通信建設工程施工合同 篇1
發包方(甲方)__________________
承包方(乙方)__________________
根據通信工程建設的有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程名稱：______________________________
2.工程地點：______________________________
3.工程範圍和內容：________________________
第二條 甲方權利和義務
1.組織工程建設項目的技術交底，向乙方明確施工任務;
2.提供必要的施工條件;
3.負責主材的供應，詳見發包人供應材料、設備一覽表;
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告後會同有關部門及時組織驗收;
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條 乙方權利和義務
1.必須具有經國家有關部門批准的通信行業施工資質，並經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核准的施工入圍資格，並向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;
2.應編制《工程施工概、預算》，經甲方書面認可後作為簽訂本合同暫定工程款的依據;
3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以後以分包的名義分別轉包給他人;
4.非經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6.合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃，並在施工前送甲方備案;
7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-》、《本地網通信線路工程驗收規範yd5051-97》等規範要求施工;
8.做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方採購的材料應按照約定及設計和有關標準要求採購，並提供產品合格證明，對材料設備的質量負責，採購的材料設備須經甲方書面認可後方能使用，採購的材料設備與設計或標準要求不符時，應重新採購符合要求的產品，並承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;
9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字後，乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則，甲方有權要求乙方返工，並由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10.線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工後半年內，乙方應服從甲方的要求進行該項目範圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故，事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔，並不得因此影響工程進度。
第四條 工程期限
本工程開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
第五條 竣工驗收
1.工程竣工後，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一週內按鐵通網建[]32號關於《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告後會同有關部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖説、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準為依據。
3.驗收合格後，雙方簽署竣工驗收通過的文件，並將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。
第六條 質量保證
1.保修期限：工程竣工驗收通過後十二個月;
2.保修責任：乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，由於乙方施工原因造成的質量問題，乙方負責無償修復。
第七條 工程考核
1.乙方採購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好，一經發現，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的，取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數據終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除，並同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網建[]32號關於《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。
第八條 工程價款的結算與支付
1.本工程採用包工部分包料方式，根據乙方編制的施工預算，合同價暫定為__________.
2.工程竣工後，由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告，經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計，審計費的支付按浙江省物價局浙價服[]262號文件執行。
3.工程最終結算款的確定：工程最終結算款由以下兩部分組成，(1)審計審定價款中乙方採購的材料款和其他費用不作調整，按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建築安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分)，乙方同意按浙鐵通計建[]303號文的規定調整相關費率後下浮__________ %.
4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票後，甲方先行支付工程最終結算價款的90%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金)，待十二個月保修期滿後，若無工程質量遺留問題，甲方付清剩餘工程價款。
第九條 合同解除
1.雙方協商同意可解除本合同。
2.未經甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包的包義分別轉包給他人的，甲方有權解除本合同。
4. 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5. 一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，通知到達對方時合同解除，合同解除後乙方應做好已完工程的保護和移交工作，並按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條 爭議解決方式
在履行合同時發生爭議，雙方協商解決，或向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條 其他
1.乙方確認其完全瞭解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容;
2.本協議未盡事項，雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力;
3.本協議一式六份，甲乙雙方各執三份，協議經雙方簽字、蓋章後生效。
甲方(蓋章)______________
地址：____________________
法定代表人：______________
委託代理人：______________
乙方(蓋章)______________
地址：____________________
法定代表人：______________
委託代理人：______________
簽約日期：________________
簽約地點：________________
通信建設工程施工合同 篇2
合同編號：____________
發包方(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
根據通信工程建設的有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程名稱：______________________________
2.工程地點：______________________________
3.工程範圍和內容：________________________
第二條 甲方權利和義務
1.組織工程建設項目的技術交底，向乙方明確施工任務;
2.提供必要的施工條件;
3.負責主材的供應，詳見發包人供應材料、設備一覽表;
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告後會同有關部門及時組織驗收;
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條 乙方權利和義務
1.必須具有經國家有關部門批准的通信行業施工資質，並經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核准的施工入圍資格，並向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;
2.應編制《工程施工概、預算》，經甲方書面認可後作為簽訂本合同暫定工程款的依據;
3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以後以分包的名義分別轉包給他人;
4.非經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6.合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃，並在施工前送甲方備案;
7.嚴格按設計文件及《GB/T50312-20__》、《本地網通信線路工程驗收規範YD5051-97》等規範要求施工;
8.做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方採購的材料應按照約定及設計和有關標準要求採購，並提供產品合格證明，對材料設備的質量負責，採購的材料設備須經甲方書面認可後方能使用，採購的材料設備與設計或標準要求不符時，應重新採購符合要求的產品，並承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;
9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字後，乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則，甲方有權要求乙方返工，並由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10.線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工後半年內，乙方應服從甲方的要求進行該項目範圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故，事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔，並不得因此影響工程進度。
第四條 工程期限
本工程開工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。
第五條 竣工驗收
1.工程竣工後，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一週內按鐵通網建[20__]32號關於《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告後會同有關部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖説、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準為依據。
3.驗收合格後，雙方簽署竣工驗收通過的文件，並將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。
第六條 質量保證
1.保修期限：工程竣工驗收通過後十二個月;
2.保修責任：乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，由於乙方施工原因造成的質量問題，乙方負責無償修復。
第七條 工程考核
1.乙方採購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好，一經發現，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的，取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數據終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除，並同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網建[20__]32號關於《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。
第八條 工程價款的結算與支付
1.本工程採用包工部分包料方式，根據乙方編制的施工預算，合同價暫定為__________。
2.工程竣工後，由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告，經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計，審計費的支付按浙江省物價局浙價服[20__]262號文件執行。
3.工程最終結算款的確定：工程最終結算款由以下兩部分組成，(1)審計審定價款中乙方採購的材料款和其他費用不作調整，按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建築安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分)，乙方同意按浙鐵通計建[20__]303號文的規定調整相關費率後下浮__________ %。
4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票後，甲方先行支付工程最終結算價款的90%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金)，待十二個月保修期滿後，若無工程質量遺留問題，甲方付清剩餘工程價款。
第九條 合同解除
1.雙方協商同意可解除本合同。
2.未經甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包的包義分別轉包給他人的，甲方有權解除本合同。
4. 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5. 一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，通知到達對方時合同解除，合同解除後乙方應做好已完工程的保護和移交工作，並按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條 爭議解決方式
在履行合同時發生爭議，雙方協商解決，或向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條 其他
1.乙方確認其完全瞭解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容;
2.本協議未盡事項，雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力;
3.本協議一式六份，甲乙雙方各執三份，協議經雙方簽字、蓋章後生效。
甲方(蓋章)______________
地址：____________________
法定代表人：______________
委託代理人：______________
開户銀行：________________
帳號：____________________
電話：____________________
郵政編碼：________________
乙方(蓋章)______________
地址：____________________
法定代表人：______________
委託代理人：______________
開户銀行：________________
帳號：____________________
電話：____________________
郵政編碼：________________
簽約日期：________________
簽約地點：________________
通信建設工程施工合同 篇3
發包人(全稱)：_________________________________________
承包人(全稱)：_________________________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：__________________________________________________________________________
工程地點：__________________________________________________________________________
工程內容：__________________________________________________________________________
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批准文號：________________________
資金來源：________________________________
第二條 工程承包範圍
承包範圍：___________________________________________________________________________
第三條 合同工期
開工日期：___________________________________________________________________________
竣工日期：___________________________________________________________________________
合同工期總日曆天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準：_______________________________________________________________________
第五條 合同價款
