後，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務 甲方工作
1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，並説明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。 乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
四、材料的供應 甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備，並應得到甲方認可，用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產：甲方提供的施工圖紙或做法説明以及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝修過
市區建設施工合同書 篇14
建設單位：______(以下簡稱甲方)
承建單位：______(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方充分協商，甲方將下列工程任務委託乙方進行施工承包，為明確雙方責任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱及建設地點：
1、工程名稱：______
2、建設地點：______
二、工程範圍：
園林綠化種植，園林景觀水電施工，園林景觀土建施工，園林綠化養護。
三、工程總造價：
乙方上報預算總價(含税)為______元(￥______元)，確定最終含税合同總價為：______元(￥：______元)。
四、工期：
工期為：______至______。
五、承包方式：
包工包料
六、甲乙雙方負責完成的工作：
a)甲方負責完成的工作：
i、在開工期間為乙方施工提供方便，為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地，其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。ii、甲方委派同志為工地代表，對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。b)乙方負責完成的工作：
i、乙方委派同志為工地代表，負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃，並送交甲方，經甲方確認後，作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。
ii、保質、保量，按時完成所承包的工程項目，服從甲方現場人員及監理的指導。
iii、自覺遵守甲方的有關規定，愛護公物，不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電錶，並負責交納水電費。
七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙，施工技術規範進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。
八、工程變更：
在工程施工中，如果有合同以外的變更項目或預算中漏項的情況，採用以下方式：
1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;
2、變更項目單價首先參照原合同預算報價中的相同或相近似的單價執行，如果原合同預算報價中沒有可參照的項目單價，由甲、乙雙方根據市場價協商確認。
3、變更項目金額一起併入工程決算中。
九、工程驗收及竣工結算：
a)所承包工程全部完工後，由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規範進行竣工驗收，如有出入或施工質量問題，由乙方負責無償返工，直到符合要求為止。
b)工程竣工驗收通過後，雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章，同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。
c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章後，乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。
十、養護期：
該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算，養護期為壹年，如在養護期內出現質量問題，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。
d)本工程至20xx年10月15日養護期滿，苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。
十一、合同款項支付：
工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元，完成到60%時支付第二次進度款40萬元，工程驗收結算完成後支付至結算價的95%，一年養護期滿後若沒有質量問題，在7個工作日內支付餘款5%。
十二、其他事項：
a)在施工中，乙方應建立安全防護措施，安全施工、文明施工，否則，因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。
b)如果需要辦理出入的手續，由甲方協助乙方辦理，其費用由乙方負責。
十三、本合同和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附件共同組合文件，並具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可後，方能正式開始施工。
十四、本合同自簽訂之日起生效，到甲乙雙方履行所有合同義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程後，本合同即告終止。本合同未盡事宜，共同協商解決，雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作為合同附件，同具法律效力)
本合同正本一式兩份，雙方各執一份，副本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
簽約地點：______簽約時間：______
市區建設施工合同書 篇15
一、把原房屋樓面混凝土預製板結構設計更改為全現繞混凝土結構，因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中，1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;
2、是鋼筋及捆筋，要嚴格按國家建築要求規定施工;3、是混凝土震動均勻，確保密實，如出現質量問題，乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工合同責任時，或施工過程中出現質量問題，甲方有權終止全部合同，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時，經甲方驗收合格後，甲方付給乙方該層合同的70%。
六、乙方必須嚴格安全施工，若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任，與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本合同經雙方簽字即生效，工程款結清後終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
市區建設施工合同書 篇16
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：
一、工程概況
(一)工程名稱：。
(二)工程地點：。
(三)工程範圍：道路標線施劃、道路標誌標牌安裝，具體施工內容見附圖。
(四)承包方式：包工包料。
(五)材料及工藝補充説明見施工附圖。
二、合同工期及順延條件
(一)施工工期
合同總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20xx年11月25日。
(二)工期順延條件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙;
2.設計變更或工程量增加;
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告後1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關係。
2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在合同簽定後七個工作日內，將規劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後，七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。
4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工，並提相關材料供質量保證書。
5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
(二)安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，並接受甲方代表的監督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
(一)質量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。
(二)工程驗收
1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回覆乙方，並另行商定驗收日期。
2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工併合格。
3.自工程竣工驗收合格後，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
(三)工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿後，乙方提供終身維護服務。
五、合同金額及費用結算 (一)合同金額：人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2,836,483元。
(二)自合同簽訂後五個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。
(三)自設施安裝完成後七個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。
(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進度款。
(五)合同總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方於質保期界滿後十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
(一)甲方違約
因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
(二)乙方違約
1.除不可抗因素，由於乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。
2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，並承擔因此給甲方造成的各項損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決，若協商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。
八、附則
