工程施工合同模板標準版 篇1
發包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_________________工程地點:_________________工程內容:_________________工程立項批准文號:_________________資金來源:_________________自籌
二、工程承包範圍
1、總承包範圍:_________________
2、以下工作內容不納入總承包施工範圍:_________________
(1)、綠化種植;
(2)、電力:_________________業主一户一表前的所有安裝;
(3)、閉路、通訊等;
(4)、天然氣管道安裝(接入紅線以內的幹管);
(5)、場區內市政主水管至業主一户一表止的所有管道及安裝;
(6)、場區內生化池後的市政排水主管;
三、合同工期
1、開工日期:_________________以發包人批准的開工日期為準。
2、竣工日期:_________________從發包人批准的開工之日起第_______________個日曆天(本工程竣工驗收合格日期)
3、合同工期總日曆天數_______________天。
四、質量標準
工程質量標準:_________________合格
五、合同價款
金額(大寫):_________________暫定:______________萬元正。(最終以發包人、承包人雙方審定的結算價為準);¥:_________________暫定:______________元(最終以發包人、承包人雙方審定的結算價為準);
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:_________________
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、發包人、承包人雙方的補充協議雙方有關工程的治商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
發包人:_________________(公章)
承包人:_________________(公章)
日期: 年 月 日
工程施工合同模板標準版 篇2
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商同意現將凱旋新城東區5#、10#及對應的人防車庫主體工程發包給乙方施工,定協議如下:
一、施工範圍:
凱旋新城5#、10#樓及對應的人防車庫及主體土建內容(不含保温通風、疊合箱安裝)砼養護、刷養護劑、脱模劑、塑料薄膜蓋砼板)乙方從截、接樁頭、清槽另算零工,必須有施工員簽證單,項目負責人簽字為準。從砼墊層及砼基礎算主樓標準層的半層結算。(主體包括二次結構,保交優良工程)車庫按車庫面積的1.5倍計算人工費(基礎不另算)不含外架及所有防護的搭設。
二、甲方責任:
負責材料到位,負責購買養護劑、脱模劑、直飲機,負責驗線、檢查質量安全。人工費到位,保證人工費。
三、乙方責任:
1、進入工地的職工必須辦暫住證,甲方協調派出所,證的費用乙方自理;
2、鐵絲、綁紮絲、鐵釘、海綿條、塑料薄膜、安全帽、廚房用的煤氣。
3、塔機司機、信號指揮員工資由乙方承擔。
4、現場衞生、生活區衞生、廚房、廁所的衞生全歸乙方保潔。
5、負責施工放線,質量安全,樓上所需預埋件、止水鋼板的製作安裝。
6、工地現場所進的材料,歸乙方卸車。
四、價格及撥款方式
±0.000以下每平方米196元、±0.000米以上每平方米181元,每零工100元;依照萊鋼建設有限公司與山東長城建設有限公司簽訂的大合同為準,來執行撥款方式。正負零撥款80%、十層撥款80%、封頂撥款80%,二次結構相同,年底撥總人工費90%-95%,餘款半年內付清。
五、質量安全制度
乙方在施工中,要文明施工、安全第一、質量至上。依照萊鋼建設有限公司與山東長城建設有限公司簽訂的大合同為準來執行,安全管理的要求,臨時設施管理、攪拌機棚的管理、現場場地管理、現場管理人員的管理、用水用電管理,安全生產管理、安保制度,確保紅牌工地標準。在施工中乙方必須按照國家優良工程施工規範和驗收標準來施工,確保主體達到優良標準。
六、如乙方不服從管理甲方有權決定適度罰款。
本合同未盡事宜,有問題雙方共同協商解決。
甲方負責人: 乙方負責人:
年月日:
工程施工合同模板標準版 篇3
甲
乙
工 程
方: 方: 地 點:
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同的條例》的規定,結合本工程具體情況,甲乙雙方達成如下協議:
第一條:工程概況:
1.1工程內容和做法:
1.2工期:本工程 年 月 日開工,於 年 月 日竣工。
1.3合同價款:本工程總造價(由乙方施工部分)為人民幣 元(大寫:)。全部工程造價按下列規定計算:在施工工程中如有增減工程項目及工程量,應按簽證單、預算單價和實際工程量計算。
1.4工程質量:按合同約定和《 宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》。
1.5承包範圍:
1.6承包方式:
1.7定 金:甲乙雙方簽定合同後,甲方須向乙方支付定金人民幣伍佰元,此定金在甲方支付第一次工程款項時扣除。
第二條:甲方工作
2.1開工前向乙方提供經確認的施工圖紙或做法説明,並向乙方進行現場交底。為乙方入場施工創造條件。包括:騰空房屋、清除影響施工的障礙物、向乙方提供施工所需的水、電等。並辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(如改變房屋結構等)。
2.2負責協調鄰里關係(包括與物業管理部門的關係)。
2.3協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作。
2.4負責工程質量和進度的監督及驗收。
第三條:乙方工作
3.1嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火規定及環保規定。
3.2裝飾施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條:關於工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工期採取的措施費用。
4.2因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不得順延。
4.3因甲方不能按合同規定付款造成的停電、停水及人力不可抗拒因素影響,導致停工一週內累計8小時以上,工期相應順延。
第五條:關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法説明、合同約定、簽證單和《宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》等為質量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程應及時辦理手續。乙方應提前通知甲方參加隱蔽工程驗收。甲方不按時參加隱蔽工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認,若要求複驗時,乙方應按要求進行復驗。若複驗合格甲方承擔費用,若不合格費用由乙方承擔。
5.3工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知3日內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方未能在3日內驗收,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的保管費用。
5.4裝飾工程自竣工之日起保修期為年(全免費維修)。保修期後維修只收成本費。
第六條:關於工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款採用:以預算為基礎,竣工時按實際發生決算的方式。
6.2本合同生效後甲方按下表支付工程款:
第七條:獎勵和違約責任
7.1凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,並負責由此造成的損失。
7.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責,並負責經濟賠償。
第八條:設計變更
8.1甲乙雙方均不得隨意更改工程項目及設計方案,確需更改的應由雙方協商並簽證後方可實施。
第九條:爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,如雙方發生爭議應本着友好協商的態度解決。
9.2若經協商仍不能解決,則交由有關部門仲裁。
第十條:其他約定
10.1本合同經雙方簽字(蓋章)後生效。竣工驗收後失效。
10.2本合同共兩份,甲乙雙方各一份。
甲方代表:乙方代表:
聯繫方式:聯繫方式:
年 月 日
工程施工合同模板標準版 篇4
甲方:
乙方:
根據《民法典》及其他相關法律的規定,甲乙雙方本着友好協商和自願的原則,就乙方承包 施工工程一事達成如下協議,甲乙雙方均應按照本協議項下的規定嚴格執行,確保工程的順利完工。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程單價及總價款: 。
3、承包方式: 。
二、雙方權利義務
1、合同簽訂後,乙方應儘快組織施工,如因乙方的原因遲遲不能進場施工,甲方有權追究乙方的違約責任。
2、合同簽訂後,甲方應負責辦理相關工程施工手續,為工程施工提供必要條件,確保工程的正常施工。
3、乙方保證按照相關的質量標準進行施工,保證工程的施工質量,如工程出現施工質量問題,乙方有義務組織修復,修復費用由甲乙雙方協商承擔。
4、合同簽訂後,如因工程施工難度增加、質量標準提高、設計變更等原因造成乙方施工成本增加的,增加部分的費用由甲方承擔。
5、施工過程中,乙方應嚴格按照相關安全標準進行施工,做好其下相關人員的安全教育及培訓工作,避免安全事故的發生。
6、甲乙雙方協商約定本工程自合同簽訂後 月內竣工,如因天氣原因不能施工,竣工日扣減或順延。
7、對於本合同價款以外的其他費用,由甲方承擔。
三、工程結算及付款方式
待工程達到正負零時,甲方向乙方支付工程總價款的 %;待主體工程達到三樓蓋板時,甲方向乙方支付工程總價款的 %;待屋面封頂時,甲方向乙方支付工程總價款的 %,餘款在工程竣工後 日內由甲方全部支付完畢,否則甲方應向乙方承擔違約責任。如甲方不能按約支付工程款,乙方有權將建築物按造價成本面積抵扣工程款。
