工程款抵房款合同書 篇1
甲方：(後附營業執照複印件)
乙方：(後附營業執照複印件)
丙方：(後附身份證複印件)
鑑於：
1、甲方、乙方於 年 月 日簽訂了 項目工程施工合同(以下簡稱 合同)，合同編號為 ，合同金額為 元，結算額 元;上述合同工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房，並轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。
經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議：
一、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位於 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況：
1、該商品房建築面積暫定為**平方米，單價*元平方米，房屋總額暫定為**元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關税費及物業管理費。
以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關文件執行。
3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。
三、合同工程結算、付款約定：
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款，其餘款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩餘工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房，房款交於乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的税費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協議簽訂後，視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
九、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。
本協議一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
經辦人：
經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年月日
工程款抵房款合同書 篇2
房屋抵償工程款協議書
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款：
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
三、本協議書籤訂後，乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限於自用、出租、轉讓、抵押等)。
四、本協議書籤訂後，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產權登記手續。
五、物業管理費用：
1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的，則以實際入夥時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、税費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起，乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的，另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議，自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份，雙方各執兩份。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
授權代表(簽字)：_________ 授權代表(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程款抵房款合同書 篇3
編號：
工程地點：
工程項目：
工程合約名稱：
工程合約編號：
承包人：
經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意，最終結算工程款如下：
(1)原合同金額:￥元
(2)增減金額：￥元
(3)結算金額：￥元
(4)尚餘保脩金金額：￥元
(該保脩金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意：
1本結算協議書的簽訂僅意味着原合同價款金額的調整，並不解除承包人按原合同中規定的所有責任與義務，雙方的一切利益、義務仍以原合同為準，
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規定的責任而發生保脩金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外，從本結算書鑑定之日起，雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3於年保修期滿，承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後，剩餘保脩金將按原合同之相關規定發還。
雙方在年月日蓋章簽署：
發包人：承包人：
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署
工程款抵房款合同書 篇4
申請人：_________________中國__________企業有限公司，住所地__________市__________區__________大廈__________層。
法定代表人：______________，董事長。
委託代理人：______________，本公司法律顧問。
被申請人：______________市__________投資發展有限公司，住所地_____市_____區_____路_____號。
法定代表人：______________。
被申請人：_________________酒店(深圳)有限公司，住所地__________市_____區_____村_____號。
法定代表人：______________。
案由：_________________拖欠工程款。
請求事項
請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。
事實與理由
_____年_____月_____日__________市_____投資發展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》，由我司承建__________中心大廈。現該大廈的建設工程早已竣工驗收，_____市某投資發展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項，經_____市某投資發展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)於_____年_____月_____日協商，達成一致意見如下：_________________“一、甲乙丙三方根據實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元，三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難，同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時，甲乙丙三方並簽訂《具體消費辦法》，該辦法第三條約定“消費項目及內容：_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時，則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式，並有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩餘工程款的給付義務，並自當日起按銀行同期貸款利率計算。”
上述協議簽訂後，我司依約自__________年開始，在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協議停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費，拒絕我司餐飲消費的簽單，其後相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。
此致
__________仲裁委員會
中國某企業有限公司
工程款抵房款合同書 篇5
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協議：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋户名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。
甲方：
乙方：
______年____月____日
______年____月____日
工程款抵房款合同書 篇6
甲方：_________________
乙方：_________________
鑑於：
1、甲方、乙方於_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同)，合同編號為_________________，合同金額為_________________元，結算額_________________元;上述合同工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房，並轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議：
一、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位於_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況：
1、該商品房建築面積暫定為_________________平方米，單價_________________元平方米，房屋總額暫定為_________________元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關税費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關文件執行。
3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。
三、合同工程結算、付款約定：
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款，其餘款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩餘工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房，房款交於乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的税費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協議簽訂後，視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
九、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
經辦人：_________________經辦人：_________________
丙方：_________________
身份證號碼：_________________