金額(大寫)：_______________________________元(人民幣)￥：_____________________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同XX條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《XX條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點：_______________________________________________________________________
本合同雙方約定___________________________________後生效。
發 包 人：(公章)： 承包人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代表人： 委託代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 户 銀 行： 開 户 銀 行：
賬 號： 賬 號：
郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：
通信建設工程施工合同 篇4
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日
依照有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地址：
工程內容：
二、工程承包範圍
承包範圍：
三、合同工期
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期：合同簽訂後 天內(日曆天)。
四、質量標準
工程質量標準：
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、成交通知書
3、競標書及其附件
4、標準、規範及有關技術文件
5、工程報價單
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
六、工程造價：本合同採用單價承包，單價為 成交單價，談判成交總價為 (￥： )，詳見 。
七、工程款支付
工程款 期支付，第一期為預付款， 後，預支總工程款的 %;第二期為乙方完工後，經甲乙雙方驗收合格，甲方在接到工程款申請後 個工作日內按總工程款的 %支付給乙方，餘下 %工程款為質量保證金;第三期為工程養護期滿、乙方履行質保期內修復責任後，經甲乙雙方驗收合格，甲方自收到乙方申請支付質量保證金後 個工作日內向乙方付清質量保證金。甲方每次付款前，乙方向甲方開具發票。
八、甲乙雙方責任
甲方責任
1、
2、
乙方責任：
1、
2、
九、違約責任：
除第十條所規定的情形外，若乙方未按合同規定竣工，承包人每延誤一天，向發包人支付合同價 %/天的違約賠償費;最高賠償限額為合同總價的 %。
十、不可抗力
甲、乙雙方的任何一方由於人力不可抗拒的原因以及其他不可預見或不可避免的情況不能履行合同時，應立即向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，應立即郵寄以書面形式給對方，根據情況可部分或全部免予承擔違約責。
雙方關於不可抗力的約定:
⑴ 6 級以上的地震;
⑵ 10 級以上持續1天的大風;
⑶ 暴雨級 以上持續1天的大雨;
⑷ 50 年以上未發生過，持續2天的高温天氣;
⑸ 50 年以上未發生過，持續2天的低温天氣;
⑹ 50 年以上未發生過的洪水。
⑺ 對上述幾種形式，應以造成災害和影響施工為準。
十一、效力條款
若合同附件(如有)與正文有不符之處，以合同正文為準。
十二、解決合同糾紛的方式：
凡有關本合同或執行本合同而發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決。如不能協商解決，可向項目所在地的人民法院提起訴訟解決。
十三、聯繫條款
所有關於本合同的事宜可聯繫如下人員：
發包人(甲方)：
承包人(乙方)：
十四、合同的生效
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同執行期內甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出書面補充規定，經雙方簽字蓋章後補充規定與本合同具有同等法律效力。本合同壹式伍份，甲乙雙方各執兩份，採購代理機構執一份。
甲 方：
單位名稱(章)：
法定代表人:
或授權代表人：
地址：
郵編：
電話：
賬户名稱：
開户銀行：
帳號：
納税人識別號：
乙 方：
單位名稱(章)：
法定代表人:
或授權代表人：
地址：
郵編:
電話：
賬户名稱：
開户銀行：
帳號：
統一社會信用代碼：
通信建設工程施工合同 篇5
第一部分 協議書
發包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
資金來源：
二、工程承包範圍
承包範圍：
三、合同工期
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額(大寫)： (人民幣)： 萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規範及有關技術文件、技術要求
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定雙方簽字蓋章後生效。
發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代表人： 委託代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開户銀行： 開户銀行：
帳 號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
工商行政管理機關鑑證意見：
經辦人： 鑑證機關(章)
年 月 日
第二部分 通用條款
此部分採用《建設工程施工合同》範本(GF-1999-0201)中《第二部分 通用條款》
第三部分 專用條款
一、詞語定義及合同文件
2.合同文件及解釋順序
合同文件組成及解釋順序：
3.語言文字和適用法律、標準及規範
3.1本合同除使用漢語外，不使用 語言文字。
3.2適用法律和法規
3.2.1需要明示的法律、行政法規：
3.2.2本合同適用的法律和法規不限於上述明示的法律法規。本合同訂立時國家及相應部門頒佈的其它法律法規同樣適用。
3.3適用標準、規範
適用標準、規範的名稱：
發包人提供標準、規範的時間：
國內沒有相應標準、規範時的約定：
4.圖紙
4.1發包人向承包人提供圖紙日期和套數：
4.2發包人對圖紙的保密要求：
4.3使用國外圖紙的要求及費用承擔：
二、雙方一般權利和義務
5.工程師
5.1監理單位委派的工程師
姓名： 職務：
發包人委託的職權：
需要取得發包人批准才能行駛的職權：
5.2發包人派駐的工程師
姓名： 職務：
職權：
5.3不實行監理的，工程師職權：
7.項目經理
姓名： 職務： 證號：
8.發包人工作
8.1發包人應按約定的時間和要求完成以下工作：
⑴施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：
⑵將施工所需的水、電、線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：
⑷工程地質和地下管線資料的提供時間：
⑸由發包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：
⑹水準點與座標控制點交驗要求：
⑺圖紙會審和設計交底時間：
⑻協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護工作：
⑼雙方約定發包人應做的其它工作：
8.2發包人委託承包人辦理的工作：
9.承包人工作
9.1承包人應按約定的時間和要求，完成以下工作：
⑴需由設計資質等級和業務範圍允許的承包人完成的設計文件提交時間：
⑵應提供計劃、報表的名稱及完成時間：
⑶承擔施工安全保衞工作及非夜間施工照明的責任和要求：
⑷向發包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：
⑸需承包人辦理的有關施工場地交通、環衞和施工噪音管理等手續：
⑹已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：
⑺施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護要求及費用承擔：
⑻施工場地清潔衞生的要求：
⑼雙方約定承包人應做的其它工作：
三、施工組織設計和工期
10.進度計劃
10.1承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間：
監理工程師對施工方審核的時間：
10.2羣體工程中有關進度計劃的要求：
13.工期延誤
13.1雙方約定工期順延的其他情況：
四、質量與驗收
16.工程驗收：由招標人或招標人委託的單位，組織各相關部門按施工圖紙要求及國家頒佈的有關工程驗收規範進行驗收。
16.1本工程質量要求達到 標準。
17.1雙方約定中間驗收部位：
五、安全施工：承包人在施工現場的安全教育和安全事故由承包人承擔。
六、合同價款與支付
23.合同價款及調整
23.2本合同價款採用 方式確定。
⑴採用固定價格合同，合同價款中包括的風險範圍：
風險費用的計算方法：
風險範圍以外合同價款調整方法：
⑵採用可調價格合同，合同價款調整方法：
23.3雙方約定合同價款的其他調整因素：
24.工程預付款
發包人向承包人預付工程款的時間和金額或佔合同價款總額的比例：
扣回工程款的時間、比例：
25.工程量的確認
25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：
26.工程款(進度款)支付
雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：
七、材料設備供應
27.發包人供應材料設備
27.4發包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發包人承擔責任如下：
⑴材料設備單價與一覽表不符：
⑵材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符：
⑶承包人可代為調劑串換的材料：
⑷到貨地點與一覽表不符：
⑸供應數量與一覽表不符：
⑹到貨時間與一覽表不符：
⑺工程開工前根據施工組織方案、施工進度計劃，及時報送甲供材供應時間計劃表及要求。
27.6發包人供應材料設備的結算方法：
28.承包人採購材料設備
28.1承包人採購材料設備的約定：
八、工程變更
1、發包人以書面形式提出工程變更要求，作為變更依據，通知監理和承包人，變更需經簽字、加蓋公章後生效。
2、承包人以書面形式提出工程變更意見，經發包方、監理簽署確認意見並加蓋公章後生效。
九、竣工驗收與結算
32.竣工驗收
32.1承包人提供竣工圖的約定：
32.6中間交工工程的範圍和竣工時間：
十、違約、索賠和爭議
35.違約
35.1本合同中關於發包人違約的具體責任如下：
本合同通用條款第24條約定發包人違約應承擔的違約責任：
本合同通用條款第26.4款約定發包人違約應承擔的違約責任：
本合同通用條款第33.3款約定發包人違約應承擔的違約責任：
雙方約定的發包人其他違約責任：
35.2本合同中關於承包人違約的具體責任如下：
本合同通用條款第14.2款約定承包人違約應承擔的違約責任(工期違約)：
本合同通用條款第15.1款約定承包人違約應承擔的違約責任：
雙方約定的承包人其他違約責任：
37.爭議
37.1雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：採取第 種方式解決。
⑴請雙方主管部門調解;
⑵約定向 仲裁委員會提請仲裁。
十一、其它
38.工程分包
38.1本工程發包人同意承包人分包的工程：
39.不可抗力
39.1雙方關於不可抗力的約定：
40.保險
40.6本工程雙方約定投保內容如下：
⑴發包人投保內容：
⑵承包人投保內容：
41.擔保
41.3本工程雙方約定擔保事項如下：
⑴發包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為： 作為本合同附件。
⑵承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為： 作為本合同附件。
⑶雙方約定的其他擔保事項:
46.合同份數
46.1雙方約定合同正副本份數：
47.補充條款：
第四部分 工程質量保修書
發包人(全稱):
承包人(全稱)：
為保證 (工程名稱)在合理使用期限內正常使用，發包人承包人協商一致簽訂工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。
一、工程質量保修範圍和內容
質量保修範圍包括屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下：
二、質量保修期
質量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。
雙方根據國家有關規定，結合具體工程約定質量保修期如下：
1、地基基礎工程和主體結構工程為 ;
2、屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏屋面防水工程為 年;
3、裝修工程為 年;
4、電氣管線、上下水管線安裝工程為 年;
5、供熱及供冷系統為 個採暖期及供冷期;
6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為 年;
7、其他項目保修期限約定如下：
質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質量保修責任
1.屬於保修範圍和內容的項目，承包人應在接到修理通知之日後7天內派人修理。承包人不在約定期限內，派人修理，發包人可委託其他人員修理，保修費用從質量保脩金內扣除。
2.發生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等)，承包人接到事故通知後，應立即到達事故現場搶修。非承包人施工質量引起的事故，搶修費用由發包人承擔。
3.對於涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。
在國家規定的工程合理使用期限內，承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任。
4、質量保修完成後，由發包人組織驗收，發包人在質量保修期滿後一個月內，將剩餘保脩金無息返還承包人。
四、質量保脩金的支付
工程質量保脩金一般不超過施工合同價款的5%，本工程約定的工程質量保脩金為施工合同價款的 。
五、質量保脩金的返還
發包人在質量保修期滿後一個月內，將剩餘保脩金無息返還承包人。
六、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項：
本工程質量保修書作為施工合同附件，由施工合同發包人承包人雙方共同簽署。
發 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
通信建設工程施工合同 篇6
鐵路建設工程施工合同條件
1.詞語解釋
1.1發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的、具有工程發包資格和支付工程價款能力的當事人，本條件指鐵路工程的建設單位或項目法人。
1.2承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的、符合工程承包資質並被髮包方接受的當事人。
1.3甲方代表：甲方在協議條款中指定的駐工地代表人。
1.4乙方項目經理：乙方在協議條款中指定的駐工地項目承包責任人。
1.5鐵路建設工程監理：甲方委託具備法定資質的鐵路建設工程監理單位，對工程施工進行的監理。
1.6總監理工程師：鐵路建設工程監理單位委派的本工程項目監理總負責人。
1.7設計單位：鐵道部指定的或者甲方委託的具有相應資格的本建設項目的設計單位。
1.8工程質量監督站：鐵道部工程質量監督總站或其授權的下屬工程質量監督站。
1.9工程：協議條款約定的具體的永久工程。
1.10合同價款：按有關規定或協議條款約定的，用以支付乙方按合同要求完成工程內容的價款總額。
1.11經濟支出：在施工中已經發生，經甲方確認後以增加預算形式支付的合同價款。
1.12費用：甲方在合同價款之外，需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。
1.13工期：協議條款約定的合同工期，工期天數應包括星期日和法定假日在內的總日曆天數。
1.14開工日期：協議條款約定的工程開工日期。
1.15竣工日期：協議條款約定的工程竣工日期。
1.16施工場地：經甲方批准的施工組織設計或施工方案中施工現場總平面圖規定的工程項目施工場地。
1.17書面形式：根據合同發生的並加蓋有效印鑑或簽字的手寫、打字、複寫、印刷的通知、任命書、委託書、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
1.18協議條款：結合具體工程，甲、乙雙方協商後簽訂的書面協議。
1.19變更設計：自設計單位交付施工圖至工程竣工驗收交接期間對原設計的變更。
2.合同文件及解釋順序
合同文件應能相互解釋，互為説明，除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
2.1協議條款；
2.2合同條件；
2.3洽商、變更等明確雙方權力義務的紀要、協議；
2.4招標承包工程中的招標文件、投標書和中標通知書；
2.5工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
2.6標準、規範和其他有關技術資料、技術要求。
當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的前提下，由甲、乙雙方協商解決（或先由監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按照解決爭議的方式加以解決。
3.合同文件的適用法律和使用標準適用於合同文件的法律是國家的法律、法規，及協議條款約定的部門規章。
施工中必須使用協議條款約定的鐵道部頒發的標準、規範。鐵道部沒有相應標準、規範時，可以使用國家和建工行業標準、規範。
4.雙方一般責任
4.1甲方代表。甲方任命駐施工現場的代表，按照以下要求，行使合同約定的權力，履行合同約定的職責：
4.1.1甲方代表可委派有關具體管理人員，承擔自己的部分權力和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。
4.1.2甲方代表的通知由本人簽字後，以書面形式交給乙方項目經理，乙方項目經理同意並在回執上籤署姓名和收到日期後生效。確有必要時甲方代表可發口頭通知，並在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的通知應予執行。乙方認為甲方代表通知不合理，應在收到通知後24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告後24小時內，作出修改通知或繼續執行原通知的決定，以書面形式再通知乙方。
4.1.3甲方代表按合同約定，及時向乙方提供所需文件、圖紙及資料，並履行其他約定的義務，否則乙方在約定時間後24小時內，可向甲方代表提出遲誤的後果。甲方代表收到通知後48小時內不予答覆，應承擔由此造成的經濟支出，順延因此延誤的工期，賠償乙方有關損失。
4.2乙方項目經理按以下要求行使合同約定的權力，履行合同約定的職責；