四、違約責任
1、乙方違反本合同第二條第一款的規定遲延施工,應向甲方承擔合同價款 %的違約金,甲方同時有權解除合同。
2、乙方違反本合同第二條第二款的規定,未及時修復或修復後質量仍不達標的,其除應繼續履行修復義務外,還應向甲方承擔合同價款 %的違約金。
3、如因甲方原因造成乙方誤工損失的,甲方按每人每天 元的標準賠償乙方的誤工損失。
4、甲方未按約定的期限向乙方支付工程款,除繼續向乙方支付工程款外,還應向乙方承擔工程款總額 %的違約金。
五、爭議解決
甲乙雙方履行本合同發生爭議的,由雙方協商解決,協商不成的,可以向人民法院提起訴訟。
六、本協議未盡事宜,雙方可以簽訂補充協議。
七、本協議一式3份,甲乙雙方各持一份,具有同等的法律效力。
八、本協議自甲乙雙方簽字之日起發生法律效力。
九、本協議簽訂時間 ,簽訂地點: 。
甲方: 乙方:
工程施工合同模板標準版 篇5
發 包 方:
承 包 方:
根據《中華人民共和國合同法》和有關基本建設與工程管理的規定,為保證工程質量,加快工程建設進度,本着平等和公平的原則,經甲、乙雙方協商,簽訂本合同,以資共同遵守。
一、合同簽訂單位:
發包方: (簡稱甲方)
承包方: (簡稱乙方)
二、工程名稱:
三、工程地點:
四、工程建設規模:10KV配電工程
五、工程合同承包範圍:本工程施工圖預算書中所列項目內容的工程物資採購和施工。
六、工程合同承包內容:
1、工程安裝:10KV配電變壓器安裝、調試及送電;高壓電纜預埋,包括電纜管道敷設以及電纜敷設。
2、工程物資:工程合同承包範圍內的工程設備和線纜等工程物資按照國家電網電力行業相關標準,由乙方進行採購。
3、土建施工:紅線範圍內。
七、工程建設工期:甲方施工場地具備進場施工條件後 天 內完成工程施工,工程完工且具備送電條件後 日內完成工程送電。
八、工程承包方式:按照甲、乙雙方共同商定的費用和工程合同承包範圍內的內容由乙方包工包料,包費用的大包乾方式。
九、工程合同價款:包乾費用為: 萬元整(¥ 萬元整)
十、合同價款支付:
合同簽訂後3天內,甲方向乙方支付至工程合同價款(小寫:¥ 萬元整,大寫: 萬元整)作為工程預付款。 主設備運至施工現場後3天內甲方向乙方支付工程合同價款(小寫:¥ 萬元整,大寫: 萬元整)。 工程完工驗收合格後3天內,甲方向乙方一次性支付工程合同價款餘款(小寫:¥ 萬元整,大寫: 萬元整)。
十一、合同價款支付方式:轉賬
十二、雙方責任:
1、工程驗收:
(1)驗收組織方式:由乙方提出工程驗收申請,甲方組織相關人員到施工現場與乙方共同進行工程竣工驗收。
2、驗收標準:
(1) 設計文件、施工圖紙及設計變更文件。
(2) 製造廠家提供的設備圖紙、技術説明中的技術標準和要求。
(3) 國家和部頒的“規程”、“規範”、技術標準等。
(4) 整套設備、線路帶負荷正常運行,不能中斷。
3、雙方責任:
(1)甲方:
①按合同規定的時間和數量向乙方發放工程施工相關資料。
②負責審定線路停電過渡方案以及特殊施工工藝的技術措施。
③按合同規定辦理工程款結算。
④負責工程停、送電協調工作。
(1)乙方:
①負責施工區域內的用電、用水、臨時設施的施工。
②負責工程施工標準化作業指導書和“三措”的編寫,並提交甲方審查。
③在工程施工過程中及時向甲方提出中間驗收、隱蔽工程驗收通知,並積極配合甲方做好此項工作。
④嚴格按國家、部頒的“規範”、“規程”、“標準”、供電方案進行施工,確保工程質量按合同規定的時間按期、保質量地完成並交付使用,並參與保電和保電前的工程物資保護等工作。
⑤負責工程物資質量(注:物資供應商應為國家電力行業的合格供應商)。
⑥負責對已完成的線路、設備移交前的保管工作。
⑦妥善處理施工關係,協調處理工程施工的相關事宜。 ⑧承擔工程施工中的一切安全和質量責任。 十三、其他:
1、 甲方有權對工程質量、工藝存在問題的工作項目做出限期整、返工處理,造成的損失由乙方承擔。
2、 乙方如增加工程費用,需由甲方簽證認可。
3、 乙方應承擔在工程物資移交前,工程物資被盜、損壞等所造成的一切責任。
4、 甲方有權對工程施工過程中的安全進行監控,並處以處罰。
5、 工程未經甲方驗收提前使用,由此造成的質量或其他問題,一切責任由乙方承擔責任。
十四、合同有效期:雙方蓋章簽字後生效。
十五、合同份數:合同份數:本合同一式六份,甲方執三份,乙方執三份。
十六、其它未盡事宜,雙方另行協商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同模板標準版 篇6
甲方:
乙方:
為了確保府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程公路工程任務的順利完成,確保工程質量和工程進度,經甲、乙雙方協商,甲方將本工程的'施工任務承包給乙方。為明確雙方相互權利、義務以及經濟責任,依據《合同法》有關規定,經雙方協商同意,簽定本合同。
第一章總則
1、工程名稱:府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程N3標段。
2、工程地點:府谷縣。
3、承包範圍和內容:
(1)承包範圍:府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程公路K5+400-K8+359.032段路面工程。
(2)承包內容:
本工程建設內容包括:整修路基,水泥混凝土路面面層,培路肩。
4、承包方式:
(1)本工程實行單價承包,工程計量以監理檢驗合格並籤認範圍內的實際完成工程量計算。工程中所發生的人工、材料、機械設備等各項費用均已包含在承包單價之中。
(2)工程承包單價為含税單價,税款由乙方向有關税務部門交納,或由甲方向有關部門代交,但費用將從乙方的工程款中扣除。
(3)工程價款為按招標確定的單價乘以實際完成水泥混凝土路面工程量計算。
第二章工程期限
1、本項工程自簽定合同之日起,於6月10日開工,至8月10日結束。
2、乙方進場後,甲方將不定期考核乙方工程完成情況。如因人工、機械數量不足而影響工程進度,甲方有權要求乙方在一定期限內進行增補。乙方進場後要服從甲方技術人員及各職能部門的領導。
3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均屬正常停工。
4、乙方所拉運的材料應滿足工程的質量要求。未經甲方同意,擅自拉運的質量不合格的材料,其費用不得結算。
第三章安全生產與文明施工
1、乙方必須按照有關法律、法規要求做到安全生產與文明施工,負責檢查消除施工現場所有安全隱患,做好防火、防洪、現場安全操作等工作。
2、加強施工現場管理,做到文明施工,建立健全各項管理制度和安全生產措施,按照業主及監理的要求做好各項工作,樹立良好的企業形象。
3、施工場地嚴禁賭博、吸毒、販毒、偷盜、鬥毆等違反社會治安活動。
第四章雙方義務
1、甲方合同義務
(1)甲方負責施工過程中的技術交底、指導、質量檢測及工程測量工作。幫助乙方協調與監理單位及當地有關部門及羣眾的關係。幫助乙方辦理開工報告等手續及其它需要甲方解決的問題。
(2)甲方現場技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查。
(3)依照約定支付乙方工程款。
2、乙方合同義務
(1)按照施工圖及相關工程質量標準要求從事工程項目建設,按時完成工程建設任務,確保工程質量合格。
(2)服從甲方派出的各級管理人員的管理,執行工程建設的各項規範標準。
(3)乙方在施工期間食宿自理。
第五章工程款結算方式
1、本工程實行單價承包。合同單價為元/平方米。其中,整修路基元/平方米,水泥混凝土路面面層元/平方米,培路肩元/米。工程結算價款以檢驗合格的實際完成工程量乘以合同單價計算。
2、甲乙雙方簽訂合同,乙方及時進入施工現場開工後,甲方先期支付15%工程預付款,以後根據完成工程的形象進度,可逐步預借不大於完成工程造價的10%作為乙方生活費和工程款費用。待該項工程全部完成後,經甲方有關技術人員會同監理人員驗收符合本項工程所應達到的質量要求後,甲方支付全部工程款項。
第六章糾紛解決辦法
甲、乙雙方發生經濟糾紛時,應按合同條款本着友好、諒解的原則協商解決。
第七章附則
1、本合同雙方代表簽字、蓋章後生效,到工程竣工驗收、工程質量保修期滿結清工程款後自行終止。
2、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份。
3、未盡事宜經雙方協商一致後,可另籤補充協議,補充協議將視為合同的組成部分。
甲方:(簽章)
法人或授權代理人:
乙方:(簽章)
法人或授權代理人:
工程施工合同模板標準版 篇7
一、 施工責任
1、工程隊獨立自主,完成分包下去的工程,施工現場必須指派一名熟練固定的施工負責班長,工程過程中我公司專指派現場負責人指導、監督工程施工進度及質量。
2、施工任務承包後,施工人員必須按照甲方、監理方、現場負責人和國家標準質量要求進行施工,不得偷工減料,減少工藝流程。
4、因工程隊原因導致工程返工、延工所引起工程額外增加費用,將由工程隊承擔,工程合同外增加的施工任務將根據工程量或標準有償承擔施工任務。
5、施工過程中,施工隊施工人員必須服從工地現場負責人的指揮。
1. 甲方責任:
? 提供佈線所需pvc管材、橋架及電纜等;
? 提供穿線所需的文檔,包括綜合佈線系統圖、綜合佈線系統各層平面圖、《穿線要求》及《空白穿線報告》;
? 對佈線提供技術支持,並進行現場監督,如發現問題及時向乙方提出整改意見,如乙方不能及時整改或不能履行合同,甲方有權單方面中止合同;
2. 乙方責任:
? 自備穿線所需的輔材和工具,包括電錘、鋼絲鉗、油性筆、梯子等工具,並自行做好工具的保管工作。
? 嚴格按照附件中圖紙所述工程內容和質量要求完成穿線,並嚴格做好電纜的標號。標號一定要根據圖紙標好,如有更改要通知甲方負責人。
? 乙方自行做好成品的保護工作,發生被盜及損壞由乙方負責重新安裝及修理,所發生的費用由乙方負責。
? 乙方施工人員食宿自理,出現安全事故責任自負。
二、 付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%,付 7,500 元
2、線路施工完畢經我方驗收合格支付工程款的45%,付 6,750 元
4、系統正常運行三個月支付工程款的5%,付 750 元
三、 設計
1、 甲方提供圖紙一套(包括具體點位圖及管線走向),並負責交底工作.
2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.
