合同效力 篇1
買方(甲方)：______________
合同編號：________________________
簽訂地點：________________________
賣方(乙方)：______________
簽訂時間：________年____月____日
為維護消費者和經營者雙方合法權益，根據(中華人民共和國消費者權益保護法)，(民法典)及有關規定，甲、乙雙方協商一致，按下列條款成交所訂傢俱的買賣。
一、傢俱名稱、商標、規格型號、數量、基料及金額：
二、定規格傢俱圖紙提供辦法及要求：甲方自定規格的傢俱，甲方於________年____月____日前將圖紙一式兩份交付於乙方。乙方審定認可的，由乙方賣場銷售人員簽名(蓋章)後，將其中能夠一份交還給甲方留存。
三、具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法：本合同的質量按現行的(中華人民共和國傢俱行業標準)執行。雙方另有約定的，從約定。甲方在驗收中發現數量有異議的，應當場提出;對質量有異議的，可在(____市傢俱行業“三包”規定)所規定的期限內提出書面異議。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議後，有義務按(____市傢俱行業“三包”規定)辦理，並及時告知甲方。
四、交(提)貨期限、地點和方式;本合同所訂傢俱由：(任選一項)
1、乙方在________年____月____日～____日間送到甲方指定的地點：_________區(縣)_________路_________弄_______號_______室。
2、甲方於________年____月____日～____日到乙方處自題。運費約______________元由______________方負擔。(若由甲方負擔的，乙方應憑合法單據按實結算)
五、結算方式、期限及訂金：雙方同意在腳(提)貨時，以現金方式銀貨兩訖;甲方若以個人支票、信用卡結算的，款到乙方帳户後____日內交付產品。甲方給付乙方合同總價款10%以下的定金，計人民幣______________元;合同履行後，定金抵作價款。
六、違約責任：
1、甲方中途退貨的，無權請求返還定金;乙方不能交貨的，雙倍返還定金。
2、甲方逾期提貨、付款的，應向乙方支付違約金;乙方逾期交貨的，應向甲方支付違約金。計算方式均為;價款的萬分之______________215;逾期的天數。
3、乙方向甲方出售的傢俱如有假冒他人註冊商標、名優標誌、認證標誌、廠名、長址、產地，或者其他欺詐行為的，應當依法增加賠償，即乙方先賠償甲方的損失、再增加賠償的金額為消費者購買傢俱的價款的一倍。
七、合同爭議的處理方式：
1、請求賣場所在地的消費者協會調解;
2、向賣場所在地行政管理機關申訴：
3、或者選擇以下兩種方式之一辦理：提交上海仲裁委員會仲裁____向人民法院訴訟。
八、其它約定事項：本合同須經甲、乙雙方及賣場主辦單位簽字、蓋章後生效。合同內容能夠如與國家法律、法規及政策相悖，應服從法律、法規的規定。如乙方撤離賣場的，由賣場主辦單位先行承擔民事責任。
甲方姓名(簽章)_____________
單位名稱(簽章)_____________
單位名稱(簽章)_____________
地址：_____________________
地址：_____________________
地址：_____________________
委託代理：_________________
法定代表人：_______________
電話：_____________________
電話：_____________________
電話：_____________________
合同效力 篇2
甲方(出賣人)：______________
乙方(買受人)：______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條乙方購買甲方坐落在_____________________房屋一套，建築面積為______________平方米。
第二條上述房產的交易價格：每平米(￥______________)元人民幣，共計(￥______________)元人民幣。
第三條付款方式：乙方於_______年_______月_______日向甲方一次性支付購房款(￥______________)元整，並於_______年_______月_______日將其餘全部餘款(￥______________)元一次付清。
第四條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，房屋交付後，由乙方承擔與該房屋使用相關的全部費用。
第五條甲方應協助乙方在辦理權屬過户登記手續，房屋過户所產生的全部費用均由乙方承擔。
第六條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。
第七條本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
合同效力 篇3
今房客承租_________________小區的房子做住宅用，雙方協議於___________日內籤合同，租期從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日，乙方需付年租金為___________元，付款方式為_______________，押金___________元，另付物業___________元年，水電有線寬帶另算。現預付定金___________元。若房客違約定金不退，若中介介紹中介費照付由收入方承擔，房東違約歸還客户本金並相應支付違約金，現經中介或房東接手，雙方簽字方生效，過期作廢。中介費普通住宅___________個點，房東房客各___________個點，店面寫字樓一月租金，各月租金一半。