4.2.1乙方的要求和通知，以書面形式由乙方項目經理簽字後送交甲方代表，經甲方代表同意並在回執上籤署姓名和收到時間後生效；
4.2.2乙方項目經理按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的通知、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交書面報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的經濟支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
5.對《協議條款》中有關條款的其他合同條件為：
5.1第1條工程概況
5.1.1建設項目名稱係指鐵道部批覆的技術設計或擴大初步設計的建設項目名稱。工程名稱係指乙方承擔的建設項目中的某段或一項工程的名稱。
5.1.2工程地點係指工程所在縣（含）以上行政區域。
5.1.3承包範圍係指承包地段的起止里程、規模或專業分類項目。
5.1.4承包方式係指雙方約定的，甲方對乙方包工包料或包工不包料、概算總包及單價承包等。
5.2第5條設計文件
5.2.1在開工前甲方若不能將設計圖紙全部提供，應在合同補充協議中寫明分期分批，按站前、站後或專業分別列出可提供的設計圖紙，以滿足乙方施工要求。
5.2.2甲方對設計文件和圖紙有保密要求的，應在本條寫明要求的內容，保密費用由甲方承擔。
5.3第7條7.9“申請項目開工報告”按《國家計委關於基本建設大中型項目開工條件的規定》（計建設〔1997〕352號）辦理。
5.4第11條11.1“在確有必要時甲方可書面要求乙方暫停施工”中“確有必要”係指：
5.4.1在合同中另有規定的；
5.4.2由於乙方某種失誤或違約導致的，或乙方應對其負責的'必要的暫停施工；
5.4.3由於施工現場氣候條件惡劣導致的必要停工；
5.4.4為了本工程的合理施工或為了本工程及任何部分的安全所需的停工；
5.4.5計劃調整。
5.5第12條12.1工期延誤原因及責任中：
5.5.1不可抗力是指因突發戰爭、軍事徵地、_____、_____、空中飛行物體附落或其他非甲、乙方責任造成的爆炸、火災，以及協議條款約定等級以上特大的風、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷擊等對工程造成損害的自然災害。
5.5.2重大工程質量事故是指依據《鐵路建設工程重大質量事故報告和處理暫行規定》（鐵建〔1996〕13號）劃分的四個等級的重大工程質量事故。
5.6第14條工程質量檢查中：
5.6.1質量保證體系：乙方為了實現合同對工程質量的要求，建立的質量管理組織結構、制度和措施等。
5.6.2工程質量：在國家和鐵道部現行的有關法律、法規、技術標準、設計文件，以及合同中對工程的安全、適用、經濟、美觀等特性的綜合要求。
5.6.3不合格工程：既包括不符合設計標準要求、不符合國家或鐵道部的技術標準和規範要求的工程，也包括低於協議條款中約定的質量等級要求的分部、分項工程。
5.7第15條隱蔽工程檢查和簽證中：
5.7.1隱蔽工程系指一項工程主體結構中必不可少的，竣工後無法觀察檢查的，需被複、掩蓋的分部、分項工程。
5.7.2本條“甲方代表”係指甲方監察工程師或甲方派駐工地的技術負責人。
5.7.3重點工程系指按（80）鐵基字665號《關於試行〈鐵路基本建設工程開工報告審批辦法〉的通知》中規定的重點工程，或甲方根據建設項目的具體情況確定的重點工程。
5.8第17條甲方供應的材料設備
5.8.1承包方式採用包工包料的工程項目可不使用本條款的規定。
5.8.2承包方式採用包工不包料的工程項目，以及鐵路通信信號等專業材料設備，甲方須自行採購的，應使用本條款規定。
5.9第21條驗工計價
5.9.1乙方按協議條款約定的時間，向甲方代表提交已完實際工程量報告，甲方代表在接到報告後3天內，按設計圖紙核實已完工程量（以下簡稱“計量”），並在計量前24小時通知乙方。若不通知，甲方計量結果無效。
5.9.2乙方應為甲方計量提供便利條件並派人蔘加，無正當理由不參加，甲方自行計量有效。
5.9.3甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予計量。
5.10第22條工程款支付
工程款的支付應按鐵道部和建設銀行的規定，雙方根據工程實際情況協商研究，明確工程款支付的時間、金額和支付的方法等。
5.11第23條竣工驗收
依據國家計委計建設〔1990〕1號文《關於印發〈建設項目（工程）竣工驗收辦法〉的通知》和鐵道部（84）鐵鑑字第180號《鐵路基本建設工程竣工驗收交接暫行辦法》的規定執行。
5.12第24條竣工決算
國家組織驗收的大中型項目，在工程正式驗收後，竣工決算在6個月內完成並報鐵道部計劃、財務、建設司，鑑定中心及使用單位。其他建設項目，在工程正式驗收後，竣工決算應在3至6個月內完成，並報鐵道部財務司、建設項目主管部門及使用單位。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
開户銀行及帳號：_________開户銀行及帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
通信建設工程施工合同 篇7
建設工程施工合同
甲方（發包方）：
法定代表人：
乙方（承包方）：
法定代表人：
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。
第一條工程項目
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點： 。
1.3 工程內容： 。
1.4 承包形式： 。
第二條工程期限
2.1 合同工期總日曆天數 天
開工日期： 年 月 日。
竣工日期： 年 月 日。
2.2 如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延
（1）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；
（2）因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素；
（3）因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
2.3 因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
甲方付款前，乙方應提供發票。
本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包乾價為人民幣（大寫） （￥ 元）。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。
3.1 本合同簽訂後 日內，甲方支付人民幣 元工程款；
3.2 工程竣工經甲方驗收合格後，甲方支付人民幣 元工程款；
3.3 餘款人民幣 元作為質量保證金，待保修期滿後十五個工作日內無息支付。
第四條建築材料、設備的供應和採購
4.1 工程材料、設備由乙方採購。
4.2 乙方採購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程，甲方認為乙方提供的材料需要複驗的，乙方應按要求提供複驗報告。經複驗符合質量要求的，方可用於工程；複驗不符合質量要求的，應退貨處理，其複驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
5.1 甲方簽字認定交付的設計圖紙、説明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
5.2 甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，並及時做好現場簽證。
5.3 設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程採用包乾價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
6.1 工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。
6.2 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
6.3 工程質量應符合國家及行業規定的建築工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條質量保修
8.1 本工程保修期限為 年，自工程竣工驗收合格起算。
8.2 在保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。乙方在接到甲方維修通知後12小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯繫電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。
乙方保修聯繫電話： ；乙方保修聯繫人： 。
第九條違約責任
9.1 乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。
9.2 工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
9.3 協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11.1 甲方代表為 ，乙方代表為 。
11.2 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。
簽署時間： 年 月 日
甲方（蓋章）：
聯繫人：
聯繫方式：
地址：
乙方（蓋章）：
聯繫人：
聯繫方式：
地址：
通信建設工程施工合同 篇8
商用建設工程施工協議書
發包方(以下稱甲方)：
法定代表人：
身份證號碼：
承包方(以下稱乙方)：
法定代表人：
身份證號碼：
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱：______________________________
二、工程地點：______________________________
三、工程內容：______________________________
四、承包形式：______________________________
五、工程立項批准文號：______________________________
六、工程承包範圍：______________________________
第二條 工程期限
一、合同工期總日曆天數_______天;
開工日期：______ 年 ______ 月 ______ 日;
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延 ：
1、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上(每次連續_______小時以上)，影響正常施工;停水停電_______天以上;
2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條 工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包乾價為_______元人民幣(大寫：__________)。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。
1、本合同簽訂後_______日內，甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工經甲方驗收合格後，甲方支付_______元工程款;
3、餘款_______元作為質量保證金，待保修期滿後_______個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方依據最新現行定額計價規範和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算，計算後的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方於_____年_____月_____日支付_______元;
2、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認後，付至結算價款的_______%，留_______%做質保金，待保修期滿後_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字並加蓋公章後方可作為結算依據。
第四條 建築材料、設備的供應和採購
一、工程材料、設備由乙方採購。
二、乙方採購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程，甲方認為乙方提供的材料需要複驗的，乙方應按要求提供複驗報告。經複驗符合質量要求的，方可用於工程;複驗不符合質量要求的，應退貨處理，其複驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條 施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、説明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，並及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程採用包乾價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條 工程質量管理及驗收
一、質量標準：工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建築工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條 安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條 質量保修
一、本工程保修期限為______年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。乙方在接到甲方維修通知後 小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯繫電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用並加收_______%的勞務費。
乙方保修聯繫電話：_____________;乙方保修聯繫人：_____________。
第九條 違約責任
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除)，此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項：
除法律規定或合同另有約定外，未經發包人同意，承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業祕密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外，未經承包人同意，發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業祕密泄露給第三方。
第十條 爭議解決
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 簽訂地點
本合同在 簽訂。
第十二條 補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
第十三條 合同生效
本合同自 生效。
第十四條 合同份數
本合同一式 份，均具有同等法律效力，發包人執 份，承包人執 份。
發包人： (公章)
法定代表人或其委託代理人： (簽字)
組織機構代碼：
地 址：
郵政編碼：
電 話：
傳 真：
電子信箱：
開户銀行：
賬 號：
承包人： (公章)
法定代表人或其委託代理人：(簽字)
組織機構代碼：
地 址：
郵政編碼：
電 話：
傳 真：
電子信箱：
開户銀行：
賬 號：
通信建設工程施工合同 篇9
工程名稱
建設單位
施工單位
簽訂時間
簽訂地點
第一章 詞語涵義及合同文件
第一條 詞語涵義
《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》(以下簡稱《合同條件》)和《電力建設工程施工合同協議條款》(以下簡稱《協議條款》)，組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
一、發包方(簡稱甲方)：《協議條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在《協議條款》中指定的代表。
三、承包方(簡稱乙方)：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格並被髮包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在《協議條款》中指定的代表人。
五、社會監理：受甲方委託、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。
六、總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。
七、設計單位：甲方委託的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。
八、工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。
九、工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省(直轄市、自治區)電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設置的電力建設工程質量監督機構。
十、工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。
十一、合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。
十二、經濟支出：在施工中發出，經甲方確認後以增加預算形式支付的合同價款。
十三、費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)。
十八、施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式：根據合同發生的手寫、打字、複印、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
二十、不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。
二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
二十二、質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。
二十三、協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商後依法簽訂的書面協議。
第二條 合同文件及解釋順序
一、合同文件應能互相解釋，互為説明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.《協議條款》;
2.《合同條件》;
3.洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書;