四、 工期
從 年 月 日起至 年 月日止,總工程進度根據建設方土建及其裝修進度合理調整,因甲方因素拖延,工期順延,乙方可以向甲方提出延誤人工費補償,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費100元/天
五、 施工安全
在施工過程中乙方應嚴格遵守安全規章制度來施工,不得破壞裝修,否則造成的一切後果由乙方自己負責。
六、 工地現場管理
1、 現場禁止使用明火。
2、 現場禁止吸煙。
七、 維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在兩年內無償維修。
2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修,特殊情況(斷電,掉落,主幹斷網等問題)乙方必須在24小時內趕到並維修。
八、 合同爭議
1、 出現爭議甲乙雙方先協商。
2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
九、 施工安裝要求
1、 弱電線路安裝時,必須用有合格證書的佈線產品材料。
2、 弱電線路按國際通行方式 綜合佈線 eia/tai 568b標準施工。
4、所有線路必須按橫平豎直的方向分佈,嚴禁蛛網式分佈。pvc管和鋼管一頭要穿進總線槽用擰扣與線槽固定,然後沿牆壁,順地面垂直分佈,轉彎處用90度彎或軟管聯接好,並用管卡固定好。所有線纜在pvc管子和鋼管裏不能有接頭。
5、 預埋線纜的管道直徑大小是按線纜的外經的功率和穿過的電纜數量來測算的,必須保證管道內有30%的空間預留。
5、施工承包人應按建築與建築羣綜合佈線系統工程驗收規範 gbt/t 50312---進行施工。
6、我方委託施工承包人購買的材料,施工承包人在購買和運抵施工現場前其製造廠商、品牌、規格、單價等須徵得業主認可,應有品質保證書和有效發票,否則業主有權拒絕驗收或提出退貨、返工及賠償損失。
8、我方購買的設備由我方、生產商、或供應商負責上門安裝的設備(如網絡設備、電腦設備、監控設備等),在上門安裝時,施工承包人應積極作好相關的輔助配合工作(包括所購的材料、設備等協助搬運至現場)。
11、施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工承包方應立即予以改正,在未達到業主的整改要求前我方有權拒付人工費。
12、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。如:要愛護室內原有設施,業主所有的物品未經許可,不得擅自處理等。業主對錶現不好的施工人員有權要求掉換,承包人不得拖延。
甲 方:乙方:
籤 章: 籤 章:
簽約日期: 簽約日期:
合同編號:_________
甲方:_________
地址:_________
電話:_________
聯繫人:_________
傳真:_________
郵編:_________
乙方:_________
地址:_________
電話:_________
聯繫人:_________
傳真:_________
郵編:_________
工程施工合同模板標準版 篇8
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況及承包範圍:
1、工程名稱:
工程地點:
2、承包範圍:
3、工程期限:
二、工程造價:
工程造價約為
三、承包方:包工包料,總價包乾。
四、付款方式:
由乙方辦理該合同工程款,款項進入甲方賬户後,由甲方直接支付給乙方,税金由甲方代扣代繳。
五、承包人工作:
1、乙方嚴格履行甲方與集團置業有限公司簽署的和同編號為(X08NO004)中的所有內容,並承擔合同(編號為X08NO004)中乙方應承擔的所有責任。
2、乙方樁基施工結束後按甲方要求提供完整的竣工資料。
六、違約責任:
1、因乙方自身原因造成工期延誤的,由乙方承擔相應損失。
2、因工程施工質量造成的一切損失由乙方承擔。
七、工程質量:
1、乙方應認真按照國家標準規範和施工設計圖紙要求進行施工。
2、工程質量標準的評定以國家的質量檢驗評定標準為依據。乙方必須保證工程施工質量達到合格標準。
八、安全施工:
施工過程中,乙方應嚴格執行安全操作規程,保證機械人員安全,採取必要的安全防護措施,現場施工人員必須佩戴安全帽,消除事故隱患,由於安全措施不利造成的事故,一切責任由乙方承擔。
九、合同爭議:
在履行合同過程中發生爭議時解決方式:
1、雙方協商解決。
2、向人民法院起訴。
十、未盡事宜雙方協商解決。本合同一式四份,雙方各執兩份。本合同雙方簽字蓋章後生效。
發包方:(蓋章)承包方:(蓋章)
負責人:______________負責人:______________
代理人:______________代理人:______________
簽訂日期:_______年_______月_______日簽訂日期:_______年_______月_______日
工程施工合同模板標準版 篇9
任單位:____________
施工單位:____________
就____________裝飾工程,經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________
二、工程地點:________________________
三、工程項目內容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價為人民幣:____________________________________
六、付款方式
1、合同簽訂後甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2、開工後,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責採購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1。乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2。乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可後,該資料作為本合同不可分割的一部份,由於設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,並雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4、乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規範,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1、本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3、由於乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切後果由乙方負責。
4、裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收後,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備註
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協議或條款,如本合同甲。乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字和蓋章後即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________
代表人:__________________
乙方單位(蓋章):________
代表人:__________________
日期:____________________
簽訂合同地點:____________
工程施工合同模板標準版 篇10
發包方(甲方):
承包方(乙方):
簽定時間: 年 月 日
按照《中華人民共和國合同法》的規定,為了明確雙方在建設過程中的權力、義務和經濟責任,結合該工程具體情況,經雙方協商同意簽訂合同。
一、工程範圍
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包項目和內容:
二、工程造價
4、本工程採用總承包形式,工程總造價為人民幣元整 ¥元。
三、建設工期
5、 根據有關工期定額和使用需要,暫定工程總工期為預付款到賬後 日曆 天。
6、 如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期相應順延;
(1)甲方未按乙方要求完成土建基礎,不能提供施工場地,水、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,設備未能到位,影響進場施工。
(2)不屬包乾範圍內的重大設計變更,提供的工程地質資料不準,致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因 而影響進度。
(3)在施工中因停電、停水8小時以上或連續間歇性停電、停水3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工。
(4)未按合同規定撥付款而影響施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
(6)因供電部門原因無法停電,致使乙方不能連續施工而影響進度。
四、工程質量、驗收與安全管理
7、 本工程的質量為優良。
8、 工程質量驗收依據及標準:①該工程施工圖紙、設計説明和設計變更;② 電力建設工程驗收規範;③設備、材料製造廠產品説明書及技術資料。
9、 甲方在不防礙乙方正常作業的情況下,可隨時對作業進度、質量進行檢查、督促。
10、 隱蔽工程在隱蔽以前,乙方應當通知甲方檢查。甲方沒有及時檢查的,乙 方可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。乙方在施工中嚴格 執行電力工程方面的國標、部標、行標,特別是主要設備應符合地方供電部門 要求。
11、 該工程竣工後,由地方供電部門根據工程質量驗收依據及標準進行驗收, 驗收合格的,甲方按照本合同支付工程款,驗收不合格由乙方承擔責任。
12、 乙方嚴格按照《電力建設安全施工管理規定》落實本工程施工的各級安全 責任制。本工程中非乙方責任發生的一切事故障礙,有相關責任方負責處理並 承擔費用。
五、工程造價的撥款和結算
13、本工程總造價為 元人民幣。
14、本工程合同簽訂後 日內,甲方支付本工程造價部分工程款,計人民幣______ 元,工程竣工驗收合格(正式送電前)支付工程款 元。
六、其他事項
15、本合同及附件一式肆份,甲乙雙方個執貳份。
16、 本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方合同專用章之日起生效,需辦理籤(公) 證的,自辦畢籤(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程造價款後終止。
17、 本合同簽訂後,甲乙雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
18、 任何一方違反合同規定,雙方協商或向仲裁機構申請仲裁。
甲 方:
乙 方:
年月日:
工程施工合同模板標準版 篇11
發包方:(以下簡稱“甲方”)
承包方:(以下簡稱“乙方”)
根據《合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:.
1.2工程地點:.
1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5工程期限_____歷天,開工日期______年月日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條甲方義務
3.1開工前______天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的,有甲方自行負責。
3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,並負責交納物業管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係;
3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衞及消防等各項工作;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務
4.1指派為乙方駐工地監理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或説明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;乙方驗收後應負責妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效後,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收後,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%,即元。
8.2工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。
8.4本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起12月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠於驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9.4未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,並辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條關於設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字後,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
10.5工程竣工後,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本着友好互利原則協商解決,如協商後簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂後工程不得轉包。
13.3本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效,履行完畢後自行終止。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
工程施工合同模板標準版 篇12
甲方:________________________
乙方:________________________
根據國家法律規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條 借款用途:________________________________________。
第二條 借款金額:借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;
第三條 借款利率:自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,並計算複利。在合同規定借款期內,年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款,如逾期部分加收利率20%.
