廣告牌轉讓合同範本 篇1
甲方：
乙方：
甲方有魏牆村第六小組3號橋頭西側廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：
第1條 甲方廣告牌位於魏牆村第六小組3號橋頭西側(橫山縣魏牆村)。
第2條 甲方所轉讓的此廣告牌用地是與魏牆村第六小組所取得合同用地，時間為四年，即從20xx年9月12日至20xx年9月12日止。;乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂合同之日)至20xx年9月12日止。20xx年9月12日以後土地使用權由乙方自己承擔。在20xx年9月12日前乙方不再承擔有關租用土地費用。
第3條 由於甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方後若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。
第4條 付款方式：簽訂合同之日，乙方一次付清轉讓金柒萬伍千元(75000元)。
第5條 此合同履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。
第6條 本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此合同至簽字之日起生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
電 話：
法定代表人(簽字)：電 話：
年 月 日
廣告牌轉讓合同範本 篇2
甲方：
乙方：
現甲方將沿途4塊廣告牌所有權轉讓給乙方，為了維護雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：
1、甲方四塊廣告牌分別位於國道)：①線425k+910m右側;②線427k+380m左側;③線427k+380m右側;④附線428k+400m左側。面積均為20m*7m*2面=280㎡
2、甲方所轉讓的四塊廣告牌應為根據法律規定的程序所取得出讓所有權的，並同意將本協議約定廣告牌的所有權轉讓給乙方;乙方一次性支付轉讓金為人民幣*元。
3、簽署本協議後乙方願意先支付轉讓金*元，由甲方到相關部門負責辦理所有審批手續。甲方應在簽署協議15日內將相關審批手續全部交給乙方，乙方在15日內將剩餘轉讓金額*元支付給甲方。
4、甲方所建造的廣告牌質量應是符合國家相關安全規定標準的，所有相關手續齊全，如有質量或安全問題，甲方應負全責。
5、甲方應協助乙方解決與當地鎮(村)政府部門有關協調事宜。
6、除不可抗力因素外，甲方或乙方違約，違約方應承擔因違約而造成的直接經濟損失，另按合同總額20%處以違約金。
7、本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。
8、本協議未盡事宜，可由雙方約定後作為協議附件，與本協議具有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字： 蓋章： 蓋章：
*年* 月* 日
廣告牌轉讓合同範本 篇3
出讓方(甲方)：
受讓方(乙方)：
甲方在國道 處有 塊廣告牌所有權、經營權轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，就乙方取得該廣告牌事宜，達成以下合同條款 ，以資共同遵守：
第一條 合同標的位置、廣告牌形式、規格
1、甲方廣告牌分別位於
2、廣告牌形式： 跨街廣告 。 規格
第三條 合同轉讓費用、支付日期
簽訂本合同時一次性支付廣告牌轉讓費不含税人民幣(大寫)： 。付款賬號：
第四條 產權歸屬
乙方付清轉讓費後，上述4塊廣告牌(含基礎及牌架)的所有權和經營權，自動轉歸乙方所有。
第五條 廣告牌維護
1、乙方取得廣告牌所有權和經營權後，廣告牌架(含基礎)由 乙方負責進行日常維護並支付相應費用，具體事項為：廣告牌架及柱體除鏽防腐、刷漆及基礎、牌架、柱體的加固，版面毀損修復及更換等事宜。
第六條 雙方權利及義務
一、甲方權利及義務
1.1協助乙方把廣告牌過户給乙方。
1.2廣告牌過户前，協助乙方年審廣告牌和廣告發布手續便利，(甲方提供蓋章、責任乙方承擔)。
二、乙方權利及義務
2.1過户手續由乙方負責完成。如過户手續無法完成，責任由乙方承擔。
2.2廣告牌的過户、年審等相關手續由乙方負責，公路佔地費用等相關費用由乙方自行繳納。
2.3若有政府行為、安全問題、欠費、規劃調整、自然災害等不可抗力因素。導致廣告牌需要拆除的，一切拆除費用、損失由乙方承擔。
2.4負責廣告牌的安全責任，若出現安全事故，均由乙方承擔法律責任和經濟責任。
2.5自覺接受廣告位所轄區域路政部門監督與管理。涉及公路行車安全、廣告版面審批及因樹木遮擋影響廣告牌或其他原因影響廣告牌經營的，由乙方自行協調解決。
2.6應嚴格按照國家規定與要求發佈廣告;不得發佈有損公路形象的內容廣告及國家明令禁止的其他廣告內容。保證發佈的版面內容經報所在地工商行政管理部門審批。若未經審批擅自發布，一切責任由乙方承擔。
2.7因乙方發佈廣告版面內容涉及知識產權而引發的侵權、訴訟等案件的，乙方對此承擔所有法律及經濟賠補償責任(包括但不限於甲、乙雙方為此付出的一切訴訟費用、合理的律師費用或終審判決中的賠償金額等)。
2.8乙方在施工、發佈版面過程中，乙方須負責僱傭工人人身安全，並對自身經營管理行為負完全的安全管理責任及對此承擔所有法律責任、經濟賠(補)償費用。
2.9乙方應加強廣告牌的維護與管理，由於乙方管理不善等人為因素造成廣告牌及附屬設施損毀，由乙方負責。
第七條 其他事項
因 附近的廣告正在發佈過程中，廣告畫面需要保持在 。在此期間，廣告位的維護、安全等責任，由乙方負責。 在此之後，按照合同約定履行。
第八條 違約責任
1、合同生效後，任何一方不得擅自單方解除合同。
第九條 爭議的解決