住址：_________________
___________年___________月_________日
工程款抵房款合同書 篇7
欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證複印件)，聯繫地址，手機。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工，工程地址，工程內容，甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工，經甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質量糾紛，施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾，在年月日前向乙方支付剩餘款項，支付方式如下：_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號：_________________
如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印)：_________________
立據日期：_________________
連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________
簽名日期：_________________
工程款抵房款合同書 篇8
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協議：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋户名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
工程款抵房款合同書 篇9
業主單位名稱：_________________
我單位承建的送審金額的________萬元，審後工程結算金額_______%，已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程，合同金額_________萬元，。至今已完成總工程量_________%支付我單角分)，請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結算款，請批准。
施工單位：_________________
開户銀行：_________________
賬號：_________________
施工單位工程負責人：_________________
年監理意見：_________________
月日
簽名：_________________日期：_________________業主代表意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________分管領導意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________站長意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________
責任編輯：_______________
工程款抵房款合同書 篇10
甲方：___建設工程有限公司
乙方：___ 身份證號碼：
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保温分包施工(包工包料)，經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協議：
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛，車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對車況已完全知悉並認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用並配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，並且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保温施工項目達到兩個單位工程後或在上述條件滿足後乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續，轉籍過程中所發生的相關行政税費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執照及相關税費、保險憑證等證照，並當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的任何費用。
6、車輛轉籍過户所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供，並協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過户的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過户到乙方確定的該權益人。
7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協議一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方蓋章：
代理人：
日期： 年 月日
乙方簽字：
日期： 年 月 日
工程款抵房款合同書 篇11
工程款結算三方協議
工程款結算三方協議
甲方：施工承包單位
乙方：項目經理
丙方：實際施工人
就鄭州 項目（下稱該項目）的工程款的支付事宜，甲、乙、丙三方自願達成以下協議：
1、三方認可，該項目所有工程款甲方已於簽訂本協議之前全部支付給乙方，乙方因自身原因，未按期向丙方支付。
2、乙方保證於 年 月 日前向丙方付清所欠款項共計 元整（￥ .00），丙方放棄向甲方主張權利；
3、此後，就該項目，乙方、丙方等無權向甲方主張權利，也不能授權其他單位或個人向甲方主張，因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決，與甲方無關。
4、本協議為不可撤銷之協議，自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方蓋章： 乙方簽名： 丙方簽名：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
工程款抵房款合同書 篇12
甲方：____________有限公司
乙方：________________
身份證號：____________
________________________
身份證號：____________
丙方：________________
身份證號：____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定，在自願、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經過充分協商，達成如下協議：
一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內蒙古建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包，丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自願以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均户100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還，甲丙之間的抵押擔保關係解除。
五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆築完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆築完工十日後，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。
六：本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關係，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協議一式三份，自協議各方簽字或按手印之日起生效，協議各方各執一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
工程款抵房款合同書 篇13
工程擔保協議書
甲方：______________
乙方：_________________
丙方：______________
甲方承攬的，工程造價為萬元，乙方自願單獨施工，丙方自願為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理，保證履行職責，經甲丙雙方充分協商，達成共識，簽訂本協議，遵照執行。
一、丙方於年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關規範和規定，建立質量管理組織體系，制訂質量管理規章制度和操作規程，並嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的合同約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失，丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系，制訂安全管理規章制度和操作規程，並嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工緻傷、致殘或死亡的，由丙方負責配合與乙方積極處理，並承擔全部費用，甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理，甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來，任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易，自本合同簽訂後發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費，管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%後扣完。
七、工程自竣工驗收合格後，保修期兩年，保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失，乙方和丙方自願賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協議未盡事宜，各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協議一式三份，蓋章、簽字後生效，工程結算完成兩年後及保修期滿後協議失效。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼：_________________
代表人：_________________(簽字)代表人：_________________(簽字)
年月日年月日
丙方：_________________(蓋章)
代表人：_________________(簽字)
身份證號碼：________________
________年____月____日
工程款抵房款合同書 篇14
(______)_____執字第30號
申請執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，國小文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________