收款人：_________________
付款人：_________________
簽訂日期：_________________
_______年_______月_______日
合同效力 篇4
甲方：_________________(委託方)
乙方：_________________(受託人)
乙方系合法成立的專業代辦各種工程資質服務的有限公司，具有辦理相關資質的經驗，甲方因公司發展需要現全權委託乙方辦理理“交通安全設施資質”的申報及取得事宜。為規範雙方的合作行為，特制定本協議：
一、委託事項
乙方代表甲方完成交通安全設施資質申報直至資質證書的取得，所有工作包括但不了限於：
1、所有申報資料的製作、申報、審核;
2、負責建設廳和建設部相關工作的落實和各方面關係的協調;
3、向甲方提供一套完成的資質申報復印件，協助後期的備案工作。
二、委託代理費用
1、本次委託代理費用採取包乾方式，全部費用為￥ _________________ (大寫 _________________ 元整)。
2、委託費用分3次付清，具體付款事項為甲乙雙方簽訂合同之日預付人民幣 _________________ 元整(￥ _________________ );資料交進建設廳，憑建設廳回單甲方支付人民幣 _________________ 元整(￥ _________________ );取得資質證書，甲方支付餘款人民幣 _________________ 元整(￥ _________________ )。
三、委託期限
乙方承諾完成本協議所有事項期限為 _________________ 個工作日內(資質取得以建設廳公示為準)，以收取甲方預付款開始計算，因材料或政策調整需補充或修正材料的，時限順延。
四、雙方的權利、義務
1、為滿足申報證照的需要，辦理過程中甲方根據需要向乙方負責提供業務所需要營業執照、驗資報告、20__年度財務審計報告及施工業績文件、證件。並且保證所提供的文件、證件均真實合法有效，其餘資料均由乙方準備;
2、按規定足額支付代理費用;
3、乙方承諾為甲方辦理的資質證書為我國法律及行政法規認可的合法證件;
4、乙方嚴格保守在代理過程中知悉的甲方經營信息，做好與此相關的各項協調工作。
五、違約責任
1、因甲方提供證件不真實有效和甲方提出協議終止造成違約，預付款不得要求返還;
2、乙方在約定限期內完成上述所有委託工作，每逾期一天，按500元/天向甲方支付違約金。逾期30天乙方仍未能按時完成上述代理事項，甲方有權提出合同終止，乙方必須全額退還甲方已付款項，並按合同總額20%向甲方支付違約金，退還甲方所提供的所有材料。
六、本合同一式兩份，委託辦理資質合同效力甲乙雙方各執一份，雙方簽字付款之日起生效。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
日期：_________________
合同效力 篇5
甲方：________________________________
住所地：______________________________
法定代表人：_________________________
乙方：________________________________
住所地：______________________________
法定代表人：_________________________
經甲、乙雙方友好協商，並依據《中華人民共和國城市房地產管理法》之規定，現就與乙方受讓甲方擁有的部分房地產(國有土地使用權地號為__________________)有關事宜達成如下協議，望雙方共同遵守：
一、乙方擬受讓的房地產佔地面積共計__________畝，四至見附圖。
二、因依據甲方現有房地產狀況無法進行土地使用權轉讓，故乙方同意在本協議第一條約定的範圍內出資建設廠房。
三、甲、乙雙方：一但完成開發投資總額(以工程造價部門的預算額為準)的__________%，雙方立即簽訂房地產轉讓協議，在該協議中雙方明確約定轉讓的土地價款為人民幣__________萬元。
四、甲、乙雙方均不得以任何理由違反本協議：
1.若甲方違約，除向乙方返還乙方已實際發生的工程款(包括利息)外，還需向乙方支付違約金__________元。
2.若乙方違約，則應向甲方支付違約金__________元。
五、乙方必須於本協議簽完後__________日內各甲方支付__________萬元房地產轉讓款，餘款__________萬元在以後的房地產轉讓協議中再行約定。
六、為擔保上述款項及有可能因違約而發生的工程款(包括利息)違約金及簽定房地產轉讓協議，甲方願將其擁有的__________畝國有土地使用權抵押給乙方，雙方在簽定抵押協議後至____________市國土資源局辦理抵押登記手續，該抵押協議是不可撤消的協議，主協議無效，抵押協議仍有效。
七、除非經甲、乙雙方書面確認，本協議不得擅自變更、解除。
八、在履行協議過程中若有爭議，雙方應友好協商;若協商未果，則各方均有權提交房地產所在地的法院以訴訟的方式解決。
九、本協議________式________份，甲，乙雙方各執________份，並在雙方蓋章、簽字後生效。
甲方：________________________乙方：________________________