第四條 借款期限:借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止,就國家規定還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。貸款逾期不還部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位其他開户銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、税率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同文件,作為本合同組成部分。
第六條 代款方保證按照本合同規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金計算與銀行規定加收借款方罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款使用情況,瞭解借款方經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款,應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以外其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。
甲方(簽章):______________乙方(簽章):______________
__________年_______月______日__________年_______月______日
工程施工合同模板標準版 篇13
承包人:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方經協商一致訂立本協議。
第一條:工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容:。具體施工內容以發包人蓋章確認後下發的施工圖以及設計變更通知為準。
第二條:承包方式及承包範圍
一、承包方式:承包人以包工、包料、包機械、包質量、包安全文明、包工期、包市場風險、包驗收合格、包所有税費、綜合單價包乾的方式承包。
二、承包範圍:。發包人有權視發包人開發建設情況、承包人的施工進度、質量等履約情況增加或減少承包人的承包範圍和工程量。
第三條:工程質量標準
一、承包人須嚴格按國家、地方頒佈的現行最新的施工驗收規範和有關法規規定進行施工。
二、其它條款按通用條款第9條執行。
第四條:驗收標準
一、本工程的施工及驗收應嚴格按國家和省、市相關設計及施工驗收標準、規範及規程執行,要求工程質量合格;需由有資質的檢測機構出具的樁檢測報告,並通過政府相關部門的驗收。
二、其它條款按通用條款第12條執行。
第五條:質量保修期
一、質量保修期為設計文件規定的本工程合理使用年限。
二、其它約定按通用條款第13條執行。
第六條:合同工期
一、開工日期:本工程具體開工日期以發包人下發的開工令為準,因發包人原因導致工期延誤則工期順延。
二、合同總工期:個日曆天以內完成合同約定的所有工作,且完成所有設備離場、泥漿、土方等的清運工作。
三、節點工期:。
四、本工程的所有工期均指日曆天數,包括所有法定假期、休息日、暴風雨霧、高温、低温、冬歇期等天氣在內。
五、承包人須在發包人移交場地並通知進場施工後天內組織台(套)以上機械設備進場施工,並根據工程的進度增加機械設備,若承包人未能達到發包人的進度要求,發包人有權解除合同,承包方無條件退場。
六、承包人從合同約定的開工日期起的第天開始須每天向發包人交出不少於根已經澆築成型的樁。如承包人連續天不能完成相應的工作量,則發包人有權要求承包人增加機械設備,承包人須在天內達到發包人根據施工情況提出的新進度要求,若承包人仍未達到進度要求,發包人有權解除合同,承包方無條件退場。
七、其它約定按通用條款第14條執行。
第七條:合同價
一、合同暫定總價:。
二、各單項工程暫定總價如下:。
三、包乾單價及暫定工程量:具體見附件1。
四、以上包乾單價包含內容:
包括但不限於完成本工程所有的材料費、人工費、機械費、工程及材料所須的各種檢測費及試驗費、各種材料損耗、材料場內二次運輸費、樁機進退場、樁機安拆、樁機就位、護筒的埋設、成孔、加泥漿、泥漿製作、泥漿池的砌築及拆除、泥漿外運、孔內釺探及障礙物排除(包括使用抽砂筒及反循環清渣等)、鋼筋製作安裝、澆搗樁成型、各種特殊地質的處理、各種原因導致的塌孔處理費、土方場內轉運、合同工期內的趕工費、施工水電費、技術處理費、技術措施費(包括雨季、冬歇期及其他異常氣候施工措施費等)、安全措施費、文明施工措施費、臨時設施費及其它措施費、施工現場排水、管理費、税費、利潤、各種施工風險、市場風險和以下工作內容及本合同雖未提及但承包人在完成本工程過程中必須支付的與本工程相關的其他費用。
□褥墊層施工:平整場地、鋪設石屑(砂、碎石)、壓實
□入巖增加費
□樁間土開挖:開挖樁間土至設計標高
□土方外運
□樁頭鑿除及外運
五、超聲波檢測管:
如採用超聲波檢測方法,則由承包人負責埋設超聲波檢測管(檢測管採用螺紋口連接,下端封閉,上端加蓋),則檢測管制作安裝費用為10元/米,此單價已包含檢測管制作安裝的人工、主材、輔材、材料價差、機械、市場風險、損耗、採保、運輸及保修、税金等一切費用,結算時不再作任何調整。
六、包乾單價不因地質情況的變化、施工過程的實際充盈係數和超灌高度等不同、市場價格和政府税費的變化而作任何調整(除本合同第八條有約定的除外)。
七、計量方式:
(一)空樁:
1、自樁頂設計標高以上1米至原自然地面標高(發包人提供工作面標高)為計價長度,乘以樁設計截面積以立方米計算。即空樁工程量=(原地面標高-設計樁頂標高-1m)*樁設計截面積
2、樁頂設計標高至至原自然地面標高(發包人提供工作面標高)不足1米,則不計取空樁。
(二)實樁:
1、成孔:
自樁底驗收標高至樁頂設計標高為計價長度,乘以樁設計截面積以立方米計算。即
成孔工程量=(設計樁頂標高-驗收樁底標高)*樁設計截面積
2、混凝土澆築:
自樁底驗收標高至樁頂設計標高為計價長度,乘以樁設計截面積以立方米計算。即
混凝土澆築工程量=(設計樁頂標高-驗收樁底標高)*樁設計截面積
(三)褥墊層:
按設計要求壓實後以面積乘以厚度以立方米計算,按實方量計算。
(四)樁間土開挖:
按底面積乘以挖土深度以立方米計算。按實方量計算,超挖不計量,扣除樁頭所佔體積。
(五)樁頭鑿除:按個計算。
(六)檢測管:自樁底驗收標高起計至樁頂設計標高以上0.5米的長度為計價長度,超聲波檢測失敗的不予計算檢測管制作安裝費。
八、樁基檢測的費用:
(一)成品樁檢測(如抽芯、靜載等)合格則檢測費用由□發包人□承包人承擔;若檢測不合格,由承包人須採取補強措施,直到合格為止,並承擔不合格樁的檢測費用及補樁費用。
□九、冬季施工混凝土澆築增加費僅對採用了冬季施工措施(包括但不限於等措施)的樁基礎混凝土澆築部分進行計取。
十、其它約定按通用條款第16條執行。
第八條:調價方法及調價內容
一、調價方法
□(一)□鋼筋制安、□混凝土澆注綜合單價調價方法:
1、由於非承包人的原因,該施工段(批次)實際開工日期的鋼筋、商品混凝土材料價格比合同簽訂日期的鋼筋、商品混凝土材料價格漲幅或跌幅大於5%(不含5%)的,則鋼筋制安、混凝土澆注綜合單價可作調整。
2、基準期價格及施工期價格
以發佈的(以下稱“信息價格”)作為參考。
(1)鋼筋
①基準期價格:以合同簽訂當期的鋼筋信息價格為計算基礎(合同簽訂當期無信息價格的,以合同簽訂前最近一期信息價格作為計算基礎),按實際使用不同規格的鋼筋信息價格的加權平均價作為基準期價格。
②施工期價格:以實際開工當期的鋼筋信息價格為計算基礎,按實際使用不同規格的鋼筋信息價格的加權平均價作為施工期價格;實際開工當期無信息價格的,鋼筋制安綜合單價不作調整。
(2)商品混凝土
①基準期價格:以合同簽訂當期的商品混凝土信息價格作為基準期價格;合同簽訂當期無信息價格的,以合同簽訂前最近一期信息價格作為基準期價格。
②施工期價格:以實際開工當期的商品混凝土信息價格作為施工期價格;實際開工當期無信息價格的,混凝土澆注綜合單價不作調整。
3、具體調價方法
(1)若鋼筋、商品混凝土材料價格漲幅大於5%:
調整後的綜合單價=合同綜合單價+(施工期價格-基準期價格×1.05)
(2)若鋼筋、商品混凝土材料價格跌幅大於5%:
調整後的綜合單價=合同綜合單價-(基準期價格×0.95-施工期價格)
4、由於承包人的原因導致該施工段(批次)實際開工日期比合同約定的開工日期延誤超出一個月的:
(1)若鋼筋、商品混凝土材料價格上漲,綜合單價不調整;
(2)若鋼筋、商品混凝土材料價格下跌;
調整後的綜合單價=合同綜合單價-(基準期價格-施工期價格)
(3)發包人有權解除合同,且承包人需於24小時內無條件退場。
□(二)若本工程因設計變更導致設計樁端入巖工程量(以m3計,全風化巖、強風化巖不作入巖)有所增減,則由此引起的增減費用計算如下:
增減費用=合同成孔入巖增加費綜合單價×(最終設計樁端入巖工程量-原設計樁端入巖工程量)。
(三)其他調價方法:
本協議書第八條第二款約定的調價內容依據以下原則進行計算:
1、本合同附件報價表中有相同項目的,按相同項目的綜合單價計算;
2、本合同附件報價表中無相同項目,但有相近似項目的,則參考相近似項目的綜合單價計算;
3、本合同附件報價表中無相同項目,也沒有相近似項目的,由承包人報價,經發包人審核後按審核單價進行結算;如雙方無法達成共識,則發包人有權另行委託其他施工單位進行施工,且發包人有權要求承包人與分包單位簽訂相關的分包合同,承包人應無條件配合。
二、調價內容
(一)設計變更
承包人收到發包人承包範圍內工程的設計變更起5天內,向發包人提交相應報價書,發包人自收到承包人的報價書之日起7天內對其進行審核,雙方自承包人收到發包人的審定意見後5天內共同核對完畢。承包人延期提交相應報價書的,當工程費用增加時,視為承包人放棄調價要求,當工程費用減少時,以發包人的預算造價為準。
(二)簽證
1、發包人確認的簽證的工程款支付:隨整體工程進度款進行支付,發包人每次按該部分工作量的80%支付進度款,隨整體工程一同結算。
2、單項累計簽證金額在10萬元(含10萬元)以上的,必須簽訂合同。
(三)委託工程
1、工程造價在3萬元以上10萬以下的零星工程需辦理工程委託。
2、發包人另行委託的增加工程在施工前由發包人和承包人共同確定委託工程內容和費用。
3、承包人自收到發包人現場代表的書面委託書之日起2天內,向發包人現場代表提交相應報價書,發包人在2天內對相應報價書給予審核,雙方自承包人收到發包人的審核意見後2天內共同核對完畢。承包人延期提交相應報價書的,視為承包人同意免費完成委託或變更工作。
4、增加工程費用按委託書規定的付款方式付款。
5、造價在10萬元以上的委託工程必須簽訂合同。
三、除本條款約定的內容外,其餘均不調整。
第九條:付款時間、條件與付款方式
一、每月支付至承包人完成合格施工工程量的80%;
二、(各單項工程)竣工驗收合格並提交相關的資料後,承包人可提出申請結算,工程結算後兩個月內發包人累計付款至(各單項工程)結算價的95%,餘結算造價的5%作為工程保脩金。
三、保脩金支付:自工程竣工之日起兩年後無任何質量問題一個月內無息付清。
四、施工水電費扣除:施工用水、用電量經發包人、總承包單位及承包人三方簽字確認,水電費由發包人代繳後在承包人當期進度款中扣回。當期進度款不足以抵扣的,從承包人下期進度款或結算款中扣除。
五、其它付款條款按通用條款第17條執行。
第十條:現場移交標準
一、場地移交可以全部或分段移交,以基本滿足本工程合同總工期,各節點施工工期為前提;所移交的場地能基本滿足施工要求。
第十一條:材料、設備
一、以下材料由發包人指定生產廠家、品牌,承包人自行採購:
□1、承包人在工程施工中使用的鋼材,必須為所生產的鋼材,若因市場貨源不足而需採用其它企業的同類產品代替,承包人必須事先報發包人審核批准。
□2、承包人在工程施工中使用的水泥必須為以下產品:的產品,且禁止使用立窯水泥。若因市場貨源不足而需採用其它企業的同類產品代替,承包人必須事先報發包人審核批准。
□3、承包人在工程施工中使用的商品混凝土,必須為所生產的商品混凝土,若因市場貨源不足而需採用其它企業的同類產品代替,承包人必須事先報發包人審核批准。
以上未列舉的所有材料、設備由承包人按發包人確定的樣板自行選擇供應商採購。
二、材料、設備進場檢驗