被執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住雲南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人：_________________市__________建築工程有限責任公司，所在地：雲南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款____________元。
本裁定送達後即發生法律效力。
執行員：______________
執行員：______________
執行員：______________
_____年_____月_____日
書記員：______________
工程款抵房款合同書 篇15
甲方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
乙方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
甲、乙雙方經友好協商，就甲方償還乙方借款事宜達成如下協議，共同遵照執行：
第一條：甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元，該款到期甲方未能償還。
第二條：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方償還人民幣 元，直至還清為止。
第三條：甲方任何一期未能按時足額還款的，乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務，乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息，增收罰息後的利率按每月 %的標準執行，直至付清為止。
第四條：本合同簽訂後，甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為，否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。
第五條：甲、乙雙方應當誠信履行本協議，任何一方未能履行或完全履行本協議的，另一方有權向合同簽訂地人民法院起訴。
第六條：本協議簽訂地為 。
第七條：本協議經雙方簽字後生效，本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方： ______________________乙方：______________________
年 月 日 年 月 日
工程款抵房款合同書 篇16
甲方(債權人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。
乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協議：
一、 欠款情況
經雙方結算，乙方共計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計劃
1.各方一致同意，乙方就剩餘的工程款￥____________元部分，於______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時，應向甲方指定收款賬户支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及後續還款義務。
甲方指定收款賬户：
收款賬號：__________
開 户 行：__________
户 名：__________
3.乙方按本協議約定履行全部義務後，雙方再無其它爭議，原合同約定的債權債務歸於消滅。
三、違約責任
乙方未按本協議約定履行還款義務的，甲方有權要求乙方立即支付全部欠款，並收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址：__________
甲方：__________
乙方：__________
六、附則
1.各方均充分知曉並理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義，並基於此種理解簽署本協議。
2.本協議經簽署後生效。
3.本協議一式三份，各方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
工程款抵房款合同書 篇17
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一週內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元后,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款抵房款合同書 篇18
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜，達成如下協議：_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理佣金，乙方同意接受。
該商品房坐落於房號，建築面積平方米(建築面積以最終測繪面積為準)，單價元/平方米，總房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。代理佣金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意：_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》，開具等額購房發票後，甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續。
3、乙方原則上不許退房，如果因為特殊原因退房，須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙，即視為甲方向乙方履行了支付代理佣金的義務。
5、本協議自雙方簽字蓋章後生效，雙方應積極履行各自的義務，任何一方不得以該商品房產權尚未過户、未開發票等理由，主張本協議無效或抵付行為未完成。
6、本協議一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
經辦人：_________________經辦人：_________________
日期：_________________日期：_________________
工程款抵房款合同書 篇19
甲方：________________
乙方：________________
由於甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協議：
甲方用以抵頂工程款的房產為建築面積________平方米，價款小區________元。________號________樓________室________元，經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。
抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同，在正式辦理房屋產權證時，其產權過户手續由甲方與乙方指定的購房人辦理，直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過户的書面通知後方可與購房人辦理過户手續。辦理過户手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。
抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。
甲方於________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。
如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等，乙方可以單方解除本協議，甲方應以現金支付所欠工程款元。
本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。
本協議一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章後生效。
甲方：________________
乙方：________________
________年________月________日
工程款抵房款合同書 篇20
甲方：_________________
乙方：_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本着公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同：
一、甲乙雙方共同協議商定工程價款：
雙方共同委託第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(￥：_________________)。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方於________年____月____日付給乙方工程款,剩餘欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月後的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,並按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協議書籤訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________
甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________
________年____月____日
工程款抵房款合同書 篇21
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________ 住所：________________________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
鑑於：
________年________月________日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：____________)，建設工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工，已經甲方、乙方及________方驗收，並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;收件人：____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;收件人：____________.
北京市公證處聯繫地址：
地址：____________________________________
郵編：________________________電話：________________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度説明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外，未經另一方同意，本協議任何一方在上述交易完成前，不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自_____市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，並經公證處公證。
3、本協議正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存於_______市公證處備案。
甲方：____________公司(印章) 乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：______(簽字) 法定代表人或授權代表：____(簽字)
________年________月________日 ________年________月________日