聯繫電話：___________________聯繫電話：____________________
________年________月________日________年________月________日
合同效力 篇6
企業之間的借貸行為也是需要按照法律規定寫規範的借款合同以避免糾紛的，那怎麼認定這一類的金融借款合同呢接下來由小編為大家整理了一些關於金融借款合同效力怎麼認定方面的知識，歡迎大家閲讀! 金融借款合同效力的認定問題 企業借貸合同違反有關金融法規，屬無效合同。對於合同期限屆滿後，借款方逾期不歸還本金，當事人起訴到人民法院的，人民法院除應按照最高人民法院法(經)發(199027號關於審理聯營合同糾紛案件若干問題的解答第四條第二項的`有關規定判決外，對自雙方當事人約定的還款期滿之日起，至法院判決確定借款人返還本金期滿期間內的利息，應當收繳，該利息按借貸雙方原約定的利率計算，如果雙方當事人對借款利息未約定，按同期銀行貸款利率計算。借款人未按判決確定的期限歸還本金的，應當依照中華人民共和國民事訴訟法a;第二百三十二條的規定加倍支付遲延履行期間的利息。 關於企業之間發生的借貸行為的效力認定問題
1、企業之間直接借貸，固然可以將企業的閒置資金有效地利用起來，但金融是一國經濟的命脈，其穩定性關係到一國經濟的穩定，企業之間進行直接借貸，國家不易監管，這種金融監管體制之外的融資有很大的金融風險。而且，在實務中存在企業將非自有資金借貸給他人牟取利差的情形，這種情形影響了金融秩序，應予禁止。相關司法解釋和行政規章均進行了相關規定
2、隨着我國市場經濟的發展，對於大多市場主體而言主要面臨的問題仍然是資金短缺，特別是對中小企業而言，如何拓寬融資渠道更是其面臨的困難局面。因此，有條件地放開多種形式的融資渠道，發展民間借貸市場，對我國市場經濟的發展肯定是大有裨益的，過嚴的金融控制必定會制約整個社會經濟發展。XX銀行利率最高限額的放開，正預示着金融政策將更加開放。但問題的關鍵還是在於如何因勢利導、如何加強監控措施。在上述指導原則下，如果企業之間為了調劑資金餘缺，完全以其自有資金，也不屬於多次而具有經營性質的進行企業之間借貸，且沒有約定利息或者約定利息不超過國家法定利率浮動範圍，這種情況如果作為無效處理，其實際結果與認定該行為有效基本相同。某些情況下聯營是完全假借聯營名義，其性質是借貸。 但也有些情況下聯營雖然與借貸有聯繫，但還是有所不同，它的初衷還是一種合作關係。有些聯營中保底條款是以企業營利為前提的，是在企業營利之後才來分配，是企業利益分配的一種方式，完全由股東之間自已決定，這與完全的借貸性質不同。但是，如果企業之間進行借貸的資金來源是從金融機構套取的資金，然後又進行轉貸他人的;不應認定有效。 為了規____市場秩序和相關的管理秩序，法律禁止企業之間相互進行借貸
合同效力 篇7
原告_______________，男，_____________年__________月__________日出生，_____族，_____________技術員，
住________________號，
公民身份號碼：______________。
聯繫電話：______________
被告_____________，男，_____________年_____月__________日出生，_____族，________________負責人，_________________二巷，
案由：_________________宅基地使用權糾紛
訴訟請求：_________________
1、請求法院判處被告_____________按照《宅基地轉讓協議》履行相關義務。
事實與理由：_________________
原告於20__年8月7日與被告_____________簽訂《宅基地轉讓協議》，協議轉讓_____________第一間宅基地使用權，並於當日支付_____________宅基地預付款人民幣5萬元整，但_______________至今未按照協議內容履行義務，沒有辦理相關的手續，導致原告一直未取得該宅基地的使用權。原告多次與_______________協商未果，請求法院判處_______________及時履行協議義務。
證據和證據來源：_________________
1、《宅基地轉讓協議》
2、中國農業銀行銀行卡存款業務回單
3、被告關於收到宅基地預付款的《收據》
此致
__________縣人民法院
具狀人：______________
_____年_____月_____日
合同效力 篇8
目前，我國存在着多種性質的房屋，主要可分為商品房和非商品房。商品房是指房地產公司開發建造的可在市場上自由流通的房屋。非商品房主要包括：公房改制出售給個人的房改房，按照地方人民政府政策指導價購買的經濟適用房，這主要是指單位集資房和安居房，____鎮私有房屋以及在農村集體土地上建造的村證房等。最高人民法院於________年出台了《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，為審理商品房買賣合同糾紛提供了法律上的依據。而在現實生活中，更為常見的則是非商品房買賣合同糾紛。非商品房因其地理位置優越，價格相對便宜，吸引了眾多二手房買主。但因為我國對非商品房的買賣設置了許多限制，又沒有很明確的對二手房買賣的司法解釋，致使在買賣發生後容易產生糾紛。大多數的情況是一方在買賣後反悔，要求認定買賣合同無效。那麼，這幾種房屋的買賣合同是否有效呢 一。房改房買賣合同效力。
1.________年，國務院出台《國務院關於深化____鎮住房制度改革的決定》，將國有公房產權出售給職工。分為三種方式，一種是以市場價購買，產權完全歸個人；一種是以成本價購買，產權也歸個人；一種是低於成本價的標準價購買，產權由個人和單位共有。