合同履行期間雙方發生爭議，雙方應友好協商解決;如果雙方無法協商解決，可選擇以下種方式解決爭議：向萬州人民法院起訴。
第十條 合同生效
1、本合同從合同雙方簽字蓋章後生效。
2、本合同一式四份，甲方持一份，乙方持一份，每份均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表或授權代理人簽字：
聯繫人：
聯繫電話：
聯繫地址：
法定代表或授權代理人簽字： 聯繫人： 聯繫電話： 聯繫地址：
簽訂日期： 年 月 日
合同簽訂地：
廣告牌轉讓合同範本 篇4
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及有關法律、法規、規章的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，簽訂本合同。
廣告客户名稱(甲方)：__________________________
廣告發布單位名稱(乙方)：______________________
第一條 廣告發布概況
(一)廣告發布內容：_______________________________________。
(二)廣告媒體形式：_______________________________________。
(三)廣告發布時間：_______________________________________。
(四)廣告發布地址和位置：_________________________________。
(五)媒體規格和麪積：_____________________________________。
(六)廣告發布數量：_______________________________________。
第二條 合同價款及支付方式
(一)本合同價款為：人民幣_____________元，大寫____________圓。一次性支付。
第三條 乙方提供發佈的內容必須符合《廣告法》及相關法規的要求，因其內容及版權問題所導致的法律責任由乙方承擔相應後果。
第四條 乙方需向甲方提供本單位的資質證明。若提供虛假證件，所造成的一切後果由乙方承擔。
第五條 發佈內容採用經乙方簽字認可後的樣稿內容。定稿後，甲方不得隨意改動。
第六條 雙方責任：
1、甲方負責向主管部門辦理相關報批手續，藥品、醫療器械、食品、農藥、房地產等行業須相關部門特殊廣告批文的，由乙方負責提供。
2、甲方負責合同期內廣告及載體的安全、養護和維修。
3、乙方簽字確認後的廣告樣稿為本合同附件，與本合同一併保存。
4、定稿後乙方再提出修改要求，所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間由乙方負責。
5、乙方應在甲方提交樣稿之日起3個工作日內定稿，逾期視為同意發佈。
6、乙方應在合同簽定後7個工作日內付款，否則，除支付拖欠的廣告費用外，按每日合同總額3‰向甲方支付違約金。
7、甲方未按合同約定的要求發佈廣告，若無正當理由的，應向乙方支付合同總額3%的違約金。
8、合同簽定後，定稿前若乙方提出撤消的，應向甲方支付合同總額3%的違約金。
9、在合同期內，如因廣告設備被盜、損壞及供電部門的原因導致廣告不能正常發佈的，不視為甲方違約。如因惡劣氣候或其它不可抗力影響廣告正常發佈的，雙方互不承擔責任。
10、若遇市政建設或行政管理需要，政府有關部門依法要求撤除户外廣告的，甲、乙雙方應無條件執行，甲方不負違約責任，但應向乙方退還相應的廣告費用。
11、甲方有義務為乙方保守其商業機密。
第七條 合同續簽：
合同期滿前1個月，雙方可重新商討延長本合同事宜。同等條件下，乙方享有優先權。如合同期滿前1個月乙方未辦理續簽手續，則合同期滿後乙方不再享有優先權，其廣告位置不予保留。
第八條 附則：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
2、合同附件為本合同不可分割的一部分。
3、合同中未盡事宜或本合同如需修改，可簽訂補充合同。
4、本合同自簽字蓋章之日起生效。
5、合同內容如與國家法律、法規相沖突的，以國家法律、法規為準。
6、因本合同產生的爭議，雙方當事人應友好協商解決。協商未果，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
第九條 其他約定事項：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌轉讓合同範本 篇5
甲方：
乙方：
甲乙雙方就甲方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：
1.廣告牌設置地點： ，面積 平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置。
2.甲方須支付乙方廣告費，每年 元整，並以下列方式支付：
A.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計 元整。
B.廣告牌設置完成之日，即 年 月 日(廣告牌設置完成日)，支付餘額 元整。
3.乙方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。
4.乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
5.本合同有效期間自 年 月 日起，至 年 月 日止，為期 年。
本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌轉讓合同範本 篇6
甲方：
乙方：
現甲方將沿途4塊廣告牌所有權轉讓給乙方，為了維護雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：