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
6.標準、規範和其它有關技術資料、技術要求;
7.構成合同一部分的其它文件。
二、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決(實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對合同文件的解釋、説明則使用漢語普通話。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。
三、施工應當使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。國家、電力行業沒有相應的標準、規範時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規範。甲方應按《協議條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規範。
四、國內沒有相應的標準、規範時，乙方按《協議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批准後執行;甲方要求使用國外標準、規範，應報請電力行業主管部門批准並負責按約定提供中文譯本。
五、購買、翻譯和制定標準、規範及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。
第四條 圖紙
一、甲方在開工日期之前按《協議條款》約定的日期和份數(包括竣工圖和現場存放的份數)，向乙方提供完整的施工圖紙，並保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協議條款》要求做好圖紙保密工作。
二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，並保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方採取相應的措施保密，由甲方承擔費用。
四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協議條款》約定的時間予以複製、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第二章 雙方一般責任
第五條 甲方代表
一、甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批准、答覆等均由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後2天內不予答覆，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批覆等，並如約履行約其它約定的義務，否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知後48小時內仍未予以答覆，即視為其確認、同意、批准，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的範圍通知乙方。總監理工程師按約定在委託授權範圍內執行職務。
三、甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。後任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第六條 乙方代表
一、乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)、依據合同發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應提前7天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第七條 甲方工作
一、甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
1.辦理土地徵用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，並在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題。
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至《協議條款》約定地點，並保證施工期間的需要。
3.開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協議條款》約定的施工現場內的主要交通幹道並予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、佔道及運輸、鐵路專用線的申報批准等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路、通訊線路需要的協議。
6.將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。
7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對於需要審定施工圖預算的應及時予以審定。
8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔有關費用。
9.按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建築物、構築物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關係，及時處理有關問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委託乙方完成，應承擔所發生的經濟支出並給付乙方相應的費用。
第八條 乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的範圍、時間、要求，完成以下工作：
1.在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批准後使用。
2.按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衞，並做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
4.按《協議條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。
5.採取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定範圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批准。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委託代保管。由乙方按《協議條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方採取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用後發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。
7.按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
8.保護施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，合同簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。
第三章 施工組織設計和工期
第九條 進度計劃
一、甲方在締結合同後3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料、設備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和《協議條款》的約定編制“施工組織設計”(或施工方案)、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對於乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在《協議條款》約定的期限內予以答覆，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。
三、乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批准後執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批准後實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條 延期開工
一、乙方應按《協議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求後3天內作出答覆，逾期未答覆則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定徵得甲方代表同意，竣工日期不予順延。
三、乙方由於甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方徵得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條 暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求後24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見後向其提出復工要求，經批准後繼續施工。
二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求後24小時內未予答覆，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出於非乙方原因，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。
第十二條 工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程量變化或設計變更;
2.一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
3.合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告3天內予以批准或提出修改意見，逾期未予答覆，即視為甲方代表對此報告予以批准。
第十三條 工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協商一致後簽訂“提前竣工協議”，合同竣工日期何以提前。“提前竣工協議”應包括以下主要內容：
1.提前的時間;
2.乙方採取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的經濟支出和承擔;
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按“提前竣工協議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃後5天內給予批覆，逾期未批覆則視為其已批准。
第四章 質量與驗收
第十四條 檢查和返工
一、乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規範、約定採用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
二、以上檢查合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條 質量等級評定
一、工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。
二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。
三、由於設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
四、雙方對工程質量有爭議，可按第30條約定處理。
第十六條 隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位，在《協議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收，並準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。
三、工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
第十七條 分部試運
一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進行分部試運。除約定由設備製造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交方案後7日內予以批准或提出修改意見，逾期未批覆即視為經甲方代表批准。
二、乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委託他人全權代表，非發生第37條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
四、由於乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運後24小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改後重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委託他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時後試運記錄自行生效，甲方應予承認，乙方可繼續施工並可據以辦理有關手續。
六、經分部試運合格的設備和系統，由於生產或試運需要繼續運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內或《協議條款》另有約定的，均由甲方承擔。
八、由於設計、設備製造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付後與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條 驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收48小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委託他人代理，或在驗收24小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢查後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失並相應順延工期。檢查不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
第五章 合同價款與支付
第十九條 合同價款及調整
一、甲乙雙方在簽訂《協議條款》時交換各自開户銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿後退還。
二、合同價款在《協議條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《關於基本建設工程實行竣工結算的具體規定》結算付款，任何一方不得擅自改變，發生下列情況之一的可作調整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批准、乙方代表同意的工程削減。
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商。
3.工程造價管理部門公佈的價格調整。
4.合同約定的其它增減或調整。
三、合同價款或調整的範圍，在《協議條款》中約定。
四、乙方在第十九條第二款約定的情況發生後10天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整文件計算價款調整金額，並將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後5天內予以批准並通知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答覆則視為甲方代表予以批准，應據以結算付款。
第二十條 工程款預付
一、甲方按《協議條款》約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工後按約定的時間和比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款付款，乙方在約定給付日期7天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知後仍未按要求給付，乙方可在提交通知後暫停止施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條 工程量的核實確認
一、乙方按《協議條款》約定的時間，向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告後3天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。
二、甲方在進行計量24小時前通知乙方派人蔘加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條 工程款支付
一、乙方按照《協議條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，依據構成合同價款相應項目的單位和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”後5天內予以簽證，並通知經辦銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由於甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發出“要求付款的通知”，在發出通知5天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，並由甲方償付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按約定的利率計取。
第六章 材料設備供應
第二十三條 甲方供應材料設備
一、甲方按《協議條款》約定為乙方供應材料、設備，所供材料、設備的種類、規格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，並向乙方提供材料、設備的質量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備前按約定時間通知乙方驗收、領取，經驗收、領取後發生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協議條款》約定、合同文件規定或清單不符，按以下情況分別處理：