2.________年，為了促進房地產市場的發展和存量房的流通，建設部出台了《已購公有住房和經濟適用住房上市出售管理暫行辦法》，對房改房的首次上市出售規定了許多限制條件。比如：已取得房產證的房改房才允許買賣；個人擁有部分產權的住房（指標準價房），還應當提供原產權單位在同等條件下保留或者放棄優先購買權的書面意見；如果有共有權人時應當徵得共有人的同意；在出賣時應當補交國有土地使用權出讓金或土地收益，以及交納其他税費等。《____省公有住房售後首次交易管理暫行辦法》也規定了類似內容。對於賣房款，辦法規定，以成本價購買的住房，其交易收入按規定繳納有關税費後歸住房所有權人所有。 以標準價購買的住房可以先按照成本價補足房價款，全部產權歸住房所有權人所有後再進行交易，交易收入按前款的規定執行。也可以直接進行交易，按規定繳納有關税費後，交易收入由住房所有權人與原產權單位按房屋的產權比例分成。原產權單位撤銷的，其應當得所部分上交同級財政，專項用於住房補貼。
3.實踐當中，原房主享受福利分房政策以三、四千元的價格從單位購買房改房，後以三、四萬元的市場價格賣出，但兩________年以後房價漲至十幾萬時，連腸子都悔青了，拒不履行向新房主辦理房屋過户登記的義務。原房主往往起訴至人民法院，以種種理由要求認定原房改房買賣合同無效。其主要理由可能是：原房主在簽訂買賣合同時房產證尚在辦理之中，還沒有取得房主證，無權賣房；簽訂合同時夫妻一方未到場簽名，夫妻一方無權獨自處分夫妻共同財產；房改時是以標準價購買的房屋，單位有優先購買權，在出賣時未徵得單位同意應屬無效；《____市房地產管理法》和〈〈____市私有房屋管理條例〉〉規定，____市房地產、私有房屋進行轉讓、買賣時均需到房地產管理部門辦理變更登記手續，當初買賣時違法沒有進行登記導致合同無效等等。那麼，原房主的説法是不是能站得住腳呢是否能導致買賣合同無效呢
5.簽訂合同時夫妻一方未到場簽名的合同是否無效呢趙律師認為，如果房產證上明確寫明瞭夫妻兩個人的名字，則一方單獨對外所簽訂的合同是效力待定的合同，除非有另一方的授權委託書。因為買方此時應當知道此房系夫妻共有財產，應當徵得另一方的同意，此時買方不構成善意取得，沒有兩人的簽名也無法辦理產權過户手續。如果有了授權委託書，買方則有理由相信是夫妻共同的決定，賣方構成表見代理，買方構成善意取得，合同是有效的。如果另一方事後對配偶的行為進行了追認，也應當認定合同有效。如果另一方在事後不予認可，則買賣合同是無效的。而當房產證上只有一個人的名字時，此時夫妻一方對外所籤買賣合同為有效合同，除非另一方能證明自己的配偶和買方有惡意串通損害自己的行為。因為，買房人為善意第三人，符合善意取得的條件時，法律為了維護市場交易秩序，應當認定合同有效。趙律師認為，在買賣任何性質房屋時，為了將來沒有任何後顧之憂，買方應當讓賣方夫妻兩人共同簽名，以防將來產生爭端。本人就曾代理過相關訴訟，一個案子打了兩年，打完一審打二審，打完二審再發還重審，後來總算達成了調解。
6.房改時是以標準價購買的房屋，單位有優先購買權，在出賣時未徵得單位同意是否有效呢在房改時是以市場價或成本價購買的公房不存在此問題，買房者取得房產證後公房即變成私房，此時可以自由買賣，不必徵得單位同意。但當房改是以標準價購買時，單位和個人對於房屋是共有關係，原房主對於房屋只享有部分產權，房產證上也肯定標明瞭共有權人。此時，買房人應當知道此房的權利人並非只有原房主，應當知道還有單位的產權。買房人不構成善意取得，買賣合同應當認定為效力待定。如果事後單位予以了認可，則應當認定合同有效。如果單位在知道或應當知道自己的合法權益受到侵害之日起________年內申請撤銷合同的，應當予以撤銷。但原房主無申請撤銷的權利。
7.法律規定，對____市房地產、私有房屋進行轉讓、買賣時，均需到房地產管理部門辦理變更登記手續，當初買賣時沒有進行登記是否導致合同必然無效呢趙律師認為，《____市房地產管理法》和相關法規定中要求買賣雙方對房產進行過户登記的規定是行政管理法規，而不是合同有效性的規定。合同的訂立有效性和進行房產變更登記是兩種法律關係，合同有沒有效力在訂立時已經確定，至於進行房產過户登記則是屬於合同履行的內容，與合同的效力無關。我國〈〈合同法的司法解釋一〉〉第九條規定：“法律、行政法規規定合同應當辦理登記手續，但未規定登記後生效的，當事人未辦理登記手續不影響合同的效力，合同標的物所有權及其他物權不能轉移。”最高人民法院《關於貫徹執行民事政策法律若干問題的意見》 56條規定：“買賣雙方自願，並立有契約、買方已交付了房款，並實際使用和管理了房屋，又沒有其他違法行為，只是買賣手續不完善的，應認為買賣關係有效，但應着其補辦房屋買賣手續。”〈〈民法典〉〉第十五條規定：“當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效；未辦理物權登記的，不影響合同效力。”