(一)本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋
(二)本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議，與本合同具有同等效力。
(三)合同附件
1.標準、規範及有關技術文件;
2.施工圖紙;
3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件。
甲 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開户行：
賬 號：
乙 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開户行：
賬 號：
簽約時間： 年 月 日
簽約地點：
市區建設施工合同書 篇17
尊敬的審判長、審判員：
受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閲案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。
關於《支付款及扣除款項確認表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。
第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬於無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。
第二、“扣除款項”對於上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非
深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。
第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行為。
1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行為，不應約束上訴人。
黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被上訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬於有權代理行為。
但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行為是行使《授權委託書》權限的行為，《網架鋼結構製作安裝合同》本
身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委託代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。
綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬於無權代理，事後上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。
二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。
根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，並做好檢查記錄; 3 複核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據
證明該監理員獲得了業主的相應授權。
該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平台”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。
三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。
第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。
第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。
同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍，包括在工程總價裏，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。
關於維修義務及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。
根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月
8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務
二、上訴人積極履行了保修義務。
根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答覆被上訴人，上訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。
三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。
被上訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被上訴人提交的證據11、12裏也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。
四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保脩金內扣除，不足部分才由上訴人支付。
關於提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。
上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。
二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。
依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。
在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。
如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過後的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。
綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。
代理人：
市區建設施工合同書 篇18
一、工程概況
工程名稱：________________
工程地點：________________
工程內容：________________
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號：________________
資金來源：________________
二、工程承包範圍
承包範圍：________________
三、合同工期：_________________
開工日期：________________
竣工日期：________________
合同工期總日曆天數_____________天
四、質量標準
工程質量標準：________________
五、合同價款
金額(大寫)：________________元(人民幣)
￥：________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：_________________
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：______________年_________________月_________________日
合同訂立地點：_____________
本合同雙方約定__________________後生效。
發包人：_________________(公章)________________承包人：_________________(公章)___________________
住所：________________住所：_________________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
委託代表人：_____________委託代表人：_________________
電話：________________電話：_________________
傳真：________________傳真：_________________
開户銀行：________________開户銀行：________________
賬號：________________賬號：_________________
郵政編碼：_____________郵政編碼：________________。
市區建設施工合同書 篇19
甲方： 乙方： 根據《民法典》和建設承包合同條例及有關法律、法規、規章、遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就本建築分包工程外牆瓦施工事項協商一致訂立本合同。(注：進場時間聽甲方通知)。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 技術要求：依據甲方對乙方技術交底進行施工，外牆採用
西瓦，甲方應安排質檢人員進行質量抽查，達到驗收合格，乙方可繼續施工，對出現問題，乙方應及時進行整改。施工驗收合格為：《建設工程質量檢驗規定》及《建築裝飾工程驗收規範》。
四、 承包方式合同價格： 本工程由甲方提供材料及外牆瓦，乙方專業人員負責鋪貼工作。本工程外牆瓦人工費按實際鋪貼面積計算，計 元平方米。
四、承包範圍：
1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、主電箱。其它的`小型機具由乙方負責：(如：切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找藉口退場，工程款按已完成工程量的50%計算。
3、在乙方施工過程中要保質，保量、保安全，要服從甲方管理人員的安排。
4、材料搬運由乙方負責。
五、付款方式： 乙方施工完成一棟外牆瓦後，鋪
第二棟時，待甲方、施工員，驗收
第一棟瓦面合格後，付
第一棟瓦面的總面積造價80%，待公司全部工程完工後，全部工程驗收合格後____日之內，將剩餘的工程款全部付清給乙方。
六、工期要求：每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。
七、雙方遵守責任：
(一)甲方責任：
1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、手推車。
2、按合同約定支付分包工程款。
3、甲方給乙方提供住宿及水電。
(二)乙方責任：
1、乙方提供工人的安全用具，如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進行施工。乙方施工的工藝必須達到甲方的驗收標準，確保驗收達到合格工程。
2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進行。如因乙方自身原因耽誤工期，產生的後果由乙方負責。
3、乙方現場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進入工作現場，若喝酒後上班，被公司項目部發現，發款從工程款裏直接開單扣除。
4、乙方必須安全生產，服從項目部的指揮及安排去施工，乙方在施工工程中，出現返工事件由乙方自付。
八、違約責任： 甲、乙雙方必須覆約雙方的責任，並按合同約定的相關條款進行施工。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字或蓋章生效。
十、如乙方質量不達標，人力跟不上，管理跟不上，甲方有權單方解除合同，結算方式按合同《
四、2》條執行。 甲方簽字： 乙方簽字： 簽訂日期：________年____月____日