1.材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
2.材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場並重新採購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之後的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規格等不符的則由甲方重新採購。
3.材料的種類、規格、型號等不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。
4.設備有缺陷，甲方可委託乙方處理，由甲方給付因此發生的費用。
5.到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
6.供應數量不足，由甲方補齊;供應數量超額，由甲方將多餘部分運出施工現場。
7.供應時間提前，甲方負責保管或付款委託乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經乙方檢驗通過之後發現甲方所供材料、設備(包括備品、備件)有規格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新採購及拆除、重建的經濟支出。
六、甲方未按《協議條款》約定、合同文件規定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條 乙方採購材料設備
一、乙方根據《協議條款》約定，按照設計和規範的要求採購工程需要的材料、設備或配製加工非標準設備，並提供產品質量合格證明。
二、甲方委託乙方卸運、保管材料、設備和配製加工非標準設備、代辦設備，在《協議條款》中約定雙方的權利、義務，或另訂協議，並支付一定數額的預付款。
三、在材料、設備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方採購材料、設備的價差調整辦法，在《協議條款》中約定。
五、乙方採購的材料、設備或配製加工的非標準設備與設計和規範要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收後發現材料、設備不符合設計和規範要求，仍由乙方修復或拆除、重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據工程需要，經甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發生的費用。
第七章 設計變更
第二十五條 設計變更
一、乙方執行電力建設施工及驗收技術規範、建設工程施工技術管理的有關規定，嚴格按圖施工，發現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應按《協議條款》約定的期限送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、説明，對於較大設施變更和重大設計變更還應取得有關部門的批准、追加投資和材料的指標，之後發給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：
1.增減合同約定的工程量;
2.更改有關工程的性質、質量、規格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要的附加工作;
5.改變能關工程的施工時間和順序。
四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第二十六條 確定變更價款
一、發生第二十五條約定的變更後，在《協議條款》約定的期限內，乙方按下列方法提出變更價格，經甲方代表批准後調整合同價款和竣工日期。
1.合同中已有適用於變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款;
2.合同中只有類似於變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎用以變更合同價款;
3.合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見後5天內予以批准，或者提出修改意見及理由，逾期不予批覆即視為甲方代表批准。
三、乙方對於甲方代表不批准其變更價格意見持有異議，可提請總監理工程師予以評定(如果有社會監理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第30條約定處理。
第八章 竣工與結算
第二十七條 竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規範等規定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收後10天內組織有關部門進行驗收，驗收5天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由於自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，經甲乙雙方參照調試工期定額和相應的取費標準商定，由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價款的除外。
四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後經甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最後1天的次日起承擔工程保管費用。
六、按建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啟動試運驗收後45天內，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。
七、工程移交後實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產利潤，甲乙方雙方按約定分享。
八、由於設計、設備或系統等不屬於乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收後組織完成。
九、機組經72小時試運後，由於系統負荷需要等原因不能停機，則免去其後的規定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收後完成，期限不得超過6個月。
十一、由於特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”後10天內無正當理由未組織驗收，或驗收後5天內未予批准且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲方代表批准，應據以辦理結算手續。
第二十八條 竣工結算
一、竣工報告批准後，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定和《協議條款》約定的時間、方式，向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告後5天內予以批准並將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算，或提出修改意見及理由。乙方收到工程款後15天內將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由於甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，並按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條 保修
一、執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程、工程質量管理辦法等規定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。
二、保修項目、內容、範圍，由甲乙雙方在《協議條款》中約定。
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
1.建築工程保修期：
(1)建築物、構築物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;
(2)建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程為6個月;
(3)建築物的供熱、供冷工程為1個採暖期、供冷期;
(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
2.安裝工程保修期為1年。
3.其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協議條款》中約定。
四、質量保脩金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協議條款》約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳户，任何單位和個人不得挪作他用。
1.建築工程按其造價的1.5%留存;
2.安裝工程按其造價的0.5～1%留存;
3.有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協議條款》中約定留存比例。
五、保修責任，乙方負責維修由於其自身原因形成的質量缺陷，所發生的費用從質量保險金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發給的保修通知之日起，在兩週內到達現場與甲方共同辨明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知書後1周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發生的費用按上述辦法支付。由於設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、製造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發生的費用由甲方給付。對於不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及採購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協議，甲方應積極予以創造方便條件。
七、退還工程質量保脩金，由甲方在保修期滿後20天內予以結算，將剩餘的質量保脩金及銀行存款利息退還乙方。
第九章 爭議、違約和索賠
第三十條 爭議
一、甲乙雙方對於合同權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、人員調解排解。為願通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協議的，可向有管轄權的人民法院起訴。
二、雙方發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程。
1.合同確已無法履行;
2.雙方協議停止施工;
3.調解要求停止施工，且為雙方接受;
4.仲裁機關要求停止施工;
5.法院要求停止施工。
第三十一條 違約
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。
二、違約金、賠償金應在雙方明確違約責任後10天內償付，否則按約定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意後可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續履行合同。
四、因變更或解除合同使用一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。
第三十二條 索賠
一、合同一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
1.有正當地索賠理由和充足的證據。
2.在索賠事件發生後20天內，向對方提交“索賠通知”。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。
3.受索賠方在索賠方提交通知後10天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據;索賠方在接到該通知後7天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據後5天內給予書面答覆。
4.索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據，視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答覆，視其為確認索賠，“索賠通知”則應從答覆的最後1天起生效。
二、受綜賠方在確認索賠後10天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。
第十章 其它
第三十三條 安全施工
一、執行電力建設安全施工管理的有關規定，認真採取安全防護措施，嚴防事故。
二、乙方承擔因自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門並通知甲方代表，按有關規定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關的經濟支出。
第三十四條 專利技術、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求採取專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，並負責試驗等有關工作。
二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批准後按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設施和“施工組織設計”的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批准。
四、以上發生的費用和獲得的利益，雙方按協議分攤或分享。
第三十五條 地下障礙和文物
乙方在施工中發現文物、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內通知甲方代表，報告有關管理部門並採取有效的保護措施。甲方代表應在收到通知後12小時內對乙方採取的保護措施給予批准或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條 工程分包
一、乙方可按投標書或《協議條款》約定分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發生牴觸，以本合同為準。
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
三、除非《協議條款》另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。
第三十七條 不可抗力
一、不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，盡力減少損失，在24小時內向甲方代表通報受害情況，按《協議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔5天向甲方代表報告1次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔;
1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用於施工的材料、設備。
2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應採取措施所發生的費用及損失，由甲方承擔。
3.乙方生產、生活臨時建築的損失，由甲方予以適當的補償。
4.人員傷亡由其單位負責處理並承擔費用，但由於第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。
5.乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第三款(2)條中的情況所致則由甲方給予補償。
6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。
三、經受不可抗力損害後的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另籤協議約定。
第三十八條 保險(如有時)
一、甲方按《協議條款》的約定辦理工程保險和施工現場甲方人員及第三方人員生命財產的保險，並支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，並支付一應費用。
三、投保後發生事故，乙方應在15天內向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。
第三十九條 工程停建或緩建
一、由於政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，雙方可簽訂協議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發生的開支，賠償乙方有關損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，併為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支出。
五、已經訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除合同後20天內退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經濟損失，由責任方承擔。
第四十條 合同的生效與終止
一、本合同自《協議條款》約定的生效之日起生效。
二、在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方後，除有關保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿並退還質量保脩金後，有關保修條款終止。
第四十一條 合同份數
一、合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章後分別保存。
二、副本份數按《協議條款》約定，由甲乙雙方分送有關部門。
電力建設工程施工合同協議條款
第一章 一般條款 甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》等有關規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
一、工程名稱
工程地點
工程內容
工程性質
承包範圍
二、批准單位
批准文號
業主或主管單位
三、開工日期
竣工日期
總日曆工期
四、質量等級
五、承包方式
六、合同價款
第二條 合同文件及解釋順序
一、合同文件的組成和解釋順序
1.本協議條款;
2.本合同條件;
3.洽商：變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書。
4.
5.
6.
7.
二、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決。