8.總之，趙律師認為，買賣房改房合同如果沒有極其特殊的情況，一般情況下是有效的。法律會支持已經成立並生效的合同，保護善意第三人的合法權益，維護合同的穩定性，保護“誠實信用”這一民法的帝王規則。和商品房買賣合同相比，最大的不同點就是在交易時，必須支付土地使用權出讓金，在其他方面沒有很大的區別。 二.集資房、安居房買賣合同效力。 1.我國經濟適用房包括集資房和安居工程房。集資房是單位為解決本單位內部職工居住困難而在單位取得的國有劃撥地上興建的住房。由單位進行了補貼，個人也出資購買，產權歸職工個人所有。安居工程房是由政府批准並提供劃撥地興建、由符合購買經濟適用房條件的個人出資購買的保本微利房。 2.按照建設部1999年出台的《已購公有住房和經濟適用住房上市出售管理暫行辦法》和2004年出台的《經濟適用住房管理辦法》及國務院2007年8月7日出台的《國務院關於解決____市低收入家庭住房困難的若干意見》的規定，經濟適用房經濟適用住房屬於政策性住房,購房人擁有有限產權。購買經濟適用住房不滿________年,不得直接上市交易,購房人因各種原因確需轉讓經濟適用住房的,由政府按照原價格並考慮折舊和物價水平等因素進行回購。購買經濟適用住房滿________年,購房人可轉讓經濟適用住房,但應按照屆時同地段普通商品住房與經濟適用住房差價的一定比例向政府交納土地收益等價款,具體交納比例由____市人民政府確定,政府可優先回購；購房人向政府交納土地收益等價款後,也可以取得完全產權。同時還對單位集資房規定，在優先滿足本單位住房困難職工購買基礎上房源仍有多餘的,由____市人民政府統一向符合經濟適用住房購買條件的家庭出售,或以成本價收購後用作廉租住房。各級國家機關一律不得搞單位集資合作建房；任何單位不得新徵用或新購買土地搞集資合作建房；單位集資合作建房不得向非經濟適用住房供應對象出售。
3.但在實踐中，也出現了買賣此兩種經濟適用房的情況。經濟適用房在有的是買賣房號，有的是在居住後________年內出賣，有的是在居住________年後出賣。在房地產市場漲價的情況下，有的賣方反悔，起訴至人民法院請求確認買賣合同無效。理由大致有：將單位集資房賣給了非本單位人員，其沒有本單位職工購房資格；在房產證未辦理下來之前就賣了樓號，買賣房屋必須要有房產證，無證買賣無效；原房主未居住滿________年就將經濟適用房賣掉，違反國家政策；原房主將經濟適用房賣給了不符合購買經濟適用房的買方，違反國家政策無效等等情況。那麼，他們的這些觀點是否能成立是否能導致合同的無效呢 3.趙律師認為，在國務院2007年8月7日出台《國務院關於解決____市低收入家庭住房困難的若干意見》以前，經濟適用房買賣合同依據《民法典》的規定是有效的，也是可以得到履行的，房管部門應當辦理過户登記。合同是雙方真實意思的表示；買房人構成善意第三人；將房屋賣給外單位職工，原房主居住未滿________年或賣給不符合購買經濟適用房的條件的買方，雖然不符合相關經濟適用房相關的政策，但這些政策只是部門規章，不是法律或行政法規，不是人民法院判決合同是否具有有效性的依據，且房屋管理部門也會予以辦理過户登記。 4.趙律師認為，經濟適用房和商品房有很大的區別，政策性極強，相關的政策規定越來越嚴格。經濟適用房的原房主只有有限的產權，經濟適用房不能自由在市場上流通。通過炒作經濟適用房而獲利與政府投資興建經濟適用房的目的背道而馳。為此，____市已經在2007年6月份叫停了集資房和經濟適用安居工程房的過户登記。《國務院關於解決____市低收入家庭住房困難的若干意見》是國務院發佈的意見，雖然不是行政法規，不是認定合同有效性的依據，但具有強制性，房屋行政管理部門必須遵照執行。買賣雙方如果違反了相關規定，則不能辦理過户手續。因此，今後，雖然經濟適用房的買賣合同是有效的，但存在履行上的障礙。即使原房主配合辦理過户，房屋管理部門將不會單純依據雙方的合同，在交納相關出讓金後為新房主辦理過户登記。新房主將無法取得房產證，不受法律的保護。因此，趙律師認為，買賣合同雖然有效，但無法得到履行，經濟適用房不能在市場上自由流通。如果想買經濟適用房，只能通過正當渠道，通過政府購買，而不要和原房主自由協商購買。 三.村證房（小產權房）買賣合同效力。 1.在農村集體土地上，只為本集體內部成員興建的房屋為村證房，或稱小產權房。由於是在集體土體上的房屋，而未經過徵收轉為國有土地，因此，無法取得市證，或稱大產權。 2.在本集體內部成員之間的房屋買賣合同是有效的。 3.非本集體內部的成員或____市居民，沒有在本集體購房的資格，雙方所簽訂的買賣合同是無效的。即使有的集體出台相關政策，允許外集體或____市居民購買，但村規民約無法對抗法律和行政法規。
首先，這類房屋買賣必然涉及到宅基地和集體土地的買賣，而宅基地買賣、集體土地的買賣是我國法律、法規所禁止的。
其次，宅基地使用權是集體經濟組織成員享有的權利，與特定的身份關係相聯繫，不允許轉讓。目前農村私房買賣中買房人名義上是買房，實際上是買地，在房地一體的格局下，處分房屋同時也處分了宅基地，損害了集體經濟組織的權益，是法律法規明確禁止的。第三，目前，農村這類房屋買賣無法辦理產權變更登記，故買賣雖完成，但買受人始終無法獲得所有權人的保護。第四，認定買賣合同有效不利於保護出賣人的利益，在許多案件中，出賣人相對處於弱者的地位，其要求返還私有房屋的要求關係到其生存權益。因此，所簽訂的合同均為無效。趙律師提醒那些圖便宜的買房者，村證房萬萬買不得，買房人不會取得房管部門的房產證，得不到法律保護，隨時都會被認定為無效，在房屋拆遷時也不會得到充分的補償。
返
合同效力 篇9
原告：_________________王__________，女，漢族，現就職於_____________市勞教所第_____大隊，電話：_____________
被告：_________________河北_______________房地產開發有限公司，地址：_________________市__________路__________號，
法定代表人：_________________張__________，電話：__________________