1、材料、設備進場後,承包人應按規範要求或協議書的約定,向發包人提出報驗申請。材料、設備經檢驗合格且由發包人下發了《材料、設備使用許可證》後,承包人方可在工程施工中使用;經檢驗後被確認為不合格的,承包人必須立即將相關材料、設備退出現場。在材料、設備經檢驗合格的前提情況下,發包人從收到承包人報驗申請單後三天內須簽發《材料、設備使用許可證》,否則,發包人按已簽發了《材料、設備使用許可證》承擔責任。
2、根據國家、省、市的規範和相關規定要求,材料、設備在使用前必須進行檢測的,承包人應承擔完成材料、設備的全部檢測工作,並在使用前將檢測結果的正式報告提交給發包人。
3、發包人有權制止承包人在工程施工中使用任何未通過法律、規範或合同要求檢驗與測試的材料、設備。
4、發包人可以要求承包人進行規範及合同中未要求的但發包人認為必要的檢驗和測試,以證明材料、設備性能或證實材料、設備滿足合同中技術規格、指標和標準的要求。若經檢驗和測試,證實材料、設備滿足合同中約定的技術規格、指標和標準,則所發生的費用由發包人負責,因此延誤的工期相應順延;若經檢驗和測試,證實材料、設備不符合合同約定的技術規格、指標和標準,則所發生的費用由承包人承擔,且因此延誤的工期不予順延。
5、不因材料、設備的合格檢驗、測試或是檢驗報告的出具,而免除承包人應承擔的合同約定的質量保修義務或其他義務。
第十二條:雙方現場代表
一、發包人授權為現場管理代表,監督檢查工程質量、進度、負責設計圖紙的變更,工程期間的質量驗收及其他事宜。
二、承包人委派為項目經理,委派的項目經理須持有與工程項目相適應的真實有效的資格證書,負責施工期間的施工質量、安全等問題。
第十三條:其它約定
一、合同簽訂生效後超過三個月未施工的,發包人有權終止合同另行發包。若工程分期分批施工,後一期(批)部分的工程超過前一期(批)6個月未施工的,發包人有權調整承包人工程承包範圍,終止後一期(批)部分的施工後另行發包。
二、在履約過程中,如承包人有任何違約行為,發包人均有權終止合同,另行委託單位進場施工,承包人不得有異議。
三、合同簽訂後7個日曆天內,承包人應向發包人交納□履約銀行保函□履約保證金。
四、合同簽訂後發包人根據現場施工進度需要分批或集中免費向承包人提供施工圖紙份(其中包括竣工用圖份),地質勘探報告份。
五、施工組織設計中應有對特殊地質以及雨季、冬歇期及其他異常氣候施工等的專項施工方案。
六、在移交場地後,承包人自行負責施工場地內樁機移位、就位的場地處理(包括回填磚渣或碎石等),費用由承包人自行承擔。
□七、若樁頂標高超過樁頂設計標高+800mm,則超出部分樁頭砼的破除由承包人負責;如果承包人不能按發包人的要求及時完成樁頭砼破除或自動放棄,發包人有權直接委託其他單位完成該項工程,其費用由發包人與其他單位商定並直接在承包人的工程款中扣除。
八、若由承包人原因造成樁質量問題須進行補強糾偏的,則補強糾偏的施工費、材料費、檢測試驗費等一切費用均由承包人支付。
九、承包人須負責泥漿、土方的排放及清運,如承包人不及時清運,發包人有權責令停工,承包人承擔一切後果;或由發包人委託第三方清運,所發生的清運等費用由承包人承擔,該費用以發包人與第三方協商一致所確定的費用為準,且發包人有權在應支付給承包人的工程款中扣除。
十、承包人負責採取安全防範措施確保施工期間周邊建築物安全,因承包人原因造成損失或損害的,由承包人承擔賠償及其他相關法律責任。
十一、承包人在施工過程中,如出現異常情況不及時報告所引起的損失由承包人自行承擔責任。
十二、如現場無法提供市電,則發包人有權要求承包人自帶發電機以滿足施工的需要。
十三、雙方當事人在自願、平等的基礎上對本合同第二部分“通用條款”中的條款進行了協商。乙方對於“通用條款”的修改意見,已經完整地包含在本協議書中。雙方自願遵守“通用條款”中未修改的部分和本協議書。
十四、關於杜絕x發票的約定
1、承包人提交虛x發票,發包人有權解除合同。
2、承包人提交的發票必須真實、合法、有效。若承包人提交虛x發票,承包人必須在發包人規定時限內更換髮票。發包人尚未支付款項的,發包人停止支付並按虛x發票金額的20%扣除承包人違約金直至承包人發票符合約定;發包人已支付款項的,發包人有權從次筆進度款或結算款中扣回已支付的款項並按虛x發票金額的20%扣除承包人違約金,承包人提供合法有效發票後發包人繼續付款;對已完成結算並支付款項完畢,承包人拒不提供合法有效發票並按虛x發票金額的20%承擔違約責任的,發包人將通過法律途徑追究承包人相關責任。
十五、關於杜絕假銀行保函的約定
1、承包人提交虛假銀行保函,發包人有權解除合同。
2、承包人必須保證履約保函的真實性與效力,如採用虛假手段開具保函或因其他承包人原因導致保函無效或效力存在嚴重瑕疵的,承包人應按履約保函金額向發包人提交等額的履約保證金,並按合同總價(暫定總價)的3%向發包人承擔違約責任,否則發包人將通過法律途徑追究承包人相關責任。
第十四條:合同通用條款的修改
一、通用條款3.1款、3.2款、3.3款取消。
二、通用條款3.7款修改為:
3.7合同履行過程中出現以下情況的,發包人有權直接減少承包人的承包範圍直至解除合同,對此,承包人無權向發包人提出任何補償或賠償要求:
(1)超過協議書規定或工程師指定的開工日期5天,承包人仍未進場的;
(2)承包人雖已進場,但承包人未按協議書約定或工程師指定時間開始實際施工,並且在發包人或工程師給定的寬限期內承包人仍未開始實際施工的;
(3)承包人實際施工進度,與協議書約定的工期、節點工期或承包人提交併經工程師審核認可的進度計劃相比,延遲10天以上,且承包人沒有采取切實可行趕工措施的;
(4)承包人無合同依據且未經發包人同意中途退場的;
(5)在驗收過程中(含中間驗收),承包人的工程施工質量被判定為不合格,承包人未在工程師指定的時間內開始整改,或者超過工程師規定的期限仍未整改合格的;
(6)對工程師或政府主管部門提出的安全文明生產整改要求,在指定期限內未予落實的;
(7)承包人未經發包人同意擅自分包、轉包的;
(8)承包人偽造、虛報企業資質的;
(9)承包人在合同的競爭和實施過程中有商業腐x和欺詐行為的;
(10)有證據證明承包人組織民工向發包人x威、聚眾鬧事等影響到發包人正常工作的;
(11)協議書中規定的發包人有權解除合同的其他情形。
三、通用條款4.2款修改為:
4.2除非合同另有規定,承包人未經發包人的同意,不得將合同約定工程的任何部分分包給第三人,用於本工程的主要設備(如塔吊)或主要材料(如鋼筋、混凝土、砌體)必須要承包人直接採購,不得由第三方採購,否則發包人視為承包人違規分包。
四、通用條款12.9款修改為:
12.9承包人承包工程的施工質量經竣工驗收被評定為合格的,發包人應在3天內向承包人出具工程竣工驗收合格證明文件,承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期;承包人承包工程的施工質量被評定為不合格的,承包人必須在發包人限定期限內進行整改,整改完畢後,承包人應重新申請驗收,重新驗收合格的,以最後重新送交驗收報告的日期為實際竣工日期。承包人工程施工質量經驗收被評定為合格的,發包人無故不按時或不向承包人出具工程竣工驗收合格證明文件,不影響本通用條款17.9款的執行。
五、通用條款25.1款修改為:
25.1承包人未能按合同約定工期如期竣工移交工程的,每延遲1天,承包人應按合同總價或合同暫定總價的1‰向發包人支付違約金。
六、通用條款25.2款修改為:
25.2承包人未能按合同約定節點工期如期完成合同約定區段完工移交的,每延遲1天,承包人應按合同總價或合同暫定總價的0.5‰向發包人支付違約金。承包人此項違約金的支付,不免除其應依照25.1條向發包人支付的工期延誤違約金。
七、通用條款25.3款修改為:
25.3在每一期進度款申報期內,承包人工程施工實際進度落後於經工程師核准執行的進度計劃目標的,每落後一天,承包人應按合同總價或合同暫定總價的1‰向發包人支付違約金。此種延誤持續存在的,承包人應就每一期進度款申報期所存在的進度延誤,分別向發包人支付違約金。承包人此項違約金的支付,不免除其應依照25.1、25.2應向發包人支付的工期延誤違約金。若承包人最終通過努力,使總工期未延誤的,發包人應將依據本款計取的違約金之100%給予免除。
八、通用條款25.5款修改為:
25.5因3.7款中承包人之原因導致發包人解除合同的,承包人須按合同總價或暫定總價的30%向發包人支付違約金,如上述違約金不足以彌補發包人的損失,則發包人有權對不足部分予以追償。
九、通用條款25.10款修改為:
25.10除因發包人所欠承包人工程款金額巨大情況外,承包人拖欠其工人或所僱人員工資或報酬,導致其工人或所僱人員向有關部門投訴、控告、檢舉或以聚集的方式討要工資或報酬事件的,每發生一次,承包人須向發包人支付違約金10萬元;本款情形與第25.9款所述發包人直接支付工資或報酬的情形同時存在的,不免除承包人依該款向發包人支付違約金的責任,承包人須按25.9款和本款分別向發包人支付違約金。
第十五條:合同生效
一、本合同自雙方簽字蓋章且收到承包人遞交的□履約保證金□履約銀行保函後生效。
二、本合同未盡事宜,雙方另行協商,簽署補充合同。
三、合同附表及附件與本合同具同等法律效力。
四、本合同文本正本副本各貳份,發包人、承包人雙方各執貳份,各份具同等法律效力。合同附表及附件與本合同具同等法律效力。
發包人(蓋章):承包人(蓋章):
簽約代表:簽約代表:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
工程施工合同模板標準版 篇14
甲方:
乙方:
為了優質高效地完成甲方交付給乙方的施工任務,明確甲乙雙方
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包形式:
4、工程內容: 成孔、砼攪拌與澆注、鋼筋籠製作與安裝;
5、工程量:實際完成工程作量結算(樁長含0.5米樁頭)
二、工程造價及工期
1、樁基檢測: 元/棟
2、工程總價:
3、施工工期:自年日竣工,施工工期為 天。
三、工程質量標準:合格
四、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方在開工前,將與施工項目有關的設計圖紙、地質勘察報告以及書面的技術要求交付乙方;並對施工現場及技術資料做一次性技術交底。
2、在乙方開始施工前,甲方應做好施工現場的“三通一平”工作,並負責清除施工場地的地下隱蔽物。
3、施工過程中,甲方負責協調施工現場與周邊有關各方面的關係;負責提供乙方施工現場辦公室 間;提供乙方施工人員的食宿用場地及施工用料堆放用場地,確保施工的順利進行。
4、按有關規定及技術規範檢查、督導乙方的施工質量及工程進度,在發現問題時,有權要求乙方停工整頓,對已完工部位及時予以驗收;在施工現場出現未曾預料到的情況時,及時對乙方對此提出的技術措施予以審議,並提出書面意見。
5、對由於甲方原因造成的停工、窩工,甲方負責按實際發生補償由此給乙方造成的經濟損失。
6、甲方按雙方約定及時向乙方劃撥工程款,以確保工程按正常進度進行。
(二)乙方責任
1、服從甲方及監理單位對施工現場的管理,及時向各技術管理部門提交完整無缺的技術資料。
2、按設計圖紙及國家頒發的現行技術質量標準,認真組織施工,確保工程質量驗收一次合格。
3、乙方在施工過程中發生的機械、人身事故及工程質量事故,負全部責任並承擔由此而引起的一切損失。
4、因乙方施工組織管理及施工設備配置不當而造成的停工、窩工、待料等情況,由乙方自行承擔由此而引起的經濟損失,若出現工期延長時,乙方應補償甲方的經濟損失。
5、施工過程中,遇地質情況與原勘察報告不符或其它影響施工的因素出現時,在及時向甲方報告的同時,應立即提出技術處理措施,在取得甲方、監理的同意意見後,按調整後的方案進行施工。
6、委託秦皇島市建築主管部門認可的樁基檢測單位進行樁基工程檢測。
7、支付施工水電費。
五、付款及結算
1、日內甲方向乙方付工程總價的%,做為乙方的備料(預付)款。
2、工程進度達到時,甲方向乙方再付工程總價的 %,做為乙方施工的進度款。
3、工程量全部完成時,甲方向乙方再付工程總價的%。
4、工程竣工驗收合格後,甲方在日內將尾款一次性對乙
六、附則
1、本合同一式份,雙方各執份,具同等效用。
2、合同經雙方代表簽字後生效,工程完工並結清工程款後自然失效。
3、在本合同執行過程中,如出現不可預見性的情況發生時,雙方友好協商解決。
4、合同生效後,任何一方違約造成的對方經濟損失,由違約方承擔全部責任。
