廣告牌場地施工租賃協議 篇1
出租方:(以下簡稱甲方)
租賃方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、協商一致的基礎上,就乙方租賃甲方樓頂製作廣告牌達成如下協議:
一、甲方將樓頂場地約40m×8m,租賃給乙方做廣告牌。甲方保證乙方在租賃場地的使用權。租賃期間,如該建築物所有權或使用權發生變動,甲方應提前三個月告知乙方,並協助乙方做好過渡手續。
二、廣告牌自身高度不超過8m,廣告內容、製作、發佈必須符合國家及本地區相關廣告的規定。
三、乙方在廣告牌製作、安裝時必須確保安全,並且作經常性的維護。廣告牌施工過程中要做防漏處理,因廣告牌施工引起的漏水問題由乙方及時修復。
四、廣告位場地租用時間為每年租金整,本合同簽訂時乙方一次性付清第一年度租金,以後每年在7月1日前付清下一年租金。逾期支付租賃金則向甲方支付每日千分之三的違約金。
五、本合同租賃期滿,如甲方繼續對外出租的話,乙方享有優先的租賃權。在合同期內,如遇政府行為或其它不可抗力原因需終止合同的,租賃費按乙方實際租賃時間計算。
六、甲方提供乙方發佈廣告期間的所需電源。電費按電力部門對甲方收費標準計價,乙方每月向甲方支付電費,不得拖欠。逾期支付電費的,則向甲方支付每日千分之三的違約金,甲方並可採取停電方式追討電費。
七、本合同自雙方簽字生效。在執行過程中如有爭議,雙方協商,協商不成,雙方均可依法向法院提起訴訟。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
出租方:(以下簡稱甲方)
租賃方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、協商一致的基礎上,就乙方租賃甲方樓頂製作廣告牌達成如下協議:
一、甲方將樓頂場地約40m×8m,租賃給乙方做廣告牌。甲方保證乙方在租賃場地的使用權。租賃期間,如該建築物所有權或使用權發生變動,甲方應提前三個月告知乙方,並協助乙方做好過渡手續。
二、廣告牌自身高度不超過8m,廣告內容、製作、發佈必須符合國家及本地區相關廣告的規定。
三、乙方在廣告牌製作、安裝時必須確保安全,並且作經常性的維護。廣告牌施工過程中要做防漏處理,因廣告牌施工引起的漏水問題由乙方及時修復。
四、廣告位場地租用時間為每年租金整,本合同簽訂時乙方一次性付清第一年度租金,以後每年在7月1日前付清下一年租金。逾期支付租賃金則向甲方支付每日千分之三的違約金。
五、本合同租賃期滿,如甲方繼續對外出租的話,乙方享有優先的租賃權。在合同期內,如遇政府行為或其它不可抗力原因需終止合同的,租賃費按乙方實際租賃時間計算。
六、甲方提供乙方發佈廣告期間的所需電源。電費按電力部門對甲方收費標準計價,乙方每月向甲方支付電費,不得拖欠。逾期支付電費的,則向甲方支付每日千分之三的違約金,甲方並可採取停電方式追討電費。
七、本合同自雙方簽字生效。在執行過程中如有爭議,雙方協商,協商不成,雙方均可依法向法院提起訴訟。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
廣告牌場地施工租賃協議 篇2
發包方: (以下簡稱甲方)______________
承包方: (以下簡稱乙方)______________
甲、乙雙方根據有關規定,經協商一致,甲方同意將 塑膠跑道委託給乙方,包工包料包運費,為明確甲、乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任,將簽訂本合同共同遵守執行。
一、工程概況:______________
工程名稱:______________ 施工地點:______________
二、工程範圍及內容:______________
按照甲、乙雙方可確認的設計圖紙及協定的內容進行施工,工程承包主要內容:
1、約2,厚_____mm透氣型塑膠跑道;
三、合同工期:
1、本工程工期從收到甲方書面通知書後材料進場第二天起計,總工期 個日曆天。
2、有以下原因之一者,由甲方或監理簽證確認後工期可以順延:
A、甲方在施工期間修改設計,並相應增減乙方施工的工程量或影響乙方下道工序的施工;
B、因不可抗力的自然災害等事件影響;
C、因甲方原因造成的工期延誤;
D、風雨潮濕天,不宜施工的。
四、工程質量要求:合格
五、合同價款:
1、施工過程中,甲方如實際需要對本項目調整而引起工程量的增減,按實際工程量進行結算,單價按合同工程單價( mm透氣型塑膠跑道單價 元/m2)面積約 m2。
2、不含税總價:大寫:人民幣元整小寫:人民幣元整
六、付款方式與工程結算