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩餘房款 _______ 元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告於20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位於__________縣_______________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20__年5月1日之前。協議生效後，原告如約向被告一次性支付總房款 _______ 元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：_________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”儘管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款 _______ 元，遲遲不予返還剩餘房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________王__________
_______ 年 _______ 月 _______ 日
附：_________________本訴狀一式二份
證據件
合同效力 篇10
如果我們想承包一些工程的話，個人工程承包合同書是必不可少的，但是個人工程承包合同書並不是想怎麼籤就怎麼籤的，國家對於這項合同如何簽訂也是有着明確的規定，也發表了明確的範本，下面我就為大家整理一下如何個人工程承包合同書的範本。
工程承包協議書
甲方：_________________
乙方：_________________
合同簽訂地：_________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議並共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________
2、工程地點：_________________
二、工程範圍及內容：_________________
工程量：_________________
承包形式：_________________
三、工期：_________________
1、開工日期：_________________
2、竣工日期：_________________
3、合同總工期為工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可後，工期可相應順延。
四、質量標準採用下列：_________________
1、工程質量達到省優至魯班獎;
2、工程質量評定等級為優良;
3、符合國家質量驗收標準;
4、雙方約定的標準、具體為：_________________
五、合同價款
本合同工程價款結算採用下列種方式：_________________
1、採用一次性包死總價的固定價格方式，總價為，如今後涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量超過5%的，雙方應另行簽訂補充協議。2、按實際發生的工程量結算。並按下列約定執行：_________________
(1)工程預算價：_________________(工程結束後按實結算)
工程單價：_________________(含外運等其他一切費用)
(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核後，由會計事務所或進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更籤證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，並在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人複核簽字，並由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批後方可生效，否則甲方有權不予認可。
(5)變更工程量在總承包價5%以內，無需追加合同，超過5%，須另訂合同。
(6)取費標準及説明：_________________土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式説明：_________________完成合格工作量上報甲方審核報批，並編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認後方可。
(8)合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。
六、付款方式
1、本工程預算款為：_________________
扣回工程預付款的方式為：_________________
2、工程款按方式支付，具體為：_________________
(1)本工程無預付款;
(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認後，支付合格已完工工程款的%;
(3)總工程款的%作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形，後支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應：_________________
八、質量及驗收