第三條 合同文件使用的語言、文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，以漢字普通話解釋、説明。 二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業規章。 三、施工使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。
第四條 圖紙
一、甲方在開工日期前，於199 年 月 日向乙方提供完整的施工圖紙 份，其中包括竣工圖 份、現場存放的 份，保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，對乙方做好圖紙保密工作的要求：
二、甲方不能按第四條第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限，保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙的特殊保密要求，乙方採取保密措施，由甲方承擔的費用。
四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按 予以複製、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙，應在 天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求，應及時通知甲方代表，根據實際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重新等費用。
第二章 雙方責任
第五條 甲方代表
一、甲方任命駐施工現場的代表 (職務 專業技術職稱 )按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前 天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批准、答覆等均由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在 小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後
小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後 天內不予答覆，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後 小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告後 小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批覆等，並如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間後 小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知後 小時內仍未予以答覆，即視為其確認、同意、批准，應由甲方承擔因此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的範圍通知乙方。總監理工程師按約定在委託授權範圍內執行職務。
三、甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前 天通知乙方。後任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第六條 乙方代表
一、乙方任命駐施工現場的代表 (職務 專業技術職稱 )按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)和依據合同發出的指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應提前 天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第七條 甲方工作
一、甲方按照《建築工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
1.辦理土地徵用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，並在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題。其中：
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至約定地點，並保證期間的需要。其中：
3.開通施工場地與火車站、碼頭、城鄉公共道路的通道，以及施工現場內的主要交通幹道並予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。其中：
4.在 前，向乙方提供施工場地、工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、佔道及運輸、鐵路、專用線的申報批准等手續，與有關方面締結線路交跨鐵路、公路、通訊線路的協議。要求甲方 。
6.在 前，將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。
7.在 組織乙方和設計單位進行圖紙會審， 向乙方進行設計交底， 審定施工圖預算。
8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔有關費用。
9.按其“提供土建工程計劃”和“施工綜合進度計劃”為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建築物、構築物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關係，及時處理有關問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委託乙方完成，應承擔所發生的經濟支出並給付乙方相應的費用。
第八條 乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和約定的範圍、時間、要求，完成以下工作：
1.在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批准後使用。設計費用按設計的內容、時間、要求等另計。
2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衞，並做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
4.按約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。
5.採取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定範圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批准。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前，由乙方負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。甲方提前使用或擅自動用後發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。要求乙方採取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出：
7.做好施工現場地下管線和鄰近建設物、構築物的保護工作。要求乙方：
8.保證施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，合同簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務，承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。
第三章 施工組織設計和工期
第九條 進度計劃
一、甲方在締結合同後3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料設備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和約定編制“施工組織設計”(或施工方案)、“施工綜合進度計劃”，在 提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對於乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在 予以答覆，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。
三、乙方應按經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批准後執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批准後實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條 延期開工
一、乙方應按約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期 天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求後 天內作出答覆，逾期未答覆則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定徵得甲方代表同意，竣工日期不予順延。
三、乙方由於甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方徵得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條 暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求後24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見後向其提出復工要求，經批准後繼續施工。
二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求後24小時內未予答覆，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出於非乙方原因，由甲方承擔有關的支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。
第十二條 工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲 的為延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程變化或設計變更;
2.一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
3.合同中約定的、非乙方原因出現的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發生後 天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告 天內予以批准或提出修改意見，逾期未予答覆，即視為甲方代表對此報告予以批准。
第十三條 工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協商一致後簽訂“提前竣工協議”，合同竣工日期可以提前。“提前竣工協議”應包括以下主要內容：
1.提前的時間;
2.乙方採取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的經濟支出和承擔;
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按“提前竣工協議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃後 天內給予批覆，逾期未批覆則視為其已批准。
第四章 質量與驗收
第十四條 檢查和返工
一、乙方應按相應的電力建設施工及驗收技術規範、約定採用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
二、以上檢查合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除經檢查檢驗為質量不合格外，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條 質量等級評定
一、工程質量應達到建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定的合格條件。甲方要求 達到優良標準，則增付價款 ，工期順延 天。
二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任，按 計取違約金。
三、由於設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
四、雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。
第十六條 隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件： 二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在隱蔽或中間驗收 小時前通知甲方代表驗收，並準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。
三、工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
第十七條 分部試運
一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進行分部試運。除約定由設備製造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交方案後 日內予以批准或提出修改意見，逾期未批覆即視為經甲方代表批准。
二、乙方在分部試運的 小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委託他人全權代理，非發生第三十七條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
四、由於乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運後 小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改後重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委託他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時後試運記錄自行生效，甲方應予以承認，乙方可繼續施工並可據以辦理有關手續。
六、經分部試運合格的設備和系統，由於生產或試運需要繼續運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內或另有約定的，均由甲方承擔。
八、由於設計、設備製造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付後與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條 驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收 小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委託他人代理，或在驗收 小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
第五章 合同價款與支付
第十九條 合同價款及調整
一、甲乙雙方在簽訂《協議條款》時交換各自開户銀行出具的履約保函，待工程保修期滿後退還。
二、合同價款按《建設工程價款結算辦法》等規定結算付款，任何一方不得擅自改變，發生下列情況之一的可作調整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批准、乙方代表同意的工程量消減， 2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商， 3.工程造價管理部門分佈的價格調整， 4.合同約定的其它增減或調整， 三、合同價款可調整的範圍; 四、乙方在第十九條第一款約定的情況發生後 天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整文件計算價款調整金額，並將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後5天內予以批准並通知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答覆則視為甲方代表予以批准，應據以結算付款。
第二十條 工程款預付
一、甲方按 在 向乙方預付工程款 元，開工後在 按比例 逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款約定付款，乙方在約定給付日期 天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知後仍未按要求給付，乙方可在提交通知後暫停止施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條 工程量的核實確認
一、乙方 向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告後 天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。
二、甲方在進行計量 小時前通知乙方派人蔘加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條 工程款支付
一、乙方 按甲方代表確認的工程量，依據構成合同價款相應項目的單價和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”後5天內予以簽證，並通知經辦銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由於甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發出“要求付款的通知”，在發出通知 天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方償付應付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按 利率計取。
第六章 材料設備供應
第二十三條 甲方供應材料設備
一、甲方按其“供應材料、設備計劃”和“施工綜合進度計劃”確定的期限為乙方供應材料、設備、所供材料、設備的種類、規格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，並向乙方提供材料、設備的質量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備 小時前通知乙方驗收、領取，經驗收、領取後發生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協議條款》約定、合同文件規定或清單不符，按以下情況分別處理：