5、受現場實際條件制約,需增加工程量或加大乙方責任時,甲方按乙方中標時取費原則,甲方給乙方增加工程施工費用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同模板標準版 篇15
甲方:__________________________
乙方:__________________________
甲乙雙方根據《建設工程質量管理條例》、《房屋建築工程質量保修辦法》,經雙方協商一致,對____________________簽訂工程質量合同書。
一、工程質量保修範圍和內容
乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程保修責任。
質量保修範圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衞生間和外牆的防滲漏,供熱與供冷系統,電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。
具體保修的內容,雙方約定如下:
乙方負責施工的所有工程項目,如出現施工質量缺陷或施工質量隱患,乙方必須履行保修義務,特別是出現以下情形時:
1、樓地面、屋面、牆面滲漏水;
2、煙道、排氣孔道、風道和設備管道等管道不通或泄漏;
3、樓地面沉陷、空鼓、開裂、起沙;
4、內外牆及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結合層開裂、脱落,或牆面起鹼脱皮;
5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開啟關閉不靈或縫隙超過規範及滲漏水等。
6、廚房、衞生間地面泛水倒坡積水;陽台、露台、走廊、屋面倒坡積水;
7、廚房、衞生間等有防水要求的部位滲漏水;
8、室內外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;
9、強弱電系統不能正常使用,電氣設備及開關、插座故障,線路漏電、短路;
10、鋼筋砼、磚石砌體結構及其他承重結構出現變形裂縫;
11、施工產生的其他質量缺陷。
二、質量保修期
雙方根據《建設工程質量管理條例》及《房屋建築工程質量保修辦法》有關規定,約定本工程的最低質量保修期如下:
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏為5年;
3、裝修工程2年;
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;
5、住宅小區的給排水設施、道路等配套工程為2年;
6、其他項目保修期約定如下:其他項目的保修期為2年。
質量保修期自如下規定日期起計算:
1、質量保修期限在工程取得竣工驗收備案證明、乙方將竣工檔案、竣工工程全部移交給甲方的次日起算;
2、若工程移交給甲方時還存在質量問題且乙方選擇自行進行整改時,則該工程的質量保修期自全部質量問題整改合格的次日算起;
若乙方書面委託甲方整改、維修並同意所需費用按市場行情進行結算、從乙方預留於甲方的質量保脩金中支付時,則以甲方同意接受乙方委託並代為整改、維修後,經甲方及監理單位共同簽署驗收合格書面文件次日起算。
三、質量保修責任
1、屬於保修範圍、內容的項目,乙方應當在接到保修通知之日起按本保修書第五條規定立即派人保修,並在保修書第六條保修時限要求的時間內完成保修。乙方不在約定時限內派人保修的,甲方可以委託他人維修,維修費用從預留於甲方的質量保脩金中抵扣。
2、發生緊急搶修事故的,乙方接到事故通知後,應立即到達事故現場搶修。
3、對於涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,乙方實施保修。
4、在保修期限內,因乙方原因導致的工程質量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產損害的,乙方應承擔相應的經濟與法律責任。如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失,甲方有權向乙方追償。
5、因乙方未按有關規定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產損害,乙方應承擔相應的賠償責任。
6、非乙方原因造成的質量缺陷,乙方在履行保修義務後,有權就所發生的費用向責任方追償。因設計方面的原因造成的,相關責任由設計單位承擔;因建築材料、構配件和設備質量不合格等原因造成的,如屬乙方採購的,或由甲方採購而乙方不按規定進行檢驗用於工程的,相關責任由乙方自負;如屬甲方採購,乙方曾提出質量異議而甲方未經鑑定合格堅持使用的,相關責任由甲方承擔。
7、在本保修書規定的各分部分項保修期限屆滿後,如因乙方未按國家有關規定、標準和設計要求施工或採購、使用不合格材料、構配件和設備所造成的質量缺陷,導致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的,乙方應承擔相應責任。
8、由於乙方原因造成的工程質量缺陷致使甲方遭受房屋消費者退房或換房等損失的,乙方應賠償甲方的全部損失。
9、若因乙方原因造成業主索賠的`,甲方同意乙方其指定的工程保修負責人作為代理人,在接到甲方電話通知後配合甲方與業主協商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協議對乙方具有法律效力,乙方同意承擔相應的法律後果。
若乙方委託的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協商處理的,則乙方同意委託甲方全權處理補償事宜,乙方與業主簽訂的補償協議書對乙方具有法律效力,其項下約定的補償金由乙方承擔,並授權甲方直接從乙方預留的質量保脩金中扣付。
四、質量保脩金的支付與返還
1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價款5%的工程質量保脩金,質量保脩金在辦理竣工結算時支付,且質量保脩金預留期間不計息。
2、自第二條規定的質量保修期開始計算之日起滿二年時,甲方應將預留保脩金餘額返還乙方。
3、甲方在根據本條第2款規定的各保修期限滿後將預留的保脩金返還承包人前,甲乙雙方應共同對該工程的質量進行全面回訪,在確定無質量缺陷後甲方才將保脩金返還。
4、甲方在返還保脩金時,有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣,如保脩金餘額不足以抵扣,乙方須在接到甲方書面通知後10日內補償甲方,否則,每逾期一日,乙方應按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。
5、自本條規定的保脩金返還之日起14日內,乙方應憑相關證明文件到甲方處辦理保脩金返還手續,因乙方原因逾期辦理的,保脩金逾期返還期間不計利息。
五、保修程序
1、工程竣工前,乙方應將其指定的工程保修負責人姓名、聯繫電話以書面形式通知甲方。如甲方在工程竣工時仍未收到乙方的通知,則乙方同意指定該工程項目經理為保修負責人。
2、乙方指定的工程保修負責人的聯繫電話應隨時保持暢通,如保修負責人或聯繫電話發生變動,乙方應及時以書面形式通知甲方,有關變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。
當發生質量投訴時,甲方可按乙方提供的聯繫電話通知乙方指定的工程保修負責人,該保修負責人應於接到電話通知時起,24小時內到甲方處領取《工程保修通知單》,該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準。
逾期未來領取,或電話通知時該保修負責人的聯繫電話無法接通,為了避免各方損失擴大化,乙方同意由甲方另行委託其他施工維修,所發生的費用及代辦費按本條第3款規定從乙方預留於甲方處的質量保脩金中扣付。
3、乙方必須從甲方處領取《工程保修通知單》起24小時內與甲方、房屋所有人約定現場核查時間,並按時到場核查、完成維修;如發生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故,乙方在接到保修通知後,應立即到達現場搶修。若乙方不遵循上述規定,甲方有權另聘其他施工單位進行維修,相關費用由乙方承擔,且甲方可按所發生費用額的50%向承包人收取代辦費。如乙方拒不承擔上述費用,甲方有權從乙方預留於甲方處的保脩金中直接抵扣。
4、乙方領取《工程保修通知單》後應妥善保管,並在完成保修經住户簽名確認後作為已履行保修義務的依據立即交回甲方。否則,視為乙方未履行保修義務,甲方有權按照返修內容估算返修費用及代辦費,並按本條第3款規定從乙方預留的質量保脩金中扣付;如乙方履行了保修義務而住户無正當理由不在《工程保修通知單》上簽名確認,乙方應及時通知甲方,經甲方簽字蓋章確認後,可認定為乙方已履行了保修義務。
5、經甲方組織驗收合格,質量保修問題方視為處理妥當。如經驗收不合格,甲方有權另聘其他施工單位進行維修,有關維修費用的承擔按照本條第3款規定執行。
6、若乙方未按上述規定履行保修義務而發生的維修費用,均由甲方和甲方另行委託的施工單位按市場行情價進行結算,按本條第3條款規定從乙方預留於甲方處的質量保脩金中抵扣。
六、保修時限
1、樓地面、屋面、牆體滲漏水為5天;
2、樓地面坪沉陷、空鼓、開裂、起砂的為5天;
3、內外牆及頂棚抹灰、面磚、牆紙、油漆等飾面及結合層開裂脱落或牆面起鹼、脱皮的為3天;
4、煙道、排氣孔道、風道和設備管道不通或泄漏的為2天;
5、廁所、廚房陽台、露台、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;
6、門窗變形,開啟關閉不靈或縫隙超過規範規定滲漏水及門窗五金配件及門鎖損壞的為2天;
7、室內外上下水道及其它管道滲、漏水或堵塞的1天以內必須完成,剩餘的土建修復工作3天內完成;
8、強弱電系統不能正常使用,電氣設備及開關、插座故障、線路漏電、短路的為1天。
以上時限均為住户配合為前提。如住户不予配合,乙方應及時告知甲方到場確認,未經甲方確認的,均視為住户已配合。
七、其他
1、甲方指定其“物業管理部”負責協調保修具體事宜。
2、本保修協議,經甲乙雙方簽章後生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更解除本保修合同。
甲方:
乙方:
法定代表人:
年月日
法定代表人:
年月日
工程施工合同模板標準版 篇16
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律法規的規定,本着自願、平等、協商一致的原則,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、工程承包範圍和工期及施工要求
1、承包範圍:
2、合同工期:
3、施工要求:乙方必須嚴格按照本工程設計圖紙等相關要求和現行的國家、地方頒發的質量驗收規範、標準和規定要求,組織施工,確保工程總體堅實、牢固,砌體砂漿配合比準確,砌縫內砂漿均勻,勾縫密實,水泥砂漿抹面,保證抹面的厚度,砌體內側及溝底表面平整光滑、直順,排水順暢,不得有裂縫、脱落、空鼓現象,整體外觀達到直線段順直、曲線段圓滑,無折點、起伏。
三、工程價款及支付
1、亂毛石排水溝每米造價為415元大寫:肆佰壹拾伍元(含税及管理費);溝基槽底拋填亂毛石、沉砂井等其它項目另議;
2、本工程造價以實際工程量為準,按工程單價據實結算。
3、付款方式:合同簽訂後,施工初期甲方預付部分工程款(8萬元),工程竣工並驗收合格後付至總價款的95%,預留5%的質量保證金,保修期滿後未出現質量問題,如數退還質量保證金。
四、甲乙雙方權利和義務
1、甲方:
(1)甲方有權指導乙方規範操作、安全施工。
負責對乙方施工質量抽檢和監督,對不合格的材料責成乙方調換,對不符合施工要求和標準的施工段有權要求乙方拆除並重新施工,所產生的費用由乙方自行承擔。
(2)甲方對施工過程進行協調解決現場施工問題。
負責施工地點的社會協調,保持有一個安全的施工環境。
(3)負責竣工驗收工作,在收到乙方提交所有竣工資料後7天內組織驗收。
2、乙方:
(1)根據設計圖紙和施工標準、要求,做好施工工作。
(2)必須嚴格按照本工程的設計圖紙和施工標準、要求進行施工,嚴格實行自檢制度,做到完成一項,合格一項,按合同規定的時間儘量提前完成施工任務。