1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準，並按現行國家驗收規範執行。質量保證期年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低於小時，負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規範進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閲，不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收後方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告後小時內驗收完畢並出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。
7、竣工後，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工後天內提供符合規範性要求的竣工圖及全部竣工資料，並應一式份。
8、其他約定：_________________按圖紙説明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批准，安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批准的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批後執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯後於進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，並撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。
3、項目經理：_________________現場代表(乙方)：_________________
監理：_________________現場代表(甲方)：_________________
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：_________________乙方自行解決
十、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規範。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則後果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理並承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，並處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權採取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十一、甲方責任
1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兑現，應與乙方協商，並可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協議約定的義務以及負責
十二、乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協議內容的行為，甲方有權給予經濟處罰，直至終止合同。
3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及採取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切後果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知日內進場維修，日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
7、
十三、違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的承擔違約金，或每天按1000元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
十四、附則
1、本協議經雙方簽章後生效。
2、本協議於年月日在簽署。
3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：_________________乙方(簽章)：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
授權代表(簽字)：_________________授權代表(簽字)：_________________
年月日年月日
看到了這兒想必大家已經對個人工程承包合同書如何簽訂，怎麼簽訂有了一定的瞭解。籤合同並不是小事，籤合同不可以有任何馬虎和疏漏。我們一定要嚴格按照範本上面來簽訂，這樣才不會吃虧上當。以上就是我為大家整理的個人工程承包合同書範本。
合同效力 篇11
