承攬方: (以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯繫方式:
定作方: (以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯繫方式:
甲乙雙方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數量低於本合同數量 的,甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產,質量標準為甲方的企業標準,同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議,應於收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產品由甲方負責包裝,以加工產品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌,但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的註冊商標,(包括經核准的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的註冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案製版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元,製版效果圖案由乙方籤確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低於500箱;否則製版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運,由甲方代辦相關的託運手續,運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人後,則視為甲方已將加工物交付於乙方,該加工產品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中註明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單後,並收到乙方該批次預付款後 日交貨。委託承運人運輸的,以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應於要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時衝抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產品後,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩餘尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由於其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用並賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的,甲方應照數補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,並承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑑於加工產品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方籤蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
玻璃幕牆施工合同玻璃合同(2) | 返回目錄建設單位:
施工單位:
日 期:
施 工 合 同 書建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
甲乙雙方經平等協商,本着互相合作、緊密配合、分工負責的原則,就《城市碧園公寓b、c棟玻璃幕牆工程》達成以下條款,以便共同遵守。
第一條:工程範圍、造價數量、單價、總價1.1 工程範圍:
“城市碧園公寓b、c棟”建築外立面玻璃幕牆工程的內容包括:塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕牆、透明玻璃隱框幕牆等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中:mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65為淺灰色本體鋼化玻璃幕牆,其餘為鋼化透明白玻幕牆。
1.2 工程單價:
(詳見後附報價書之報價明細表)
1.3 工程數量及總價合計:
(詳見後附報價書之工程報價總表)
1.4 此總價結算時單價不變,面積按實際完工展開面積結算,如有設計變更、工程洽商、材料變化等,價格經雙方協商後以增補協議形式確定。
1.5 本報價中包括玻璃幕牆三性檢測費。
第二條:工程用料2.1 玻璃:幕牆的玻璃採用東莞銀通玻璃有限公司產的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻,按乙方提供的玻璃樣板確認。
2.2 鋁合金型材:
均選用佛山金固鋁業有限公司產的6063-t5鋁合金型材,鋁型材表面為銀白氧化處理,氧化膜厚度滿足aa15級要求,按乙方提供的樣品確認。
2.3 硅酮結構膠及密封膠:
選用鄭州中原膠廠產的mf811硅酮結構膠及mf889硅酮耐候密封膠,按乙方提供的樣品確認。
2.4 幕牆開啟配件:國產優質七執手。
2.5 鋼件:國產優質q235b鋼型材。
第三條:付款方式3.1 鋁合金型材、鋼件進場後七日內,甲方付給乙方合同總價的30%作為第一次工程進度款;
3.2 鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.3 玻璃安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.4幕牆安裝完成後,甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80%;
3.4 驗收合格後三十日內,甲方付到結算總價的97%給乙方,剩餘3%從驗收之日起一年保修期滿後,10日內一次性付清。
3.5 甲方如不按協議條款支付款項,乙方在約定時間五天內向甲方發出書面通知,甲方收到通知後七天內仍不能按時支付工程款,乙方有權停止施工,甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。
第四條:甲乙雙方責任4.1甲方責任:
4.1.1 提供本工程完整的建築施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料;
4.1.2 辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進場前,清除施工現場內影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關單位與乙方的協調會;
4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審,並進行簽署;
4.1.6組織和配合質檢及有關部門,監督檢查工程質量,及時籤認分部工程質量驗收,辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時,甲方接通知後48小時未到場驗收,則視為驗收合格;質量符合規定要求,驗收48小時後甲方代表不籤,視為已批准,乙方可繼續施工。
4.1.7組織協調乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8 在乙方遞交工程竣工書面報告後,組織有關部門進行玻璃幕牆驗收;
注:甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作,造成工期延誤,工期則相應順延。
4.2乙方責任:
4.2.1 對幕牆進行設計,經具有幕牆設計資質的設計單位籤準及甲方審核確認後方可使用,保證設計符合國家有關規範要求,對設計質量負責,承擔因設計質量問題引起的一切後果,並向甲方提交幕牆設計圖紙及計算書陸套。
4.2.2 嚴格按照批准的設計圖紙施工,服從甲方駐工地代表及工程監理的監督管理,發現問題及時糾正,對工程質量負責,承擔因工程質量問題引起的一切後果;
4.2.3 編制施工組織設計和工期進度計劃,並經甲方審核通過;
4.2.4 負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護,保護期間發生損壞,乙方原因乙方自費修復,非乙方原因損壞,由責任方負責修復,或乙方修復由甲方承擔追加合同價款;
4.2.5 嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規定,確保施工安全及文明施工;
4.2.6 作好施工原始記錄,在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7 提供完整的竣工驗收資料,保證驗收通過,如因乙方資料或其他原因,致使工程未能按時通過驗收,由此造成的甲方損失由乙方承擔。
第五條:工期5.1 開工日期:甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2 施工總工期:b棟40天,c棟50天,合同簽訂之日開始計算,滿足現場施工腳手架落架的要求。
5.3 工期順延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相應順延;
5.3.1 由於設計變更、工程量變化,引起施工程序和內容變化;
5.3.2 一週內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時;
5.3.3 由於戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4 甲方不按合同規定支付工程款;
5.3.5 其它非乙方原因的停工;
5.4 以上情況發生後七天內,乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出,向甲方提出書面報告,甲方代表在收到報告後兩天內予以確認答覆,否則視為同意。
第六條:工程質量6.1 工程質量等級:確保工程質量達到國家規定的“合格標準”,爭創優良工程。
6.2 工程驗收按甲方規定的各項參數及國內現有規範標準進行。
6.3 工程竣工後,乙方向甲方提供質量保證書,保證玻璃幕牆的施工符合設計及計算。
第七條:設計變更7.1 甲方變更設計,應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的,乙方接通知後應立即停止。
7.2 由於變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。
第八條:竣工、結算與保修8.1 工程具備竣工驗收條件後,甲方在接到乙方竣工報告後十天內,向所屬建設主管部門提交驗收申請,並組織有關部門進行驗收;如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收,視為竣工驗收報告已被批准,工程即告竣工即可辦理結算手續;如工程未驗收,而已開始使用,視為已驗收。
8.2 工程竣工驗收後,乙方向甲方提交結算書,甲方收到結算書後十天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書後十天內無正當理由不辦理結算,則認為已接受乙方結算報告,從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3 保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年,按國家規定的保修條款執行。
第九條:工程停建或緩建9.1 因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建,使合同不能繼續履行,雙方應簽訂工程停、緩建協議。
9.2工程停緩建後,乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作,按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件,支付相應的經濟支出,並按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。
第十條:其它10.1 所有甲乙雙方籤認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2 履行合同過程中發生爭議,雙方本着友好態度協商解決;協商不成,經雙方同意可申請有關主管部門調解;如調解不成,可向法院起訴。
10.3 本合同經雙方法人代表或法人授權代表籤並加蓋合同章後立即生效, 生效後無正當理由單方不能棄約, 棄約方需賠償對方的一切經濟損失。
10.4 本合同待工程驗收, 工程結算完成, 甲方支付完工程款,除有關保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿後有關保修條款終止。
10.5 本合同正本一式兩份, 雙方各執一份,副本陸份,雙方各執叁份。均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
(或委託代理人): (或委託代理人):
開户銀行: 開户銀行:帳 號: 帳 號:電 話: 電 話:傳 真: 傳 真:地 址: 地 址:郵 編: 郵 編:
玻璃幕牆施工合同玻璃合同(3) | 返回目錄建設單位:
施工單位:
日 期:
施 工 合 同 書
建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
甲乙雙方經平等協商,本着互相合作、緊密配合、分工負責的原則,就《城市碧園公寓B、C棟玻璃幕牆工程》達成以下條款,以便共同遵守。
第一條:工程範圍、造價數量、單價、總價
1.1 工程範圍:
“城市碧園公寓B、C棟”建築外立面玻璃幕牆工程的內容包括:塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕牆、透明玻璃隱框幕牆等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中:MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65為淺灰色本體鋼化玻璃幕牆,其餘為鋼化透明白玻幕牆。
1.2 工程單價:
(詳見後附報價書之報價明細表)
1.3 工程數量及總價合計:
(詳見後附報價書之工程報價總表)
1.4 此總價結算時單價不變,面積按實際完工展開面積結算,如有設計變更、工程洽商、材料變化等,價格經雙方協商後以增補協議形式確定。
1.5 本報價中包括玻璃幕牆三性檢測費。
第二條:工程用料
2.1 玻璃:幕牆的玻璃採用東莞銀通玻璃有限公司產的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻,按乙方提供的玻璃樣板確認。
2.2 鋁合金型材:
均選用佛山金固鋁業有限公司產的6063-T5鋁合金型材,鋁型材表面為銀白氧化處理,氧化膜厚度滿足AA15級要求,按乙方提供的樣品確認。
2.3 硅酮結構膠及密封膠:
選用鄭州中原膠廠產的MF811硅酮結構膠及MF889硅酮耐候密封膠,按乙方提供的樣品確認。
2.4 幕牆開啟配件:國產優質七執手。
2.5 鋼件:國產優質Q235b鋼型材。
第三條:付款方式
3.1 鋁合金型材、鋼件進場後七日內,甲方付給乙方合同總價的30%作為第一次工程進度款;