1.材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
2.材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場並重新採購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之後的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規格等不符的則由甲方重新採購。
3.材料的種類、規格、型號等不符，乙方可代表調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。
4.甲方委託乙方處理材料、設備缺陷，雙方另行商定費用計取、結算辦法。
5.到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
6.供應數量不足，由甲方補齊;供應數量超額，由甲方將多餘部分運出施工現場。
7.供應時間提前，甲方負責保管或付款委託乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經乙方檢驗通過之後發現甲方所供材料、設備有規格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新採購及拆除、重建的經濟支出。
六、甲方未按《協議條款》約定、合同文件規定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條 乙方採購材料設備
一、乙方根據 ，按照設計和規範的要求採購工程需要的材料、設備或配製加工非標準設備，並提供產品質量合格證明。甲方指定供貨單位的，乙方的採購則適用第二十三條第三款、第二十三條第五款約定。
二、甲方委託乙方卸運、保管材料、設備和配製加工非標準設備、代辦設備的雙方權利、義務(或另訂協議)。 三、在材料、設備到貨 小時前，乙方通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方採購材料、設備的價差調整辦法： 五、乙方採購的材料、設備或配製加工的非標準設備與設計和規範要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收後發現材料、設備不符合設計和規範要求，仍由乙方修復或拆除、重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據工程需要，經甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發生的費用。
第七章 設計變更
第二十五條 設計變更
一、乙方執行電力建設施工及驗收技術規範、建設工程施工技術管理的有關規定，嚴格按圖施工，發現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應 前送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、説明，對於較大設計變更和重大設計變更還應取得有關部門批准、追加投資和材料的指標，之後發給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：
1.增減合同約定的工程量;
2.更改有關工程的性質、質量、規格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要的附加工作;
5.改變有關工程的施工時間和順序;
四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第二十六條 確定變更價款
一、發生第二十五條約定的變更後，乙方 按下列方法提出變更價格，經甲方代表批准後調整合同價款和竣工日期。
1.合同中已有適用於變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款;
2.合同中只有類似於變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎，用以變更合同價款;
3.合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見後5天內予以批准，或者提出修改意見及理由，逾期不予批覆即視為甲方代表批准。
三、乙方對於甲方代表不批准其變更價格意見持有異議，可提請總監理工程師予以評定(如果有社會監理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第三十條約定處理。
第八章 竣工與結算
第二十七條 竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規範等規定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收後 天內組織有關部門進行驗收，驗收 天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由於自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金， 四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後經甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最後1天的次日起承擔工程保管費用。
六、按基本建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啟運試運驗收後45天內，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方 套。要求 七、工程移交後實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產的淨利潤 八、由於設計、設備或系統等不屬於乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收後組織完成。
九、機組經72小時試運後，由於系統負荷需要等原因不能停機，則免去其後的規定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收後完成，期限不得超過6個月。
十一、由於特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”後 天內無正當理由未組織驗收，或驗收後 天內未予批准且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲方代表批准，應據以辦理結算手續。
第二十八條 竣工結算
一、竣工報告批准後，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定
向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告後5天內予以批准或提出修改意見及理由，並將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算。乙方收到工程款後15天內將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由於甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，並按 的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條 保修
一、執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程、建設工程質量管理辦法等規定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。
二、保修項目、內容、範圍：
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
1.建築保修期：
(1)建築物、構築物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;
(2)建築物的電氣管線，上下水管線安裝工程為6個月;
(3)建築物的供熱、供冷工程為1個採暖期、供冷期;
(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
2.安裝工程保修期為1年。
3.其他有特殊要求的工程，保修期限
四、質量保脩金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協議條款》約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳户，任何單位和個人不得挪作他用。
1.建築工程按其造價的1.5%留存;
2.安裝工程按其造價的0.5%～1%留存;
3.有特殊保修要求的工程
五、保修責任，乙方負責維修由於其自身原因形成的質量缺陷，所發生的費用從質量保脩金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發給的保修通知之日起，在兩週內達到現場與甲方共同辯明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知收後1周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發生的費用按上述辦法支付。由於設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、製造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發生的費用由甲方給付。對於不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六和約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及採購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協議，甲方應積極予以創造方便條件。
七、退還工程質量保脩金，由甲方在保修期滿後20天內予以結算，將剩餘的質量保脩金及銀行存款利息退還乙方。
第九章 爭議、違約和索賠
第三十條 爭議
一、甲乙雙方對於合同權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、人員調解排解。不願通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協議的，可向有管轄權的人民法院起訴。
二、雙方發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程。
(1)合同確已無法履行;
(2)雙方協議停止施工;
(3)調解要求停止施工，且為雙方接受;
(4)仲裁機關要求停止施工;
(5)法院要求停止施工。
第三十一條 違約
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約金的數額、計算方法：
二、違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。違約金、賠償金應在雙方明確違約責任後10天內償付，否則按
利率給付利息。乙方應給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意後可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續履行合同。
四、因變更或解除合同使一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。
第三十二條 索賠
一、合同一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
1.有正當的索賠理由和充足的證據。
2.在索賠事件發生後20天內，向對方提交“索賠通知”。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。
3.受索賠方在索賠方提交通知後 天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據;索賠方在接到該通知後 天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據後 天內給予書面答覆。
4.索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據，視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答覆，視其為確認索賠，“索賠通知”則從應答覆的最後1天起生效。
二、受索賠方在確認索賠後10天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。
第十章 其它
第三十三條 安全施工
一、執行電力建設安全施工管理的有關規定，認真採取安全防護措施嚴防事故。
二、乙方承擔自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門並通知甲方代表，按有關規定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關的經濟支出。
第三十四條 專利技術、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求採用專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申請、審批手續，承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，並負責試驗等有關工作。
二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批准後按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理休建議涉及到對圖紙、設施和“施工組織設計”的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批准。
四、以上發生的費用和獲得的利益，雙方按協議分攤或分享。
第三十五條 地下障礙和文物
乙方在施工中發現文物、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內通知甲方代表，報告有關管理部門並採取有效的保護措施。甲方代表在應收到通知後12小時內對乙方採取的保護措施給予批准或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條 工程分包
一、乙方分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發生牴觸，以本合同為準。可分包的工程：
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。甲方指定分包單位(人)的，不適用本款約定。
三、分包工程價款的結算，
第三十七條 不可抗力
一、不可抗力包括 級以上的地震、 級以上持續 天的大風、 mm以上持續 天的大雨、 年不遇的持續 天高温天氣、 年不遇的持續 天嚴寒天氣等災害。不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，盡力減少損失，在24小時內向甲方代表通報受害情況，按《協議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔 天向甲方代表報告1次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔：
1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用於施工的材料、設備。
2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應採取措施所發生的費用及損失，由甲方承擔。
3.乙方生產、生活臨時建築的損失，由甲方予以適當的補償。
4.人員傷亡由其單位負責處理並承擔費用，但由於第三十七條第二款(2)條中的情況造成傷亡則由甲方給予補償。
5.乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第二款中的情況所致則由甲方給予補償。
6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。
三、經受不可抗力損害後的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另籤協議約定。
第三十八條 保險
一、甲方辦理工作保險和施工現場甲方人員及第三方人員生命財產的保險，並支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，並支付一應費用。
三、投保後發生事故，乙方應在 天內向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每 天報告一次，直到損害結束。
第三十九條 工程停建或緩建
一、由於政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，雙方可簽訂協議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發生的開支，賠償乙方有關損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，併為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支出。
五、已經訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除合同後 天內退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經濟損失，由責任方承擔。
第四十條 合同的生效與終止
一、本合同自 之日起生效。
二、在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方後，除有關保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿並退還質量保脩金後，有關保修條款終止。
第四十一條 合同份數
一、合同正本兩份，具有同等效力，由甲方雙方簽字蓋章後分別保存。
二、副本 份，
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人(簽章)： 法定代表人(簽章)：
委託代理人(簽章)： 委託代理人(簽章)：
單位地址： 單位地址：
開户銀行： 開户銀行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
電報： 電報：
傳真： 傳真：
郵編： 郵編：
合同簽訂時間：
合同簽訂地點：
通信建設工程施工合同 篇10
原告：_________________市__________混凝土有限公司，地址：______________區_______________工業園區。
法定代表人：______________，男，職務執行董事，聯繫方式：_____________.