民商事審判中存在大量的合同需要批准的情形，如《商業銀行法》《證券法》《保險法》等法律都有購買商業銀行、證券公司、保險公司百分之五以上股權須經相關主管部門批准的規定。法律、行政法規規定某一類合同應當辦理批准後才能生效的，批准是合同的法定生效條件，未經批准的合同因欠缺法定生效條件而未生效。合同未生效，並不意味着沒有任何效力，其效力主要表現在以下幾個方面：一是具有形式拘束力。此時合同已經依法成立，任何一方當事人都不得擅自變更合同。二是不具有實質拘束力。合同未生效屬於欠缺生效要件的合同，有別於有效合同，一方不能直接請求另一方履行合同或者承擔該合同約定的違約責任。當事人請求履行合同、承擔其他違約責任的，人民法院應當向其釋明，告知其將訴訟請求變更為繼續履行報批義務。經釋明後當事人仍拒絕變更訴訟請求的，可以駁回其訴訟請求。三是可以通過辦理批准手續促成合同生效。未生效合同仍有通過辦理批准手續而趨於有效的可能，故也不同於無效合同。當事人直接請求確認合同無效的，人民法院不予支持。
吳律師總結，如果出現需要報批的合同，應當在合同中獨立約定未報批或未批准的違約責任條款，該條款不會因為該合同未報批，或未批准而無效。
合同效力 篇12
出賣人：
買受人：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商，一致同意簽訂如下房屋買賣協議，共同遵守。
一、甲方願意將坐落於，建築面積為平方米的號自有樓房，出售給乙方。
二、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款為人民幣萬元人民幣。
三、雙方約定，本協議簽訂之日，乙方一次性交清房款甲方同時將房屋鑰匙、與房產證明及各種身份證交付給乙方。雙方應該同時為對方出具相應的收到憑證。
四、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方因此而受到的經濟損失。
五、雙方對房屋質量無異議，房屋交付後，因房屋質量引起的糾紛，雙方不相互承擔賠償責任。
六、甲方所出售房屋為拆遷安置回遷房，甲方並未辦理產權登記手續，對此乙方完全知曉。乙方同意甲方關於房屋產權過户的承諾：甲方在能辦理產權登記時應該第第一時間辦理產權登記，甲方辦理完全產權登記後，應立即協助乙方辦理產權過户手續。甲方應該於________年月底前協助乙方辦理完產權過户事宜。
七、在辦理房屋產權轉移過户登記時，甲方應予全力協助。如因甲方的延誤，致使影響產權過户登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負賠償責任。
八、本協議簽訂前，該房屋如有應繳納的一切税收、費用，概由甲方負責。本協議簽訂後辦理房屋所有權證書費用為甲方負責。其他税費按有關法律規定，各自承擔。
九、甲方在房屋出售給乙方即乙方付清房款與甲方簽訂本合同後不得將房屋另行轉讓給他人，如若違約本約定應賠償房款總價外還應賠付房款總價款20%的違約金。
十、本協議簽訂後，雙方應該共同遵守。如違約，違約方除賠償對方相應經濟損失外，還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。
十一、甲方法定繼承人一致同意此次房屋買賣交易，並且同意本協議所有條款，甲方法定繼承人無此房屋的繼承權與使用權。
十二、在本協議履行過程中，雙方發生分歧應該協商解決，可以簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。協商不成，任一方均可起訴至房屋所在地人民法院。
十三、本協議一式兩份，雙方各執一份為憑。
十四、本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方：
身份證號：
通信地址：
電話：
日期：
乙方：
身份證號：
通信地址：
電話：
身份證號：
通信地址：
日期：
合同效力 篇13
甲方：
乙方：
甲乙雙方就房屋使用權轉讓事宜，經自願、平等、友好協商，達成轉讓協議如下：
一、房屋坐落、面積甲方將坐落於_________的房屋轉讓給乙方，該房屋登記面積共_________平方米。具體位置東至南至西至北至。上述房屋的使用權及附屬設施包括：甲方現有所在房屋的一切建設設施及水電户口等。終身歸乙方享有。
二、保證此房屋手續真實，來源合法，權屬清楚，四至界限清楚。若發生與甲方有關的權屬或債務糾紛，概由甲方負責，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責全部賠償。
三、轉讓金額該宗地的轉讓價格為人民幣_________元，大寫：_________元整。
四、付款方式及期限乙方向甲方預付人民幣_________萬元，剩餘款在取得房屋使用權證及相關手續後交付給乙方。
五、房屋交付時間：_________年____月____日。
六、房產歸屬
1.在該房屋上的房屋由乙方自行出資建造，房產歸乙方所有。
2.建房手續由甲方配合辦理，所涉費用由乙方承擔。
3.房屋建成後，在法律政策許可的前提下，甲方應無條件配合乙方將土地證和房產證辦理到乙方名下，所涉的相關費用均由乙方承擔。
七、違約責任本協議簽訂後，任何一方均不得反悔。如甲方反悔應當向乙方全額退還房屋轉讓款_________萬元，並償付違約金_________萬元，如造成乙方損失的，還應賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產增值部分)。
八、在法律政策許可的前提下，甲方應無條件配合乙方將房屋使用證和相關手續辦理到乙方名下，所涉的相關費用均由乙方承擔。甲方違反本協議導致房屋不能過户或無故進行交付，甲方應支付給乙方違約金_________萬元。
九、本協議一式二份，雙方各執一份。自甲、乙雙方簽字後生效，未盡事宜雙方協商解決。
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
_________年____月____日