1、甲方向乙方付壹拾萬圓整(¥ )至乙方指定賬户乙方安排塑膠材料及人員進場。
2、材料到場,甲方向乙方支付伍萬圓整(¥ )至乙方指定賬户。
3、材料出廠一個月內,甲方向乙方支付合同剩餘所有金額叁萬貳仟圓整(¥32000.00)至乙方指定賬户。
4、以上各期工程款如不能按期支付,每延期一天,則甲方需向乙方支付合同總額的2‰的違約金。
七、工程驗收
1、材料進場,乙方須提供塑膠材料的出廠合格證及質檢報告。
2、在工程施工進程中,乙方所使用的材料、人力技術、施工程序、施工質量必須按照合同及承諾、行業標準要求執行。
3、乙方必須按照雙方確認的設計圖紙及有關資料進行施工。
4、工程施工完畢,乙方提前兩個工作日書面通知或口頭通知甲方驗收,如甲方在約定驗收時間內未能驗收或投入使用或進行下一道工序,則雙方同意視為自動驗收合格處理。
八、竣工交付後服務
乙方為本工程向甲方提供壹年免費保修,如因地震及人力不可抗力的自然災害,或因原地基及人為破壞,不正當使用等原因而引起的問題不屬於乙方保修範圍。
九、甲方責任:
1、甲方負責免費提供工地的用水、用電、臨時倉庫、材料堆放地點及其它與施工相關事宜,費用由甲方負責。
2、在乙方進場施工前,甲方必須提供完全符合要求的基礎,如因原基礎原因造成面層損壞(例如原基礎沉降引起面層的質量)與乙方無關。
3、甲方必須向乙方提供施工圖紙。
4、委派工程質量、進度、驗收事宜。
十、乙方責任
1、委派工程質量、進度、驗收事宜。
2、乙方有責任為所有現場施工人員購買人身保險,在施工過程中乙方施工人員發生人身安全事故,由乙方負責。
3、乙方進場後必須接受管理人員及現場監理的監管並予以積極配合。
4、若出現質量爭議,應提交質檢部門裁定。
十一、爭議解決
1、在合同執行中,若發生未盡事宜,雙方經協商,可簽訂補充合同。
2、在執行本合同中發生爭議,應通過友好協商解決,如協商不能解決,可提請主管部門調節,調節不成,則提交仲裁委員會提請訴訟。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本合同自雙方簽章後生效。
甲方(蓋章) ______________乙方(蓋章)______________
代表人(簽章)______________ 代表人(簽章)______________
電話:______________ 電話:______________
日期:______________日期:______________
廣告牌場地施工租賃協議 篇3
發包方:________________
承包方:________________
簽約時間:_______
簽約地點:_______
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____________
2、建築面積(工程形式):____________
3、施工地點:________________
4、工期:
(1)開工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時____天。
5、承包形式:________
6、工程質量標準:________
7、工程價款:共計人民幣____元。
8、付款方式:本合同生效後支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格後,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿後支付。
9、質保期:____年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、座標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章後生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決並簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建築合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,並由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《民法典》第六十一條的規定“合同生效後,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方:_________
承包方:_________
委託代理人:_________
委託代理人:_________
___年__月__日
___年__月__日