1、甲方四塊廣告牌分別位於國道)：①線425k+910m右側;②線427k+380m左側;③線427k+380m右側;④附線428k+400m左側。面積均為20m*7m*2面=280㎡
2、甲方所轉讓的四塊廣告牌應為根據法律規定的程序所取得出讓所有權的，並同意將本協議約定廣告牌的所有權轉讓給乙方;乙方一次性支付轉讓金為人民幣*元。
3、簽署本協議後乙方願意先支付轉讓金*元，由甲方到相關部門負責辦理所有審批手續。甲方應在簽署協議15日內將相關審批手續全部交給乙方，乙方在15日內將剩餘轉讓金額*元支付給甲方。
4、甲方所建造的廣告牌質量應是符合國家相關安全規定標準的，所有相關手續齊全，如有質量或安全問題，甲方應負全責。
5、甲方應協助乙方解決與當地鎮(村)政府部門有關協調事宜。
6、除不可抗力因素外，甲方或乙方違約，違約方應承擔因違約而造成的直接經濟損失，另按合同總額20%處以違約金。
7、本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。
8、本協議未盡事宜，可由雙方約定後作為協議附件，與本協議具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌轉讓合同範本 篇7
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：
一?項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好後，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格後一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的户外廣告標準及相關的質量標準，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、製作、安裝工期
1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，並通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，並通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、颱風等自然災害，由雙方協商順延工期。
六、雙方權利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑑定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方簽字：(蓋章) 聯繫電話：年 月 日
乙方簽字：蓋章) 聯繫電話：(年 月 日 日
廣告牌轉讓合同範本 篇8
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交日期計算，雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂後，訂作商付給承攬方元，在加工量達到_%，定作方付給承攬方_元，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方_元，預留_元作為質保金一年後付清。定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金__元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%或酬金總額的__%違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__各留存一份。
定作方：承攬方：
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開户銀行：開户銀行：
帳號：帳號：
日期：
廣告牌轉讓合同範本 篇9
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：
一､項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好後，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格後一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的户外廣告標準及相關的質量標準，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、製作、安裝工期
1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，並通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，並通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、颱風等自然災害，由雙方協商順延工期。
六、雙方權利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑑定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌轉讓合同範本 篇10
甲方：______________
乙方：______________
甲、乙雙方在平等自願的情況下，經協商一致，根據及有關法律規定，簽訂本合同並共同遵守。
1.合作事項：乙方租賃____大樓外牆廣告位，並支付一定的租賃費於甲方。
2.廣告設置地點：____省____市____路____號____大樓外牆，具體位置見22.1《效果圖》。
3.廣告規格及廣告牌製作形式