委託代理人：______________，__________律師事務所律師(實習律師)，___________________.
被告：_________________市__________建集團有限公司，住址：_________________省_______________市__________街__________號。
法定代表人：______________，男，職務董事長，聯繫方式：_____________.
被告：_________________市__________建集團__________煤業有限公司工程項目部，住址：_________________省_______________市__________街__________號。
負責人：______________項目經理，聯繫方式：_____________.
訴訟請求
1、判決被告支付混凝土工程欠款________________元;
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元;
3、判決被告支付從_____________年__________月_______________日至付清所有欠款時的違約金;
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
被告__________建集團有限公司承建__________煤業有限公司_____________招待所工程併成立項目部具體負責工，_____________年_______________月_______________日__________建集團__________煤業有限公司工程項目部與原告簽訂《商品混凝土供應合同書》，約定由原告在該工程中供應預拌商品混凝土。之後原告按合同約定按質按量完成了供應。截止_____________年__________月__________日被告__________建集團有限公司尚欠原告工程款_____________元，但至今被告未支付該款項。
合同約定：_________________“甲方在乙方供貨_____日前應先付總額__________%的備料款，批量供應後辦理結算付款，並付款到總額的__________%，留_____%尾款在乙方將本批量_____強度報告提供給甲方進付清。”原告施工結束達到付款條件後，被告與原告對帳並與原告簽訂《對帳單》明確欠款情況，但至今仍拖欠鉅款不付。此為本案事實，原告唯有訴訟解決。
最高人民法院關於審理建設工程施工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋(法釋[20__]14號)第二十四條規定：_________________“建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。”第十七條規定：_________________“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率計息。”第十八條規定：_________________“利息從應付工程價款之日計付。”由於所約定的每日1%的計息數字偏高，故原告請求按照不高於中國人民銀行一年期貸款利率的四倍計算違約金，以示公平。
此致
__________人民法院
具狀人：______________
_____年_____月_____日
通信建設工程施工合同 篇11
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方委託乙方承擔工程施工，經雙方協商一致，簽訂本合同。第一條承包方式：1.按承包範圍實行包工包料。1.2未經甲方書面認可，乙方不得將所承包範圍內的除勞務分包和材料採購之外的任何部分進行分包。1.3為工程所需材料、設備都應符合技術規範所規定的標準，乙方應根據投標時送交的樣品或甲方書面確認的樣品購買材料、設備。第二條合同文件內容及解釋次序構成合同的文件應能相互解釋，互為説明。除合同條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋次序如下：_________________1)本合同簽訂後雙方約定的有關工程的洽商、變更等書面協議或文件;2)甲方駐工地總代表簽發的有關通知、工程聯繫單、工程指令單及工程會議紀要等;3)本合同、雙方確定的工程報價單;4)中標通知書;5)經雙方協商認可的投標書及其附件;6)招標文件及招標過程中雙方來往的書面文件;7)圖紙;8)工程量和設備材料清單;9)現行的法律、法規、標準、規範第三條承包範圍：_________________1.工程概況：_________________工程名稱：_________________化工程工程地點：_________________2.承包內容：_________________招標範圍：_________________以及綠化圖紙內及招標方提供的工程量清單內的內容以及追加的設計變更的景觀和綠化施工，場地水電工程施工，本工程所用材料的採購、材料的運輸、裝卸、至招標單位指定地點、因工期或者甲方開放要求採取的趕工措施、現場協調、現場配合驗收、樣品提供、產品保證、趕工措施、成品保護、因質量問題引起的維修和更換、技術指導、及技術培訓等。第四條工程的施工期限：_________________開工時間：_________________年月日，完工時間：_________________年月日;若有調整，以甲方書面通知為準;第五條甲方向乙方提交的有關資料及文件：_________________期項目室外景觀圖紙及綠化圖紙、景觀工程構造做法、綠化標準。第六條合同價格本合同暫定價為￥：_________________元(小寫)人民幣：_________________(大寫)
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
通信建設工程施工合同 篇12
甲方委託乙方承建民房，為明確乙方在承攬建築甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國民法典》、《建築法》的有關規定，結合建房具體情況，雙方本着平等、互利、誠信原則，確保建房安全、優質、高效、低耗，現經雙方協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。
如有此類情況出現，責任與一概與甲方無關。
如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。
2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。
2、甲方負責提供飲用的純淨水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。
3、乙方儘量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、牆壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。
4、乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。
5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
三、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。
2、乙方施工時要保證質量。
使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌築法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。
返工修改後仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成後，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，並由乙方承擔所需的費用，一併賠償甲方的有關損失。
四、工期延誤
無正當理由，乙方不能延誤施工。
由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、全部工程手工費合計人民幣，大寫：，小寫
2、澆圈樑、上樓板或大澆房頂時，甲方不支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用。
必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
3、每平方米建築面積元，含抹內外牆面、搞地平、起隔牆等。
搞地平元/平方米。
六、建房工期：建房工期為天，自年月日開始施工算起。
開工起個晴天完工。
七、付款方式：
先按工程進度付款，待整個工程完工後，房屋經過甲方驗收，若無漏雨、樓梯積水等質量問題，甲方在3個月內必須向乙方付清工錢。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。
因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方後，方可中止或解除合同，並由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格，甲方付清工錢完畢後，該合同自動失效。
甲方簽字：身份證號：
乙方簽字：身份證號：
年月日
通信建設工程施工合同 篇13
發包人(全稱)：_________________________________________
承包人(全稱)：_________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：___________________ 工程地點：____________ 工程內容：________________________ 羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批准文號：________________________
資金來源：________________________________
第二條 工程承包範圍
承包範圍：_______________________________
第三條 合同工期
開工日期：______________ 竣工日期：________ 合同工期總日曆天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準：____________________________________
第五條 合同價款
金額(大寫)：_________________元(人民幣)￥：_____________________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點：_______________________________________________________________________
本合同雙方約定___________________________________後生效。
發 包 人：(公章)： 承包人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代表人： 委託代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 户 銀 行： 開 户 銀 行：
賬 號： 賬 號：
郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：
通信建設工程施工合同 篇14
甲方(全稱)：________________(簡稱：甲方)
乙方(全稱)：________________ (簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________________
工程地點：____________________
工程內容：____________________
二、工期要求
根據現場實際施工進度要求
四、質量標準及質保期
工程質量標準： 合格 ;
質保期： ____年
五、合同價款
單價：____元/㎡，圖紙面積為____㎡
總價：(大寫)____________元(小寫)￥________元整乙方組織生產前，須現場測量窗户尺寸，並向甲方出具實測尺寸清單，甲方認可後方可組織生產，此清單經甲乙雙方簽字蓋章後作為排產及竣工結算的依據，亦作為本合同的補充，具有同等法律效力。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書。
2、本合同專用條款、本合同補充條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規範及有關技術文件。
5、圖紙、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立地點：
本合同雙方約定 簽字蓋章 後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日