(3)自行採購工程所需材料,採購的材料必需符合設計、施工標準、要求。
(4)清整出的土方應合理堆放,不得隨意亂放,更不得向溝內堆土,待工程結束後,負責將清整出未使用的土方清理到指定地點,並清理現場。
(5)在施工期間,必須抓好安全生產工作,施工中發生的一切安全事故自行承擔全部責任。
乙方須充分了解和認可本合同約定的價款已包括該工程所應投入的勞動防護、保險、環保等安全生產所必須的費用。
乙方必須具備勞動防護、保險、環保等安全生產所必須的費用投入,若由於安全生產所必須的費用投入不足導致的後果由乙方承擔一切責任。
(6)乙方承諾:凡不屬甲方原因引起的各種安全事故,均由乙方自理,甲方不承擔任何責任和經濟補償。
(7)在工程驗收合格後將工程決算書編制完畢,並遞交甲方進行審核,確認後形成正式的工程決算書作為價款結算的依據,並提供相應數額的正式發票。
四、工程驗收
1、當該工程完工後,由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。
甲方應在7天內安排驗收工作,並告知乙方參加驗收。
乙方自提出申請驗收報告7天后,因甲方原因未安排驗收的,則視為該工程符合設計和施工方案要求,運行正常,通過驗收。
2、工程未經驗收,甲方若需啟用,須與乙方協商,經同意方可使用。
若未經乙方同意啟用,將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格,則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
五、驗收標準
本工程以設計圖紙為依據,按照施工標準和施工要求進行驗收,驗收合格後,進入保修期。
六、保修期限
自驗收合格之日起,乙方對施工建設的工程項目,負有保修責任,保修期一年。
本工程在交付使用過程中,如發生砌體裂縫或倒塌、抹面脱落、空鼓現象等工程質量問題,由乙方負責維修,維修費用由乙方承擔。
七、其他事宜
在合同履行過程中,雙方可以根據實際情況,對合同未盡事宜協商解決。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。
甲方代表(簽章):乙方代表(簽章):
工程施工合同模板標準版 篇17
發包方(以下簡稱甲方):_________
委託代理人(姓名):_________
民族:_________
住所:_________
身份證號:_________
聯繫電話:_________
手機號:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
營業執照號:_________
住所:_________
法定代表人:_________
聯繫電話:_________
委託代理人:_________
聯繫電話:_________
建築資質等級證書號:_________
本工程設計人:_________
聯繫電話:_________
施工隊負責人:_________
聯繫電話:_________
依照中華人民共和國合同法a;及其他有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1、1工程地點:_________
1、2工程裝飾裝修面積:_________
1、3工程户型:_________
1、4工程資料及做法(見報價單和圖紙);
1、5工程承包,採取下列第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方帶給其餘部分材料(見附表二、三)。
1、6工程期限____日(以實際工作日計算);
開工日期________年____月____日;
竣工日期________年____月____日。
1、7工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:_________
(2)報價單應當以四川家庭裝飾工程參考價格a;為參考依據,根據市場經濟運作規則,本着優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂工程監理合同a;,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3、1施工圖紙採取下列第種方式帶給:
(1)甲方自行設計的,需帶給施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
(2)甲方委託乙方設計的,乙方需帶給施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
3、2雙方帶給的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書務必貼合民用建築工程室內環境污染控制規範a;(gb50325-)的要求。
3、3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3、4雙方不得將對方帶給的施工圖紙、設計方案等資料擅自複製或轉讓給第三方,也不得用於本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4、1開工____日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
4、2無償帶給施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4、3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4、4遵守物業管理部門的各項規章制定。
4、5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。
4、6不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽台門窗的牆體。
(3)在室內鋪貼一釐米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
4、7凡務必涉及
4、6款所列資料的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明,再由房屋管理部門批准。
4、8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衞及消防工作。
4、9參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條乙方工作
5、1施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本合同約定的工程資料。
5、2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定:
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建築主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鑽等產生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的職責。
(4)負責工程成品、設備和居室留存傢俱陳X的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衞生間的清潔。
(6)保證施工現場的整潔,每日完工後清掃施工現場。
5、3透過告知網址、統一公示等方式為甲方帶給本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規範、計算書、參考價格等書面資料的查閲條件。
5、4甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
在施工期間對合同約定的工程資料如需變更,雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
第七條材料供應
7、1按由乙方編制的本合同家裝工程材料、設備明細表a;所約定的供料方式和資料進行帶給。
(1)應當由甲方帶給的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收並辦理交接手續。
(2)應當由乙方帶給的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收,由甲方確認備案。
(3)雙方所帶給的建築裝飾裝修材料,務必貼合國家質量監督檢驗檢疫總局發佈的室內裝飾裝修有害物質限量標準a;,並具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方帶給的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所帶給的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續後,在施工使用中的保管和質量控制職責均由乙方承擔。
第八條工期延誤
8、1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他狀況。
8、2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方職責造成工期延誤的其他狀況。
8、3因乙方職責不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
8、4決定造成工期延誤以雙方認定的文字協議為確定雙方職責的依據。
第九條質量標準
9、1裝修室內環境污染控制方面,應當嚴格按照民用建築工程室內環境污染控制規範a;(gb50325-)的標準執行。
9、2本工程施工質量按下列第項標準執行:
(1)四川家庭居室裝飾工程質量驗收標準a;(db1-43-);
(2)四川高級建築裝飾工程質量驗收標準a;(db01-27-)。
9、3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,並最終由職責方承擔。
第十條工程驗收
10、1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10、2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後____日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10、3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
10、4雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
10、5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協議(作為竣工驗收單附件)後亦可先行入住。
10、6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為________年,有防水要求的廚房、衞生間防滲漏工程保修期限為________年。
第十一條工程款支付方式
1、1合同簽字生效後,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額
第一次開工____日前50%
第二次工程進度過半45%
第三次竣工驗收合格5%
1、2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,牆面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬製品基本制安完成為界定工程過半的標準。
1、3工程驗收合格後,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起____日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
1、4工程款全部結清後,乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。
第十二條違約職責
2、1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償職責;因違反有關法律規定受到處罰的,最終職責由職責方承擔。
2、2一方當事人無法繼續履行合同的,應當及時通知另一方,並由職責方承擔因合同解除而造成的損失。
2、3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤____日,應當向乙方支付遲延部分工程款2的違約金。
2、4由於乙方職責延誤工期的,每延誤____日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2的違約金。
2、5由於乙方職責導致工程質量和室內空氣質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質量不合格的部位,乙方務必進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標準支付違約金。
(2)對室內空氣質量不合格,乙方務必進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標準支付違約金。
(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方職責的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有職責的,乙方可相應減少返還比例。
第十三條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決,協商或調解解決不成時,向人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第十四條附則
4、1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)後生效。
4、2本合同簽訂後工程不得轉包。
4、3雙方能夠書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的職責的,仍應以本合同為準。
4、4因不可歸責於雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本着公平原則協商解決。
4、5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償職責;主辦單位承擔職責之後,有權向乙方追償。
4、6本合同履行完畢後自動終止。
第十五條其他約定事項
甲方(簽字):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人:_________委託代理人:_________
________年____月____日________年____月____日
市場主辦單位(蓋章):
法定代表人:_________
委託代理人:_________
聯繫電話:_________
________年____月____日
工程施工合同模板標準版 篇18
發包人: (以下簡稱甲方)。
承包人: (以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就地基處理承包合同條款協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1、工程名稱:。
2、工程地址:。
3、工程量: 工圖和實際完成工程量為準。
4、承包方式:包工
5、工程合同價:灰土擠密樁:。
6、合同價:不含水費、電費、税費、施工用土及材料費用。
第二條:工程期限
1、本工程合同總工期為 天,試樁不包括在內。
2、如遇到下列情況,經甲方現場監理工程師或現場代表簽證後,工期相應順延,並用書面形式確定順延期限。
(1)甲方在合同規定開工日期前3天,未能提供圖紙及施工場地"三通一平"的施工條件,影響設備、人員進場施工;
(2)重大設計變更;
(3)在施工中因停電、停水連續影響施工在4小時以上者;
(4)因甲方城建手續不全及非乙方原因而現場監理工程師或現場代表簽證不及時而影響施工;
(5)未能按合同規定撥付工程進度款而影響施工進度;
(6)因遇人力不可抗拒的自然災害而影響工程進度;
(7)經甲方和監理工程師同意工期順延的其他情況。
第三條:工程合同總價
1、本合同總價為人民幣暫定 萬元,按實際施工量計算。
2、如遇到下列情況,合同總價作相應調整;
(1)設計發生變更造成工作量的增減。
(2)施工中增加的工程項目,以現場簽證為準。
第四條:雙方負責事項
1、甲 方:
(1)在開工前作好紅線以外的"三通"和紅線以內的場地平整。
(2)施工用土,按審定的施工設計或施工方案。
(3)提供現場有關隱蔽障礙資料。
(4)確定地基處理工程控制座標位置。
(5)根據施工地區用水、用電的情況,採取必要措施滿足施工用水、用電的要求,所發生費用由甲方承擔。
(6)合同簽定後,儘快組織甲、乙雙方和有關單位參加的施工圖紙設計交底。
(7)按乙方工程進度,經甲方和監理方核實的工程量,及時向乙方支付工程進度款,以滿足工程進度的需要。
(8)派駐施工現場代表或監理工程師,對地基處理施工進度、工程質量、合同執行情況進行監督檢查,負責設計圖紙問題的處理、設計變更的簽證,工程中材料抽檢、工程進度撥款簽證和其他必須的簽證。
2、乙 方
(1)本工程以包工,甲方提供水、電、灰土有甲方篩好運至工地,乙方負責成孔、夯填。
(2)在甲方確定的加固工程座標點位置、標高和基礎軸線的範圍為進行準確的樁位布點。
(3)嚴格按照地基加固設計圖和文字説明的要求及國家有關地基處理現行規範相應的條文進行施工,確保工程質量,在合同規定的時間內按期竣工。
(4)按雙方商定的承包方式、分工範圍,作好材料和設備的採購、使用和管理工作。
(5)施工中隨時接受甲方委派的現場代表或監理工程師和有關部門的檢查檢驗,為檢查檢驗提供方便。
(6)在施工期間按規定採取嚴格的安全保護措施,承擔自身安全措施不力造成的事故責任。
(7)工程完工後乙方向甲方提供原始記錄一份。
(8)密切同甲方配合,協商解決施工中遇到疑難問題,遵紀守法,文明施工。
第五條:工程款的支付與結算
1、乙方設備進場甲方付萬元進場費,本工程施工60%時再付乙方 萬元工程款。完工後甲方付乙方工程款總造價80%,樁其驗收後一個月後付清餘款。
2、本工程按合同單價和實際完成的工程量加施工現場簽證單進行結算。
第六條:工程質量驗收標準
按設計要求驗收合格:
第七條:爭議的解決方式
甲乙雙方在執行合同過程中如發生爭議,雙方應及時進行協商解。
第八條:其他條款
(1)本合同條款如特殊情況有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定協商議定補充條款。
(2)本合同經雙方簽字後生效。本合同一式2份,甲、乙雙方各執1份。
甲方(發包方): 乙方(承包方):
工程施工合同模板標準版 篇19
甲方:_________________以下簡稱甲方
乙方:_________________以下簡稱乙方
根據與建設單位簽訂的《建設施工合同》和公司有關管理制度,現將該工程進行內部發包,經雙方協商一致,簽訂如下施工合同:_________________
一、工程概況
1、工程名稱:_________________
2、承包範圍:_________________
3、承包形式:_________________
二、工程期限:_________________年 ___ 月 ___ 日至 ___ 月 ___ 日,工期:_________________
三、工程質量:_________________乙方應認真按照施工規範,技術標準和設計圖紙要求施工,接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工後,乙方按國家有關規定保修。
四、合同價款:_________________乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費,承包價:_________________按總價提取管理費%,税金由乙方承擔。
五、安全責任:_________________乙方應按現行安全操作規定,採取嚴格
的安全防護措施,全體施工人員應參保,如發生安全事故,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
六、文明施工:_________________乙方應搞好現場文明施工,建立健全的各項工地管理制度,隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法:_________________
八、付款辦法:_________________按發包方付款進度支付乙方工程款,甲方提留款在竣工結算前分批收清,工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前,乙方全額帶資完成該工程。
九、其它:_________________
1、在簽訂合同時,乙方須按工程總造價的2%交納工程保證金,待工程竣工結算後,按合同結算。
本合同一式二份,雙方簽字後生效。
甲方:_________________乙方:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日以上是銀行工程施工合同
工程施工合同模板標準版 篇20
甲方:______工程項目部(以下簡稱甲方)
乙方:______(以下簡稱乙方)
為了建好鞋業商城商鋪工程,甲方原將商城______單元工程約______平方米承包給乙方,雙方本着平等互利、協商一致,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,並結合本工程的具體情況訂立本協議。
一、工程名稱:
二、工程地址:渝西科技工業園區
三、建築面積:約______
四、建築結構:磚混結構
五、承包方式:包工包料
六、工程造價:含價有税費______元/m2
七、合同工期:總計天數______天,以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。
八、本工程為雙包工程,包括土建,安裝及附屬工程,在施工過程中價需設輔助設施、設備、機具、臨設及水電和後勤等均由乙方負責(地板以普通地板、牆體塗料為普通塗料,如有更改,雙方另行協商)。
九、雙方決算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據。
十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責,甲方進行協調和配合試驗資料交由甲方統一管理。
十一、施工中的具體要求:
1、質量要求:本工程的質金以國家和建設方,甲方的具體要求為標準驗收的建設方,監理公司以及有關職能部門簽字蓋章為準。
2、安全責任:乙方在施工過程中,應嚴格按照國家的有關規範安全技術操作堆積進行施工,做到文明施工,場地整潔,安全措施完善、得當。乙方在施工過程中,在其承包範圍內,所發生的一切安全事故均自行負責。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙雙方現場實際收方工程量為準,協議簽字後,由乙方墊資進場施工基礎完工經驗收合格______日內支付工程款______萬元,工程竣工後驗收合格後,甲方在15日內付足乙方工程總價款的50%,剩餘50%的工程款甲方按國家規定扣除質保金後在半年內付清。
4、工期要求:由於本工程工期緊,任務重,乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工,不得以任何藉口停工或延誤工期,如發生以上情況則屬違約,乙方應支付甲方總造價違約金10%,而且甲方有權解除協議,其一切損失概由乙方負責。
十二、簽定本協議時,乙方向甲方繳納履約保證金叁萬元,本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。
十三、違約責任:若一方違約,由違約方賠償對方造成的一切損失。
十四、真它未盡事項,由甲、乙雙方協商解決,本協議一式貳份,甲、乙雙方各執一份,協議由雙方簽字生效,有效期至工程完工並結清全部工程款後自然失效。
甲方:
乙方:
簽字日期: 年 月 日