3.1 靠____一邊：____米(寬)________米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;
3.2 靠____一邊：____米(寬)________米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;
3.3 大樓正面：____米(寬)________米(高)=____平方米，鋼構架、三面翻和射燈加背膠噴畫。
4.權力與義務
4.1 乙方負責廣告位的規劃和廣告牌形式的設計。
4.2 乙方負責廣告牌的設計、建設、安裝、建設所產生的所有費用，和租賃期內向城市管理局繳交其規定的場地佔用費。
4.3 乙方負責租賃期內廣告牌、三面翻機構、廣告畫面、電氣照明系統等申報、安裝及維護，並承擔由此而產生的費用。
4.4 乙方負責租賃期內廣告牌的一切招商工作，所有收益歸乙方所有。
4.5 乙方建設廣告牌時，不得隨意加建或更改經由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸、廣告牌形式及廣告牌的結構，以免影響建築物結構，如因現場條件的限制，可建議可行的解決方案，與甲方協商解決。
4.6 乙方與甲方協商並取得認可後，有權將此廣告牌經營權外包給第三方，其不影響本合同的效力。
4.7 乙方在租賃期內發佈的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規，並承擔違反《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規而產生的責任。
4.8 乙方確保在同等條件下，____大樓的租户和業主擁有優先投放廣告的權利。
4.9 乙方承擔廣告牌圖紙審核費(______萬元內)、設計費(______萬元)、鋼結構安裝施工資質掛靠費(______萬元內)、甲方工程師驗收費(______萬元);如在簽訂合同後，因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產生其它的費用，乙方無需負責。
4.10 甲方有責任協助公關____省____市城市管理局、____省____市規劃局等政府行政部門，令該受租賃的廣告位置可按規定發佈廣告，及協助乙方獲得該位置的廣告發布權。
4.11 建設期間，甲方有責任協助乙方創造有利的施工環境，安排好場地、用電及協助溝通的人員。
4.12 甲方作為建築物業主對廣告牌擁有建議權和驗收權。
4.13 甲方有義務監督廣告牌的運作是否正常，如見不正常，即通知乙方。
4.14 甲方有責任在力所能及的情況下，按乙方的請求，設定有利於招商的條件或環境(如：幫助乙方收集並提供租户的聯繫資料;介紹租户給乙方認識;協助乙方設立招商電話等等)。
4.15 甲方享有建築物業主的權利，有責任在乙方的付款期內以書面的形式向乙方催收場地租賃費，並享有乙方付予的場地租賃費。
5.場地建設期：______年______月至______年______月，如遇不可抗力因素，時間相應順延;
6.場地租賃期及租賃費：
6.1 完工並驗收合格之日或 `A 年月日(兩者取早發生的時間)至年月日，即年時間;
6.2 場地租賃管理費(含税價)：______元/年__________年=____________元;即大寫人民幣：__________________。
7.付款方式
7.1 自工程完工並經驗收合格之日起______個工作日內，乙方向甲方支付首年第一期租賃費，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：__________________;
7.2 ______年______月______日前後各一週內，乙方向甲方支付首年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;
7.3 ______年______月______日前後各一週內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第一期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;
7.4 ___________年______月______日前後各一週內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;
7.5 其它的租賃款支付方式，依此類推;
8.驗收
8.1 廣告牌完工後，由甲方、乙方委託的施工方、設計方、甲方選定的工程師或驗收機構進行四方驗收;
8.2 驗收合格後，四方各執一份驗收報告留底。
9.質量保證
9.1 甲乙雙方應保持密切的溝通，乙方每次的畫面更換，廣告牌、三面翻、電氣照明系統等維護，應將情況全面如實地-、電話、傳真或上門通知給甲方，以令甲方有所準備;
9.2 乙方須保證户外廣告設置物及廣告畫面質量良好;如在發佈期內廣告畫面出現破損或嚴重褪色，乙方應在______個工作日內將其修復或更換，並將修復或更換的情況通報甲方;如該廣告牌因不可抗力的因素令發佈受影響，甲方在得到市有關主管部門的認可後，按每延誤一天順延一天廣告位租賃期給乙方;如該廣告牌因意外暫時停止發佈，乙方應及時通知甲方;如該廣告牌在發佈期內被政府徵用，甲方應及時通知乙方，並與乙方協商後，方能答覆政府，同時甲方還應配合乙方向政府辦理相關費用補償事宜，所有費用補償金歸乙方所有。
9.3 廣告照明時間每天不少於______小時(廣告照明時間視季節而調整，一般為每日的______—______)。三面翻運轉時間為每天______個小時，即每日的______—______，可視需要而調整。
10.產權關係
10.1 乙方擁有廣告牌在租賃期內的產權所有權，
10.2 乙方的租賃期滿後，在甲方向乙方支付完廣告牌的剩餘價值之前，此廣告牌的所有權仍歸乙方所有，甲方不得擅自處理此廣告牌的租賃權;在甲方向乙方支付完此廣告牌的剩餘價值之後，此廣告牌的所有權歸甲方所有，甲方處理廣告牌的任何事項都與乙方無關。
10.3 乙方在租賃期內和租賃期滿後甲方支付剩餘價值前，雖然擁有廣告牌的所有權，但不能因雙方的合作終止而擅自拆卸廣告牌。
10.4 廣告牌的所有權和剩餘價值的交接只由甲乙雙方操作。
11.租賃期滿處理方式
11.1 待乙方的租賃期將滿的半年內，甲方須以建築物業主的身份或建築物業主委託人的身份及時與市城管局、市規劃局等政府相關部門協商，爭取此廣告牌的擁有權、租賃權或支配權;
11.2 乙方的租賃期滿後，若甲方擁有該廣告牌資源的擁有權、租賃權或支配權，應優先考慮將廣告牌資源租賃權交給乙方，並保證乙方在同等條件下擁有該廣告資源的優先租賃權;
11.3 若乙方的租賃期滿後，甲乙雙方的任何一方經再三思量後，無意再繼續合作下去，在沒有第三方願意承接此廣告牌的租賃權前，甲方可延遲支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值，但此期間不可發佈任何形式的廣告;在有第三方願意承接此廣告牌的租賃權後，甲方應在第三方承接此廣告牌之日起的一個月內向乙方支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值;如甲方逾期不付給乙方，乙方有權阻止第三方承接單位發佈廣告。
11.4 廣告牌的剩餘價值應由甲乙雙方友好協商，或由甲乙雙方認可的工程評估公司或個人評估，雙方任何一方不認可的評估公司或個人評估出來的剩餘價值都視作無效;如甲乙雙方經友好協商和評估公司或個人的評估都無法解決的，可向當地訴訟委員會或人民法院訴訟解決。
12.政府因素：在媒體發佈期內，如因國家或地方政府的政策、法規、法令等原因，造成本合同無法繼續履行或中斷履行的，甲乙雙方在與政府處理完相關事宜後，應順延廣告位租賃期，其善後事宜由雙方友好協商解決。
13.不可抗力：指本合同簽訂後發生的一方無法合理控制的、阻止並妨礙一方全部或部分履行其在本合同項目義務的任何事件，包括但不限於地震、颱風、水災、大雨、其它自然災害、戰爭、暴動、罷工、騷亂、譁變等。由不可抗力因素造成本合同無法履行或延遲履行，甲乙雙方應盡力消除，並可免除責任;但在不可抗力因素消除之後，雙方繼續履行合同，廣告位租賃期也相應順延。
14.安全責任：在安裝和租賃期內，因廣告牌、廣告畫或廣告牌的相關設備而造成人員、財產等損害，與甲方無關，應由乙方承擔所有責任;在安裝和租賃期以外，與此廣告牌有關的任何責任、事故，都與乙方無關，其責任人為甲方。
15.保密制度
15.1 甲乙雙方應保密雙方的合作關係和方式，不得向第三方透露;
15.2 甲乙雙方應保守合同條款的祕密，不得向任何第三方透露合同的條款。
16.本合同自雙方簽章之日起生效，至租賃期結束且甲方已經支付廣告牌的剩餘價值之日止，如需續期，需另行簽訂合同。
17.違約責任
17.1 若因乙方無故拖延工期而影響了甲方的正常營業，每逾期一天，乙方支付甲方一年場地租賃管理費的______元作違約金;
17.2 如乙方未能按本合同約定的時間內支付場地租賃管理費給甲方，甲方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利，並自本合同約定的付款時間算起，每日按一年場地租賃管理費的______向甲方支付違約金;若經甲乙雙方協商後對工作一致推遲，則收款時間相應順延;
17.3 如因甲方的原因導致乙方的工期延誤、合同不能履行等，乙方有權單方面終止本合同，並由甲方賠償乙方的一切損失;
17.4 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，並友好協商，辦理合同終止手續，並由責任方賠償非責任方由此造成的經濟損失;
17.5 甲方必須確保乙方的租賃期，不得因____大樓的業主或____大樓的承包商的變更而影響了本合同規定乙方所擁有的權益，否則視為甲方毀約，並由甲方賠償乙方的一切損失。
18.爭議或糾紛處理：在本合同履行期內，雙方發生爭議時，雙方可採取友好協商解決或請有關部門進行調解;如當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
19.在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽訂補充合同，並具有同等法律效率。
20.如因甲乙雙方的任何一方的變更，其責任與義務應由變更方的下一繼承者承擔，本合同的法律效率依然有效。
21.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
22.附件
22.1《效果圖》
22.2《廣告牌結構圖》
甲方：_______________ 乙方：__________________
籤代表：___________ 籤代表：______________
開户銀行：___________ 開户銀行：______________
帳號：_______________ 帳號：__________________
地址：_______________ 地址：__________________
電話：_______________ 電話：__________________
傳真：_______________ 傳真：__________________
籤日期：____________年___________月________日
網址：_________________________________________
電子郵箱：___________________________________
廣告牌轉讓合同範本 篇11
1.廣告牌設置地點：規定於乙方建築物屋頂前側，面積_________平方米。
2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，並以下列方式支付
1）.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
2）.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日，支付餘額_________元整。
3）.自第二年始，應於該年月日之前付清該年年設置費的金額。
3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，並要求甲方立即撤除廣告牌
1）.未按本合同的約定支付設置費;
2）.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
3）.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。
如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方：_________
代表人：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
廣告牌轉讓合同範本 篇12
甲方：
乙方：
雙方本着互利互惠、共同發展的原則，經充分協商，甲方委託乙方經營管理位於梧州市東出口收費站旁的Τ型廣告牌。為了明確雙方的權利義務，特訂立本合同：
一、 乙方管理期限：
從20xx年1月1日起至20xx年12月30日止。
二、 盈餘分配及核算方式:
1、 核算方式：帳務公開、實收實支、獨立核算、共負盈虧、共擔風險。
2、 盈餘分配，以成交額為依據，減除支出後甲乙雙方第一年和第三年按純利(甲方)2:1 (乙方)比例分配;第四年至第六年甲乙雙方按純利 1:1 比例分配。
3、 甲乙雙方共同支出：廣告製作費、設計費、廣告畫税金、裝卸畫人工費、業務費、業務員和辦證員工資。
三、 雙方權利和義務
1、由乙方出資製作廣告牌並安裝，所有費用劃入成本。
2、 乙方全權經營管理廣告的一切日常事務，甲方不予干涉。
3、 乙方負責製作完成所有廣告設立位置的效果示意圖，甲方積極提供給乙方所需的資料及相關文件。
4、 乙方按照相關規定，向相關職能部門辦理户外廣告發布審批手續，繳納法律、法規規定的費用。甲方有義務協助乙方辦理一切相關手續。
5、 為了維護雙方的利益，雙方都有對外開展業務的義務，但甲方只能協助乙方進行業務洽談。
6、 本合同內的合作項目所發生的一切收入及支出費用必須通過乙方廣告公司進行收支，合作期間內，乙方有義務做到財政分明並有義務隨時接受甲方監督檢查，包括財政收支。
7、 合同期間，甲方廣告牌的廣告設置權和廣告發布權屬於乙方所有，甲方不能與除乙方外的第三方合作經營。
8、 甲方如將廣告牌所有權轉移給第三方後，該第三方即成為本合同的當然甲方，在本合同下享有權利、承擔義務;甲方必須保證使第三方充分了解甲、乙雙方在本合同中的權利和義務。
9、 乙方有權要求甲方與第三方(新所有權人)在簽訂該公司所有權轉讓、抵押合同時必須在合同內註明乙方與第三方(新所有權人)仍可繼續本合同的延續及履行。
四、 違約責任:
1、 甲乙雙方不得中途終止本合同。如有一方中途終止，除賠償因終止合同造成的全部支出和損失外，再支付本合同保證金五倍金額作為違約金。
2、 合同期間，任何一方不履行本合同中條項，給另一方造成直接經濟損失的，受損方有權解除本合同，並要求對方賠償造成的可見或預見的損失。
3、 合同期間，甲方只能委託乙方經營，如甲方與第三方簽訂，則視為違約;因違約而產生的一切損失均由甲方承擔，並給予乙方拾萬的經濟補償。
4、 由於一方的過失，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行時，由過失的一方承擔違約責任;如屬雙方的過失，根據實際情況，由雙方分別承擔各自負的違約責任。
五、 任何一方對由於不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任，但應儘量採取一切必要的補救措施以減少因不可抗力造成的損失。
六、 因履行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1、 由梧州市仲裁委員會仲裁。
2、 向梧州市中級人民法院起訴。
七、 甲、乙雙方在簽署本合同時，對各自的權利、義務、責任清楚明白，並願按合同規定嚴格執行。如一方違反本合同，另一方有權按本合同規定索賠。
八、 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，合同雙方各執一份，送鑑證機關一份。均具有相同的法律效力。
九、 本合同未盡事宜，雙方另行協商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌轉讓合同範本 篇13
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律 、法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，甲乙雙方就本廣告位的租賃達成如下協議：
第一條 廣告位基本情況：
1、廣告牌位置：___________ ______
2、廣告牌規格及面積：_______________ ___
3、廣告牌製作材料：鋼骨架、面貼鍍鋅鐵皮
第二條 租賃期限：
該廣告位租賃期為 年，即從 年 月 日至 年 月 日止(以實際租賃時間為準)。特注：前叁年每年租金為壹萬貳仟元正，後兩年每年租金為壹萬伍仟元正。
第三條 合同總額和付款方式：
1、 廣告牌租賃費金額共計人民幣： 每年，後兩年 每年。
2、 廣告牌租賃費支付時間和支付方式：合同簽訂後一次性付清廣告租賃費用。(如按每年支付租金，必須提前一個月支付下年費用。)
第四條 雙方責權：
(一)甲方責任：
1、甲方提供廣告位場地。
(二)乙方責任：
1、乙方應遵守廣告發布、製作的有關規定，一切製作、報批手續及費用都由乙方自行承擔。
2、廣告牌製作材料、施工費等一切費用由乙方自行解決和支付，施工安裝均需達到安全生產要求及廣告牌美觀、完整。乙方負責廣告牌硬件的維修和保養工作。廣告牌若出現損壞，乙方應於當天內修復，安裝和使用廣告牌時，如出現任何意外，甲方不承擔任何責任，責任歸乙方所有。
3、乙方有權決定廣告發布內容，但必須保證其真實性、合法性。
4、乙方須及時向甲方繳交廣告牌租金。
(三) 租用期內，甲、乙雙方不能無故終止合同，但如因市政或城市規劃要求等原因導致乙方廣告位不能使用時，則甲方不負責任何賠償責任，其租金甲方按乙方所租用實際時間計算退回乙方。
(四) 如因颱風(大風)、地震等不可抗力造成乙方不能使用廣告牌，甲方不承擔任何責任。
第五條 租賃期滿：
租賃期滿後，本合同即終止，乙方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如乙方續租，須提前兩個月向甲方提出申請。
第六條 違約責任：
雙方簽訂合同必須信守，任何一方違反本合同的規定，違約方需按當年度租金的20%作為違約金支付給守約方。
第七條 其他：
1、本合同未盡事宜由雙方共同協商解決，並簽訂補充合同，補充合同與本合同不一致的，以補充合同為準，補充合同與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌轉讓合同範本 篇14
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，為保護雙方的合法權益，結合本合同施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的 拆除工程之有關事宜，達成如下合同：
一、工程概況
工程名稱：
工程所在地點：
二、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同日期總日曆天數 天。
三、工程拆除的範圍、承包方式及驗收標準
l、拆除施工的範圍為：
吉林銀行梅河大街韓式洗浴玻璃幕牆廣告牌，海之韻洗浴外牆三樓鋁塑板裝飾拆除。
2、承包方式為：
乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除使用工具設備、包施工安全、包拆除質量、嚴格按照拆除施工工期完工;乙方自行承擔本項目拆除過程中發生的全部費用(除人工費以外機械費、管理費、水電費、税費及行政許可審批所需費用等，由乙方自行承擔)。
3、拆除施工任務完成後驗收合格的標準：
(1)拆除範圍內的所有廣告牌並全部清理外運;場地無廣告垃圾無雜物等;
(2)乙方完成本合同約定的其他義務。
四、乙方完成拆除任務所涉及的主要工作內容拆除現場應設置安全生產所採取的必要措施及設施;拆除雙方約定範闈內的所有與廣告牌有關的設施設備;較大物料的二次破碎;拆除施工完成後的場地平整;拆除施工時對鄰近設施、建築物、樹木等的防護;降噪環保所採取的必要措施;拆除垃圾的清理外運及其市政運輸道路的清掃與保潔等。
五、拆除施工的工期要求
自雙方訂立本合同之日起 天內，按約定完成拆除範圍內的所有拆除任務。
六、履約廢舊物資回收費用及支付方式
本工程乙方將拆除甲方指定的的廣告牌，甲方給乙方支付人民幣 萬元整 ;甲方應於 年 月日向乙方付清前述所拆除費款額。
七、甲方義務
(1)給乙方提供辦理拆除手續時必要的資料;
(2)協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關係等的協調;
(3)給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電;
(4)按照拆除驗收標準組織驗收並辦理有關手續。
八、乙方義務
(1)保質按期完成所有拆除施工任務;
(2)拆除施工過程中乙方必須接受甲方對安全生產、拆除進度等的全面監督檢查;
(3) 乙方按有關規定採取嚴格的施工安全措施，承擔由於自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及後果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。
十、違約責任
l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工進度，由於乙方原因遲延工期時，乙方按每日人民幣壹仟元(1 000元/日曆天)向甲方支付違約金。
2、乙方延遲完成拆除任務時間超過叁個日曆天(3日曆天)時，甲方有權單方面解除本合同，乙方向甲方交納的履約保證金全部作為乙方違約向甲方支付的違約金，甲方無需向乙方返還。
十一、拆除任務完成經甲方檢查驗收後，雙方形成書面的確認單並辦理完其他約定的手續後，拆除施工合同自動解除。
十二、爭議解決
因本合同發生的全部爭議，雙方應本着平等互利的原則友好協商;如協商不成，從以下兩種方式中選擇一種：
(1)提交 仲裁委員會仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
十三、合同份數
本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，具有同等的法律效力。
十四、合同生效與終止
本合同自簽訂之日起生效，合同履行完畢後自行終止。
十五、補充約定：
甲方(簽章)：
法定代表人/授權委託人：
乙方(簽章)：
法定代表人/授權委託人：
年 日月
廣告牌轉讓合同範本 篇15
甲方：____________
乙方：____________
1.廣告牌設置地點：規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。
廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，並以下列方式支付
a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。
b.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付餘額_________元整。
c.自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。
3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，並要求甲方立即撤除廣告牌
a.未按本合同的約定支付設置費;
b.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
廣告牌轉讓合同範本 篇16
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的製作安裝事宜達成如下一致協議。
第一條：廣告牌製作
1、廣告牌規格：
2、材質：
3、要求:
第二條：廣告牌安裝
安裝地點：
第三條：工程造價及支付方式
1.廣告牌製作安裝費(即合同總價款)：
共計人民幣______元，大寫______元整。
2.支付方式：
a.合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的50%,即______元為預付款。
b.廠內製作完成，進入現場組裝時,向乙方支付總價款的30%,即______元為進度款。
c.工程安裝完畢，甲方向乙方支付總價款的17%，即______元為尾款，其餘款項為該合同工程質量保證金，半年內付清。
第四條：工程期限
自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
第五條、雙方權利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。
2、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工。
3、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
4、按本合同第三條規定結算廣告牌的製作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現場澆築地基起_____日內按甲方提供的安裝地點製作施工並安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
第六條：關於驗收
1.乙方全部製作安裝完工後一週內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格，進入保修期。
2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到8級。
第七條、違約責任：
1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不退還預付款。並有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的製作費。
第八條、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目整體質保半年。
2、保修期滿後，雙方另籤維修協議進行維修。
甲方：__________乙方：__________
法人/授權代表(簽字)：__________法人/授權代表(簽字)：__________
聯繫電話：________聯繫電話：________
日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日
廣告牌轉讓合同範本 篇17
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，就乙方承包甲方廣告牌建設相關事宜，雙方本着自願、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協議，由雙方共同遵守。
一、甲方將位於路邊廣告牌的工程建設承包給乙方。牌面尺寸為： 乙方承諾 日內完工。
二、廣告牌共計人民幣 。
三、付款方式：
四、此廣告牌必須能抗十二級颱風，其它自然災害與乙方無關。
五、甲方責任
1、甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意後方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。
2、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤與乙方無關。
3、甲方每年需對該廣告牌進行一次防鏽加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的後果乙方不承擔責任和損失。
六、乙方責任
1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具設備及用電。
3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要
求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。
七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：
a)因甲方提出變更、增加施工項目及施工中改動安裝等。
b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，並作為合同附件，雙方簽字蓋章後與本合同具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方：
乙方：
日期：