3.2 鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.3 玻璃安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.4幕牆安裝完成後,甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80%;
3.4 驗收合格後三十日內,甲方付到結算總價的97%給乙方,剩餘3%從驗收之日起一年保修期滿後,10日內一次性付清。
3.5 甲方如不按協議條款支付款項,乙方在約定時間五天內向甲方發出書面通知,甲方收到通知後七天內仍不能按時支付工程款,乙方有權停止施工,甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。
第四條:甲乙雙方責任
4.1 甲方責任:
4.1.1 提供本工程完整的建築施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料;
4.1.2 辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進場前,清除施工現場內影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關單位與乙方的協調會;
4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審,並進行簽署;
4.1.6組織和配合質檢及有關部門,監督檢查工程質量,及時籤認分部工程質量驗收,辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時,甲方接通知後48小時未到場驗收,則視為驗收合格;質量符合規定要求,驗收48小時後甲方代表不籤,視為已批准,乙方可繼續施工。
4.1.7組織協調乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8 在乙方遞交工程竣工書面報告後,組織有關部門進行玻璃幕牆驗收;
注:甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作,造成工期延誤,工期則相應順延。
4.2 乙方責任:
4.2.1 對幕牆進行設計,經具有幕牆設計資質的設計單位籤準及甲方審核確認後方可使用,保證設計符合國家有關規範要求,對設計質量負責,承擔因設計質量問題引起的一切後果,並向甲方提交幕牆設計圖紙及計算書陸套。
4.2.2 嚴格按照批准的設計圖紙施工,服從甲方駐工地代表及工程監理的監督管理,發現問題及時糾正,對工程質量負責,承擔因工程質量問題引起的一切後果;
4.2.3 編制施工組織設計和工期進度計劃,並經甲方審核通過;
4.2.4 負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護,保護期間發生損壞,乙方原因乙方自費修復,非乙方原因損壞,由責任方負責修復,或乙方修復由甲方承擔追加合同價款;
4.2.5 嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規定,確保施工安全及文明施工;
4.2.6 作好施工原始記錄,在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7 提供完整的竣工驗收資料,保證驗收通過,如因乙方資料或其他原因,致使工程未能按時通過驗收,由此造成的甲方損失由乙方承擔。
第五條:工期
5.1 開工日期:甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2 施工總工期:B棟40天,C棟50天,合同簽訂之日開始計算,滿足現場施工腳手架落架的要求。
5.3 工期順延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相應順延;
5.3.1 由於設計變更、工程量變化,引起施工程序和內容變化;
5.3.2 一週內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時;
5.3.3 由於戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4 甲方不按合同規定支付工程款;
5.3.5 其它非乙方原因的停工;
5.4 以上情況發生後七天內,乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出,向甲方提出書面報告,甲方代表在收到報告後兩天內予以確認答覆,否則視為同意。
第六條:工程質量
6.1 工程質量等級:確保工程質量達到國家規定的“合格標準”,爭創優良工程。
6.2 工程驗收按甲方規定的各項參數及國內現有規範標準進行。
6.3 工程竣工後,乙方向甲方提供質量保證書,保證玻璃幕牆的施工符合設計及計算。
第七條:設計變更
7.1 甲方變更設計,應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的,乙方接通知後應立即停止。
7.2 由於變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。
第八條:竣工、結算與保修
8.1 工程具備竣工驗收條件後,甲方在接到乙方竣工報告後十天內,向所屬建設主管部門提交驗收申請,並組織有關部門進行驗收;如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收,視為竣工驗收報告已被批准,工程即告竣工即可辦理結算手續;如工程未驗收,而已開始使用,視為已驗收。
8.2 工程竣工驗收後,乙方向甲方提交結算書,甲方收到結算書後十天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書後十天內無正當理由不辦理結算,則認為已接受乙方結算報告,從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3 保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年,按國家規定的保修條款執行。
第九條:工程停建或緩建
9.1 因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建,使合同不能繼續履行,雙方應簽訂工程停、緩建協議。
9.2工程停緩建後,乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作,按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件,支付相應的經濟支出,並按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。
第十條:其它
10.1 所有甲乙雙方籤認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2 履行合同過程中發生爭議,雙方本着友好態度協商解決;協商不成,經雙方同意可申請有關主管部門調解;如調解不成,可向法院起訴。
10.3 本合同經雙方法人代表或法人授權代表籤並加蓋合同章後立即生效, 生效後無正當理由單方不能棄約, 棄約方需賠償對方的一切經濟損失。
10.4 本合同待工程驗收, 工程結算完成, 甲方支付完工程款,除有關保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿後有關保修條款終止。
10.5 本合同正本一式兩份, 雙方各執一份,副本陸份,雙方各執叁份。均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
(或委託代理人): (或委託代理人):
開户銀行: 開户銀行:
帳 號: 帳 號:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
地 址: 地 址:
郵 編: 郵 編: