裝飾裝修合同(商鋪店內)（通用30篇）

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇1

甲方(委託方)：________________________

乙方(施工方)：________________________

為規範住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、____________人民政府第141號《____________市城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則，結合本工程的家體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、 工程概況

1.甲乙雙方的條件：

甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記，並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。

2.裝飾施工地點：____________________________________。

3.住房結構：____________結構，建築面積____________平方米。

4.裝飾施工內容：_________________________________

5.承包方式樣 ：(包工包料，包清工，部分承包) .

6.本工程由_________設計。

7.工期：工程期限_____天，從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工。

二、工程價款及結算方式

1. 總價款：(大寫)____________元(其中：設計費____________元，管理費(______%)元，税金(______%)元)。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。

2. 合同簽訂後，甲方支付總價款的______%，計元。年月日前，甲方支付總價款的______%，計天：__________年________月______日前，甲方支付總價款的______%，計元：__________年________月______日前，甲方支付總價款的______%，計____________元：尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後日內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務

(一) 甲方工作

1. 甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案：確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取住宅裝修許可單。

2. 甲方應在開工前天，向乙方進行現場交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，並説明使用注意事項。

3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。

4. 指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

(二) 乙方工作

1. 對甲方進行施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。

2. 指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批准，不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4. 與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。

5. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

四、材料的供應

1. 甲方提供的材料：

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

2. 乙方提供的材料：

乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備，並應得到甲方認可，用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。

乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

五、安全生產

甲方提供的施工圖紙或做説明及施工現場地應符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責賠償：屬乙方負責修復和賠償。

乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

六、施工內容和工期變更

在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後(詳見附件四)，方能進行該項目的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

七、工程質量及竣工驗收辦法

1. 本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規範》為質量評定驗收標準。

2. 裝飾裝修工程竣工後，工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。

3. 由於甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4. 由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5. 乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附件五《工程質量驗收單》)，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予以書面承認。

6. 工期竣工後，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。

八、違約責任

1. 本合同簽訂生效後，甲方雙方應履行合同規定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價的______%的違約金，並承擔因此造成的其他經濟損失。

2. 由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金。

3. 由於乙方原因逾期竣工的，每逾期______乙方支付甲方______元。

4. 甲方未輸任何手續，要求乙方改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5. 未經甲方同意，乙方擅自改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

九、工程保修

1. 凡包工包料的"雙包"工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2. 由於乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。

3. 由於甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修範圍。

4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。

十、糾紛處理

住宅寅裝飾裝修工程發生糾紛的，可以協商或者調解解決。不願協商、調解或者協商、調解不成的，當事人可按下列第 種方式處理：

(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;

(2) 依法向人民法院起訴;

十一、其它約定事項

1.________________________。

2.________________________。

十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_______________

__________年________月______日__________年________月______日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇2

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

為規範家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國_____》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

一、概況

1.甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商户。

2.裝修施工地點：市區(縣)路(村)巷號樓層室。

3.住房結構：

4.裝修施工內容：

室別部位裝修內容及要求備註

5.承包方式：

6.總價款：元(其中人工費元，材料費元，詳見清單。)

7.工期：自_______年_______月_______日開工，至_______年_______月_______日竣工。工期為日。

二、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料

序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

備註

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方採購的材料

乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

3.由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.工程竣工後，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

五、關於工程價款及結算的約定

1.合同簽訂後，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付部價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。

3.雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，並説明使用注意事項。

2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3.如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

(二)乙方工作

①參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

②指派(姓名)為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方

因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建築結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1.本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當事人未約定_____機構，事後又沒有達成書面_____協議的，可向人民法院起訴)。

九、其它約定

十、本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。

本合同附件有：

甲方(簽章)：

法定代表人：

地址：

電話：

郵編：

乙方(蓋章)

委託代理人：

住址：

電話：

郵編：

開户銀行

户名：

帳號：

簽訂日期：_______年_______月_______日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇3

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

第一條 工程概況

1.1 工程地點： ，住房結構： ，施工面積 平方米。

1.2 工程造價：總價款： 元，大寫( 整)(詳見附表：裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.3 本着雙方誠信、公開原則，同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生，乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自願補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。

1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日，竣工日期 年__月__日。

1.5 工程內容及做法(見附件：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。

2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償損失。

第三條 工程監理

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第四條 施工圖紙

4.1雙方商定施工圖紙採取下列第 種方式提供：

(1)甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間為 年___月___日，圖紙一式 份，甲方、乙方、施工隊各執 份。

(2)甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式 份交甲方，設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。

4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。

4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。

第五條 保密

5.1 甲、乙雙方同意對履行協議中的一切相關資料僅限於甲、乙雙方為履行本協議所使用，雙方及其僱員應對其所知悉的雙方商業祕密承擔保密義務，並承諾無論本協議因任何原因而解除，本保密義務繼續有效。

第六條 甲方權利義務

6.1 開工前 天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”。

6.2 提供施工期間的水源、電源，並説明使用注意事項。

6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

6.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續。

6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建築主體和承重結構。

6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。

第七條 乙方權利義務

7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程。

7.2 採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全，並承擔由此產生的所有責任。

7.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。

7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

7.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程中的統一指揮和管理。

7.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。

7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

7.8 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第八條 工程變更

8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期。

第九條 工程承包方式

9.1 雙方商定採取下列 方式承包工程：

(1)乙方包工、包全部材料(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表，乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第十條 材料的提供

10.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。

10.2 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權選擇以下列方式之一處理，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔：

(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當更換和重做，更換後的材料和設備費減半收取，原工期不變。

10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。

10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限於完工後的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

10.5 乙方違反本條規定的，應當立即更換和重做，更換後的材料和設備不再收費，原工期不變。

第十一條 工期延誤

11.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

11.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十二條 質量標準

12.1 工程質量

(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規範進行施工;

(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的，由乙方承擔違約責任。

12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時，由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

第十三條 工程驗收

13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收：

(1)材料驗收;

(2)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(3)油漆、面層塗料施工前驗收;

(4)竣工驗收。

13.2 工程質量驗收

(1)本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;

(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，若複驗不合格，其複驗費用及返工費用由乙方承擔，工期也予順延;

(4)由於甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延;

(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格後應填寫工程驗收單;

(6)若甲方接到通知後，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

第十四條 保修

14.1 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續，並填寫工程保修單。

14.2 工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十五條 工程款支付方式

15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款：

(1)本合同簽訂後，開工前 日，甲方支付相當於總價款 %的工程款;

(2)完成 %的工程量之日後的 日內，甲方支付總價款 %的工程款;

(3)竣工驗收後 日內，甲方支付總價款 %的工程款;

(4)竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格後 年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

15.2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第十六條 違約責任

16.1 合同簽訂後，合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格。

16.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。

16.4 由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

16.5 因不可抗力導致本合同無法繼續履行時，雙方協調一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力，雙方互不承擔違約責任。

第十七條 附則

17.1 本合同簽訂後工程不得轉包。

17.2 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。

17.3 雙方在履行本合同中產生的糾紛，應友好協商解決，不能協商解決的，提交房屋所在地法院裁決。

17.4 本合同除要求手寫項外，手工塗改，增減條款均視為無效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委託代理人： 委託代理人(簽字)：

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇4

裝飾裝修合同範本（一）

根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

發包方（簡稱甲方）：

承包方（簡稱乙方）：（施工工程隊負責人）

身份證：聯絡方式：

家庭住址：

第一條工程概況

1、裝潢施工地點：

2、住房結構：磚混結構；房型__房__廳__套，建築面積約__平方米。

3、承包方式：

4、裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，牆體改造，牆體拆除，牆面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、牆面塗料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷製作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。（關於採購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協助完成，甲方在採購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場）。

5、總價款：____元（包括屋內垃圾清理費和材料搬運費），乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩餘工程款____元。大寫（人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，並初步瞭解所需完成工程後確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。

6、工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。

第二條關於乙方職責的約定

1、乙方（即）在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方（即）提出賠償。

2、乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理（陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商並且獲得認可）。

3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

第三條關於材料供應的約定

1、全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。

2、甲方負責採購供應的材料，應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管並組織施工，由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

3、乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作（瓷磚除外）。

4、為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一週書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料採購，以便甲方於週末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由於甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確（+/-5-10%）的所需材料的數量。由於乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

5、甲方採購供應的裝飾材料、設備，均應用於本協議規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

第四條關於工程質量及驗收的約定

1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯繫後，方能進行該項目的施工。

5、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝（如窗户，櫥櫃防火門，枱面等），甲方應事先安排時間並通知乙方，乙方應予以配合，並避免造成整體工期的延誤。

6、工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

7、工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

8、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，並承擔相應材料費用。

第五條關於安全生產和防火的約定

1、甲方提供的施工要求（見上述第三條）及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，乙方負責修復和賠償。

2、施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重牆，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認後施工。

3、乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，並提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。

第六條關於工程價款及結算的約定

1、工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下：

協議簽訂完畢，水電改造完成並驗收合格後，甲方支付乙方____元整

所有瓷磚鋪貼完成並驗收合格後，甲方支付乙方____元整

所有工程竣工，驗收合格之後，甲方支付乙方____元整

剩餘______元作為質量保證款，甲方入住三個月內支付。

合計______元整。

第七條其它事項

1、甲方工作：

（1）甲方應在開工當天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。

（2）做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關係等的協調工作。

2、乙方工作：

（1）參加甲方召集的現場交底。

（2）全權負責協議履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員，乙方應提前通知甲方，並取得甲方同意。

第八條違約責任

1、甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2、由於乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。

3、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。

4、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

5、工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

第八條糾紛處理方式

因工程質量雙方發生爭議時，雙方應儘量協商。或若協商不成時，可以按照本協議約定向：

____區仲裁委員會申請仲裁；

____人民法院提起訴訟

第九條協議的變更和解除

1、協議經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致後，重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議協議，解除本協議。

3、如由於乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。

第十條附則

1、工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。

2、本協議簽訂後，工程不得轉包。

3、本協議一式____份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

住址：住址：

電話：電話：

身份證號：身份證號：

簽訂日期：年月日

簽訂地點：____

裝飾裝修合同範本（二）

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

一、工程概況及承包方式

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程承包方式：包工包料

4、工程概況：建築面積12272、00平方米。

二、工程裝修內容

綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程

三、工程造價

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；

工程造價為：￥元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工後以審計為準）

四、工程期限

工程開工日期：年月日

工程竣工日期：年月日

五、質量要求

按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題（竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外），屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

六、付款方式

1、合同簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的

4、乙方剩餘工程款作為質保金內付清。

七、雙方責任

1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；()如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。）

3、工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。

甲方單位名稱：乙方單位名稱

（蓋公章）（蓋公章）

法人代表：法人代表：

裝飾裝修合同範本（三）

發包方（甲方）：

承包方（乙方）：

為規範家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

一、概況

1、甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本省（市）具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商户。

2、裝修施工地點：市區（縣）路（村）巷號樓層室。

3、住房結構：

4、裝修施工內容：室別部位裝修內容及要求備註

5、承包方式：

6、總價款：元（其中人工費元，材料費元，詳見清單。）

7、工期：自年月日開工，至年月日竣工。工期為日。

二、關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料

序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

備註

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方採購的材料

序號材料或設備名稱規格型號生產廠商（品牌）單位數量質量等級單價（限購元以下）總價上述材料，乙方應向甲方提交購貨發票，並均應用於本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1、本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

3、由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定

1、合同簽訂後，甲方支付總價款的%，計元；年月日前，甲方支付總價款的%，計元；年月日前，甲方支付部價款的%，計元；年月日前，甲方支付總價款的%，計元；尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延（具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分）。

3、雙方款項往來，均應出具發票（或收據）。

六、其它

（一）甲方工作

1、甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，並説明使用注意事項。

2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3、如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

（二）乙方工作

①參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

②指派（姓名）為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

4、甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建築結構及設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並承擔損失。

5、未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1、本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2、當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由----------仲裁委員會仲裁（當事人未約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

九、其它約定

十、本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。

本合同附件有：

甲方（簽章）：乙方（蓋章）

委託代理人：法定代表人：

住址：地址：

電話：電話：

郵編：郵編：

開户銀行

户名：

帳號：

簽訂日期：年月日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇5

合同編號：

發包人：

營業地址：_____________

委託代理人：_________營業執照號：___________

電話：_______________法定代表人：___________電話：_________

承包人：

委託代理人：___________電話：_________

本工程設計人：_________電話：_________

施工隊負責人：_________電話：_________

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的場所裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況

1、1工程地點：___________________________________________

1、2工程內容及做法（詳見：預算表。施工圖紙）。

1、3工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

（1）承包人包工、包料

（2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料（詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

（3）承包人包工、發包人包料（詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表）。

1、4工程期限_____天，開工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。

1、5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：______________元（詳見預算報價單）。

第二條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供：

（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙）；

（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙），設計費__________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

第三條發包人義務

3、1開工前______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

3、2提供施工期間的水源、電源；

3、3負責協調施工隊與鄰里之間的關係；

3、4不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

3、5施工期間發包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作；

3、6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條承包人義務

4、1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；

4、2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

4、3保護好原場所室內的傢俱和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；

4、4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見裝飾裝修工程增減項目單）。

第六條材料的提供

6、1由發包人提供的材料、設備（詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續；

6、2由承包人提供的材料、設備（詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第七條工期延誤

7、1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延；

（1）工程量變化和設計變更；

（2）不可抗力；

（3）發包人同意工期順延的其他情況。

7、2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

7、3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7、4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第八條工程款支付方式

8、1雙方約定按以下第種方式支付工程款：

（1）合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

支付方式支付時間支付金額

第一次開工前三日支付元

第二次工程進度過半支付元

第三次雙方驗收合格支付元

工程進度過半指：________________________________________

（2）其他支付方式：________________________________________

8、2工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8、3工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。

8、4本工程驗收合格後，保修期為自雙方簽字之日起月

第九條違約責任

9、1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

9、2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

9、3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9、4發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

9、5由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

9、6由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。

第十條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

（一）提交__________________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院提起訴訟。

第十一條附則

11、1本合同經雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止。

11、2本合同簽訂後工程不得轉包。

11、3本合同一式_______份，雙方各執________份，_________部門___________份。

11、4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發包人：____________（簽字）承包人：_______________（簽章）

法定代理人：_____________法定代理人：_____________

委託代理人：_____________委託代理人：_____________

________年_____月_____日_________年_____月_____日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇6

委託方（甲方）：

承接方（乙方）：

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：________________

2、居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衞，總計施工面積______平方米。

3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4、委託方式：____________

5、工程開工日期：______年______月______日

6、工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款（金額大寫）_________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元；

2、人工費__________元；

3、設計費__________元；

4、施工清運費__________元；

5、搬卸費__________元；

6、管理費__________元；

7、其他費用（註明內容）______________元。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第四條：材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。（注：施工工費包括人工費）。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（複印件）交給乙方。

第六條：工程工期

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條：其他事項

1、甲方責任

1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。

2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3）如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2、乙方責任

1）應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。

5）在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方各執份。

甲方（業主）：乙方：

（簽章）（簽章）

住所地址：企業地址：

郵政編碼：郵政編碼：

工作單位：法人代表：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

簽約地址：簽約日期：

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇7

發包方(以下簡稱甲方)：________(業主)

聯絡方式：_______________________

身份證：____________________________

地址：____________________________

承包方(以下簡稱乙方)：________(施工工程隊負責人)

身份證：____________________________

聯絡方式：____________________________

家庭住址：____________________________

家庭固定電話：____________________________

第一條工程概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。

2、裝飾施工地點：________________

3、施工範圍：卧室客廳餐廳廚房衞生間陽台，套內面積_______________平方米。

4、裝飾施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，牆體改造，窗套門套的製作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝，頂面、牆面塗料，廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝，儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用，由甲方自行承擔)。

5、承包方式為乙方包工包部分材料。

6、總價款：________元，大寫________(人民幣)：

其中：

材料費：人民幣________元整。人工費：人民幣________元整。

管理費：無。設計費：無。

垃圾清運費：無。税金：無。

材料搬運費：無。

其他費用：無。

以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，並初步瞭解所需完成工程後確定，該總價款為閉口價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。

如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。

7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期__天。

第二條關於雙方職責的約定

1、甲方責任：

(1)甲方應在開工前一天，並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔承擔有關費用。

(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。

2、乙方責任：

(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底，並負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。

(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。

(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。

第三條關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料：(見附件三《甲方自購材料清單》)。

甲方負責採購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管並組織施工，由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

2、甲方採購供應的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料：(見附件二《承包材料報價單》)。

乙方應嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

4、乙方承包的所有材料應自行搬運入户。

甲方自購的材料，承諾在的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。

5、為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一週書面向甲方提出下一工序需

要購買的材料的清單，以便甲方於週末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算誤差大於10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

第四條關於工程質量及驗收的約定

1、本工程執行db08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定並參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。

3、關於施工工藝，雙方另做如下約定：

1)、衞生間和廚房要作好防水，並經12小時積水滲漏試驗

2)、衞生潔具固定牢固，管道接口嚴密。

3)、線路穿管後必須可以抽動。

4)、杉木地板與龍骨成45度角鋪，使用木螺釘固定。

5)、牆面乳膠漆，一底兩面

6)、門套和踢角線，一底三面

7)、門，一底三面

4、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5、由於乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失，由乙方負責修復及賠償;

6、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯繫後，方能進行該項目的施工。

7、若部分工序由甲方材料供應廠家安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應事先安排時間並通知乙方，乙方應予以配合，並避免造成整體工期的延誤。

8、工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經甲方在附件四《工程質量驗收單》中書面確認，乙方不得進行下一階段工程施工。(參照____市地方標準db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附件六《施工工藝清單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。

9、工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知____日內組織驗收，並書面辦理驗收確認手續(見附件四《工程質量驗收單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。

10、工程保修期________年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題，乙方無條件地進行維修，並承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結束後，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

第五條關於安全生產和防火的約定

1、甲方提供的施工要求應同乙方協商，施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南(見附件一)，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

2、施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重牆，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認後施工。

3、乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，並提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。

第六條關於工程價款及結算的約定

1、工程款付款方式：

工程款及材料款付款時間表

付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額

合同簽訂後開工前三天內30%

水電驗收合格時水電驗收合格兩天內0

工期過半油漆工進場前30%

竣工驗收驗收合格當天30%

工程質保尾款驗收合格之日起六個月10%

2、雙方款項往來均應出具收據。

3、工程結算：(見附件五《工程結算單》)。

第七條違約責任

1、由於甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2、由於乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

5、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

6、工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

7、乙方未按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備，應根據假冒偽劣的材料的價款，雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部的賠償責任。

8、如在施工過程中，產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任，甲方只向乙方一人追究賠償責任。

第八條糾紛處理方式

因工程質量雙方發生爭議時，雙方應儘量協商。或若協商不成時，可以按照本協約定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟

第九條協議的變更和解除

1、協議經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致後，重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議協議，解除本協議。

3、如由於乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。

第十條附則

1、工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖_1_套，由乙方當場負責安裝交付使用。

2、本協議簽訂後，工程不得轉包。

3、本協議一式_____份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。

第十一條協議附件（略）

甲方：__________乙方：__________

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇8

發包方：身份證號碼：（以下簡稱甲方）

承包方：承包方負責人：身份證號碼：（以下簡稱乙方）

一、協議內容：

甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。

二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工（設計方案包括平面圖、水電圖、施工佈置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等）。

三、甲方的權利和義務

（一）甲方的權利

1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利；

2.對乙方裝修過程中的重大質量題目，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。

四、乙方的權利和義務

（一）乙方的權利

1.乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

（二）乙方的義務

1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負；乙方的施工職員必須留意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負；因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿足；

4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償；

5.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：

（1）所有牆壁外向對角瓷磚的展貼均採用45度切對角，切角過程包括：機器切割（不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊）和人工打磨（用砂紙磨薄切角邊沿）。

（2）地面磚及牆面磚展貼後不得出現：接縫不嚴不平，板？評聿凰常反花、磕碰、分縫不勻等現象；瓷磚的展貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。

（3）牆面括完ICI後，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。

（4）工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脱落及明釘眼等現象。

具體質量要求參照乙方在XX店的施工質量；施工質量要符合設計要求和國家規範標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切用度由乙方負擔；施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

五、工程內容及合同金額：

（一）工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算；

（二）合同預算金額：

本協議裝飾預算金額為人民痺逗（大寫）

本協議裝飾預算金額為人民痺逗（小寫）

（為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然後要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同：四、（二）、3及時向甲方提出建議，並得到乙方的認可。）要求：終極裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。

六、分期付款方式：

首期：甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方（乙方），即籌備施工圖。

二期：乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。

三期：木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。

四期：工程完工後二十天內進行驗收，合格後，甲方付預算金額的35%給乙方。

餘款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在保修期滿後五天內支付給乙方。

七、協議工程完成期限：

本工程施工期限自公元年月日起至年月日止，共計天。

本協議經雙方協商簽訂後共同遵守，除甲方因本協議第三、（一）、2原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

八、違約責任：

甲方在乙方施工過程中發現有重大質量題目或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然後在施工過程中要求增加並抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止後，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金；

乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，並退回已經預支的所有款項。

而戰爭及自然災難的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、同等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規處置。

九、若由於甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方，或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。

十、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修範圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿足；如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。

十一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出進證等。工程所使用的水電用度如不超過200元，由甲方負責，如超出部分則由乙方負責。

十二、甲方必須在工程完工後二十天內進行工程驗收，不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

十四、協議到期甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商。本協議共2頁一式二份，甲乙雙方各執一份。

十五、本協議附附件一份。（附裝飾項目預算單一份）

甲方（發包方）：乙方（承包方）：

身份證號：身份證號：

電話（或手機）：電話（或手機）：

確認日期：年月日確認日期：年月日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇9

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1.工程地址：___________________________________

2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衞，總計施工面積____________平方米。

3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式：____________________________________________

5.工程開工日期：______年______月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條：質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第四條：材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日)，甲方即第二次付施工工費的40%.剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注：施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(複印件)交給乙方。

第六條：工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進

行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條：其他事項

1.甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。

5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方各執份。

甲方(業主)：(簽章)

法人代表：

編碼：

委託代理人：

電話：

簽約日期：

乙方：(簽章)

企業地址：

編碼：

工作單位：

委託代理人：

電話：

簽約地址：

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇10

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

鑑於裝飾裝修工程的實際情況需要，按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建築裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況，經甲乙雙方協商，現達成以下合同條款，雙方自覺遵守。

一、工程概況

工程名稱：匯金廣場改造 工程地點：滸關鎮興賢路 工程內容：扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎澆築

二、工程承包範圍

承包範圍：包工、包料

三、合同工期：

開工日期： 竣工日期： 合同工期總日曆天數 天。遇不可抗因素影響，工期須延。

四、質量標準：

工程質量標準：按照圖紙要求、達標

五、合同價款

金額(大寫)：伍萬元整 (人民幣)￥： 50000 元

六、付款方式：

1、工程完成後天內，一次性付清全部合同價款。

七、驗收交付

1、按照圖紙施工要求完成後驗收，驗收合格後即交付。

八、附則

1、本合同條款未盡事宜，雙方協商解決並簽訂補充協議作為附件，附件與本合同具同等效力，雙方簽定之日起生效。

2、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清後即失效。

3、附件： (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發包人：(公章) 住所： 法定代表人： 委託代表人： 電話： 傳真： 開户銀行： 賬號： 郵政編碼： 承包人：(公章)住所： 法定代表人： 委託代表人：

電話： 傳真： 開户銀行： 賬號：

郵政編碼：

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇11

合同編號：_________

發包方（以下簡稱甲方）：_________

委託代理人：_________

單位：_________

住所地址：_________

聯繫電話：_________

承包方（以下簡稱乙方）：_________

法定代表人：_________

註冊地址：_________

聯繫電話：_________

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

第一條　工程概況

1.1　工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。

1.2　住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3　工程承包方式，雙方商定採取下列第_________種承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

1.4　總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，税金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.5　工程期限_________天； 開工日期_________天_________月_________日； 竣工日期_________天_________月_________日；

1.6　工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

第二條　施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。

第三條　材料供應

3.1　按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；

3.2　按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

第四條　工程質量

4.1　本工程執行_________（填建築裝飾工程技術規程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4.2　本工程由_________方設計施工方案。

4.3　甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.4　由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4.5　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）後，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

4.6　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條　工程驗收

5.1　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________。

乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

5.2　工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結清後，辦理移交手續（見附表九：工程結算單）；

5.3　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。

第六條　工程款支付方式

6.1　雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

（1）本合同簽訂後，開工前_________至_________日，甲方支付相當於總價款_________％的工程款；

（2）完成_________％的工程量之日後的_________日內，甲方支付相當於總價款_________％的工程款；

（3）竣工驗收後_________日內，甲方支付相當於總價款_________％的工程款。

（4）竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款_________％的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

6.2　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6.3　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

6.4　竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的_________％的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條　有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

第八條　工程監理

8.1　本工程甲方委託監理，應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8.2　本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

8.3　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條　施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供：

9.1　甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。

9.2　甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

9.3　使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條　乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

10.1　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表，甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10.2　乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

10.3　乙方代表易人，乙方應於易人前_________天通知甲方，後任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十一條　甲方工作

11.1　甲方應在開工前_________天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明_________份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。

11.2　做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11.3　如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

11.4　不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

11.5　施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作；

11.6　參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條　乙方工作

12.1　施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；

12.2　嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

12.3　保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

12.4　保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

12.5　參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

12.6　指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

12.7　乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條　工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

第十四條　工期延誤

14.1　對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

14.2　因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

14.3　甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

14.4　因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十五條　違約責任

15.1　合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失；

15.2　未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

15.3　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；

15.4　由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。

15.5　由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

15.6　由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。

15.7　甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。

15.8　乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。

第十六條　合同的變更和解除

17.1　合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_________％支付違約金，並辦理終止合同手續。

17.2　施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

第十七條　垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內）。

第十八條　聲明及保證

甲方：

18.1　甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

18.2　甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4　甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

18.1　乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

18.2　乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4　乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十九條　保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第二十條　不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十一條　通知

21.1　根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

21.2　各方通訊地址如下：_________。

21.3　一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條　爭議的處理

22.1　本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

22.2　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十三條　解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第二十四條　補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條　合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

委託代理人（簽字）：_________　 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

附件

附件一：裝飾裝修工程施工項目確認表

附件二：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附件三：家庭居室裝飾裝修工程報價表

附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表

附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表

附件六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附件七：裝飾裝修工程變更單

附件八：工程驗收單

附件九：工程結算單

附件十：工程保修單

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇12

合同編號：_________　發包方（以下簡稱甲方）：_________　委託代理人：_________　單位：_________　住所地址：_________　聯繫電話：_________　承包方（以下簡稱乙方）：_________　法定代表人：_________　註冊地址：_________　聯繫電話：_________　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。　

第一條　工程概況　

1.1　工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。　

1.2　住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。　

1.3　工程承包方式，雙方商定採取下列第_________種承包方式：　

（1）乙方包工、包全部材料（見附表

五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；　

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表

四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表

五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；　

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表

四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。　

1.4　總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，税金：_________，其他費用：_________。（詳見附表

三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。　

1.5　工程期限_________天； 開工日期_________天____月____日； 竣工日期_________天____月____日；　

1.6　工程內容及做法（見附表

一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表

二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。　

第二條　施工單位資格　乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。　

第三條　材料供應　

3.1　按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表

四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；　

3.2　按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表

五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。　

第四條　工程質量　

4.1　本工程執行_________（填建築裝飾工程技術規程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。　

4.2　本工程由_________方設計施工方案。　

4.3　甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。　

4.4　由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。　

4.5　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）後，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。　

4.6　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。　

第五條　工程驗收　

5.1　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________。　乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附表

八：工程驗收單）；　

5.2　工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表

八：工程驗收單）。在工程款結清後，辦理移交手續（見附表

九：工程結算單）；　

5.3　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單（見附表

十：工程保修單）。　

第六條　工程款支付方式　

6.1　雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：　

（1）本合同簽訂後，開工前_________至____日，甲方支付相當於總價款_________％的工程款；　

（2）完成_________％的工程量之日後的____日內，甲方支付相當於總價款_________％的工程款；　

（3）竣工驗收後____日內，甲方支付相當於總價款_________％的工程款。　

（4）竣工驗收合格________年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款_________％的工程款。　甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。　

6.2　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。　

6.3　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。　

6.4　竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的_________％的保修基金。竣工驗收合格後________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。　

第七條　有關安全生產和防火約定　甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。　

第八條　工程監理　

8.1　本工程甲方委託監理，應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。　

8.2　本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。　

8.3　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。　

第九條　施工圖紙　雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供：　

9.1　甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。　

9.2　甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表

六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。　

9.3　使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。　

第十條　乙方駐工地代表　乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：　

10.1　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表，甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。　

10.2　乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。　

10.3　乙方代表易人，乙方應於易人前_________天通知甲方，後任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。　

第十一條　甲方工作　1

1.1　甲方應在開工前_________天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明_________份，並向乙方進行現場交底。全部或部分房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的傢俱、陳X等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。　1

1.2　做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。　1

1.3　如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。　1

1.4　不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；　1

1.5　施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作；　1

1.6　參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。　

第十二條　乙方工作　1

2.1　施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；　1

2.2　嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；　1

2.3　保護好原居室室內的傢俱和陳X，保證居室內上、下水管道的暢通；　1

2.4　保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。　1

2.5　參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。　1

2.6　指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。　1

2.7　乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。　

第十三條　工程變更　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表

七：裝飾裝修工程變更單）。　

第十四條　工期延誤　1

4.1　對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：　

（1）工程量變化或設計變更；　

（2）不可抗力；　

（3）甲方同意工期順延的其他情況。　1

4.2　因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。　1

4.3　甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。　1

4.4　因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。　

第十五條　違約責任　1

5.1　合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失；　1

5.2　未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；　1

5.3　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；　1

5.4　由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。　1

5.5　由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；　1

5.6　由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。　1

5.7　甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。　1

5.8　乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。　

第十六條　合同的變更和解除　1

7.1　合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_________％支付違約金，並辦理終止合同手續。　1

7.2　施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。　

第十七條　垃圾清運　因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內）。　

第十八條　聲明及保證　甲方：　1

8.1　甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。　1

8.2　甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。　1

8.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。　1

8.4　甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。　乙方：　1

8.1　乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。　1

8.2　乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。　1

8.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。　1

8.4　乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。　

第十九條　保密　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何

第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。　

第二十條　不可抗力　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。　

第二十一條　通知　2

1.1　根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。　2

1.2　各方通訊地址如下：_________。　2

1.3　一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。　

第二十二條　爭議的處理　2

2.1　本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。　2

2.2　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：　

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；　

（2）依法向人民法院起訴。　

第二十三條　解釋　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。　

第二十四條　補充與附件　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。　

第二十五條　合同效力　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________　委託代理人（簽字）：_________　 法定代表人（簽字）：_________　________年____月____日 ________年____月____日　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________　 附件　附件

一：裝飾裝修工程施工項目確認表　附件

二：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表　附件

三：家庭居室裝飾裝修工程報價表　附件

四：甲方提供裝飾裝修材料明細表　附件

五：乙方提供裝飾裝修材料明細表　附件

六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙　附件

七：裝飾裝修工程變更單　附件

八：工程驗收單　附件

九：工程結算單　附件

十：工程保修單　

返

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇13

發包方(簡稱甲方)：_________________________

承包方(簡稱乙方)：_________________________

甲乙雙方經友好協商，甲方決定委託乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、工程概況

1.裝飾施工地點：

2.住房結構：房型房廳套，施工面積__________平方米。

3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

4.承包方式：_____________(包工包料、清包工、部分承包)。

5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

二、工程價款及結算的約定

1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________，詳見本合同裝修工程報價單。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。

支付________________元訂金，第二次付款時扣除

(2)第二次合同簽定後開工前支付工程總造價________________%合計_________元

(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價________________%合計_________元

(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價________________%合計_________元

(5)工程保修期兩年。

工程款全部結清後，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。

如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。

如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。

如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程執行________________《住宅建築裝飾工程技術規程》、________________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由________________方設計施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。

由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，雙方同意後，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。

事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。

若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。

如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

五、有關安全生產和防火的約定

六、其它事項

1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，並向乙方進行現場交底。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

八、糾紛處理方式

雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

九、合同的變更和解除

合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。

十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)：________________

電話：________________

乙方(簽章)：________________

電話：________________

簽訂地點：________________

簽訂日期：________________

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇14

合同編號：_____________

發包人(簡稱甲方)：________________

承包人(簡稱乙方)：________________

依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條　工程概況和造價

1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。

甲方的有效證明(產權證書登記號)：________________________________

乙方為經工商行政管理部門註冊登記的企業，企業資質情況(證書登記號)：_________

2.裝飾施工地址：_________區(縣)________路(街)________號_________樓_________室。

3.住房結構：________________房型________房_________廳_________廚________衞________陽台，套內施工面積_________平方米。

4.裝飾施工內容：________________________________________________。

5.承包方式：________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。

6.工期：自________年_________月_________日開工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。

7.總價款：￥________元。

人民幣(大寫)：________________，其中：________________________，材料費：________元，人工費：________元，拆除費：________元，清潔、搬運、運輸費：_________元，管理費：_________元，税金：________元，其他費用(註明內容)：________________元。

雙方約定，合同簽訂生效後，如變更施工內容、材料，該部分的工程款應當按實計算。

第二條　材料供應1.甲方提供的材料、設備：

甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品，並應按時送到施工現場，甲乙雙方應辦理驗收交接手續。

甲方提供的材料按時送到現場後，由乙方負責保管。

由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異，應及時向甲方提出;

甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果，責任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料、設備及報價：

乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。

乙方供應的材料、設備，甲方有權到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異，應停止使用。

如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

3.甲方或乙方提供的材料，應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。

第三條　工程質量及驗收

1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。

2.本工程由_________方設計，提供施工圖紙一式_________份。

設計圖紙費用________元，由________方承擔。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

甲 方：_______________ 乙 方：_______________

____年___月___日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇15

發包方：______________________

承包方：______________________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1.承包方為經工商行政管理機關核准登記並有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。

2.裝飾施工地點

3.住房結構：__________房型________房______廳______套，施工面積______平方米。

4.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5.承包方式：__________(包工包料、清包工、部分承包)。

6.總價款：￥________元，大寫(人民幣)：__________其中：

材料費：____________，人工費：____________

管理費：____________，設計費：____________

垃圾清運費：____________，税金(3.41%)：________

其他費用：____________

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7.工期：自______年______月______日開工，至______年______月______日竣工，工期______天。

二、材料供應

1.發包方提供的材料：詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，承包方應及時向發包方書面提出，發包方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場後，經承包方驗收，由承包方負責保管，承包方可收取發包方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由承包方負責賠償。

2.承包方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3.承包方對發包方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的裝飾，非經發包方同意，不得挪作他用。如承包方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

4.承包方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由______方設計施工方案。

3.發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由發包方承擔，工期順延。

4.由於承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不變。

5.在施工過程中，發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，發包方自負，給承包方造成損失的，發包方應予賠償。

6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，發包方不能按預約規定日期參加驗收，由承包方組織人員進行驗收，發包方應予承認。事後，若發包方要求複驗，承包方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由發包方承擔，工期也予順延。

7.工程竣工：承包方應提前三天通知發包方驗收，發包方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，發包方應承認原竣工日期，並承擔承包方的看管費用和其他相關費用。

四、安全生產

發包方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬發包方責任的，發包方負責和賠償;屬於承包方責任的，承包方負責修復和賠償。

五、工程價款

1.工程款付款方式列下表：

2.工程結算：詳見《工程結算單》。

3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4.雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

六、其它事項

1.發包方工作：(1)發包方應在開工前一天，向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明________份，並向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔承擔有關費用。

2.承包方工作：(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜，對其行為承包方應予認可。如更換人員，承包方應及時書面通知發包方。(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任

1.由於發包方原因導致延期開工或中途停工，發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，發包方付承包方____元;發包方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

2.由於承包方原因逾期竣工的，每逾期一天，承包方按發包方已付款的______%向發包方支付違約金。

3.發包方未辦理有關手續，強行要求承包方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責並擔責任。

4.承包方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由承包方負責並承擔責任。

八、爭議解決

雙方約定，在履行本設計協議過程中產生爭議時，雙方協商解決，如在30日內無法協商解決，任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間，承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約，按本合同承擔違約責任。

九、變更和解除

合同經雙方簽章生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款______%支付違約金，並辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

十、其它約定

本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

發包方(簽章)：________ 承包方(簽章)：________

委託代理人：____________ 法定代表人：____________

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇16

甲方：__________________________

乙方：__________________________

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。

第一條;工程概況

1 工程地點：臨滄市萬森建材門口第一棟7-8號。

2 工程內容：總建築面積165平方米。

3 承包範圍;裝飾裝修人工費用;

4 開工日期：20xx年07月5日;竣工日期：20xx年08月5日;總工期(包括法定節假日)：29個工作日。

第二條;合同價款

1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫)：壹拾叁萬貳仟元;￥：72083。

2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;￥：21624

3、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用95%，￥：46854.85

5、乘於的5%做為工程質量保證金，保證金在工程竣工驗收後的一年內支付，￥：3604

第三條;甲方責任

1 指派_________為發包人駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，和其他事宜。

2 裝飾裝修工程開工前，負責到有關部門辦理審批手續。

3 向承包人提供施工所需的水源、電源，並説明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關係。 4 開工前應確認施工圖紙或作法説明，並向承包人進行現場交底。

5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，

第四條;乙方責任

1 指派_________為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。

2 嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查記錄，嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。

3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。

4 工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5 保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衞生清掃和處理工作。

第五條;材料供應

1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名

稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。

2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。 3 凡由承包人採購的材料、設備應按照設計、規範和樣品要求採購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。

第六條;安全責任

1 發包人提供確認的圖紙施工説明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。

2 承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定採取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。

3 由於承包人在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全事故(包括人身事故)，應承擔由此引發的一切責任。

第七條;質量驗收

1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法説明、為質量評定驗收標準。

2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。

3 工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，並辦理驗收和移交手續。

第八條;工程變更

1 發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時溝通簽證，方能進行該項目施工並以此為依據相應變更價款及工期。

2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用，必須經設計師、發包人同意方可變更方案。

第九條;工程保修

1 驗收合格後，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。

第十條;違約責任

1 由於發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的5%支付滯納金。

2 由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的_________%。

3 承包人應妥善保護髮包人提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

4 未經發包人同意，承包人擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責並承擔損失。

5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。

6 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。

7 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第十一條;爭議解決

1 本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。

2 在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。

發包方(蓋章)：_________ 承包方(蓋章)：_________

發包方電話 承包方電話

_________年____月____日

簽訂地點：_________

_________年____月____日 簽訂地點：_________

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇17

合同文本包括正本和附件，要求完整、齊全。

基礎文件資料如工程設計圖紙、工程預算表等必須事先完成。

對雙方達成的約定內容要詢問、審核清楚後再落筆。

對補充條款應該明確的事項一定要闡述清楚。

對消費者來説，補充條款往往是最關鍵的部分。

裝修合同補充條款應該明確的事項應當包括以下幾個方面： 　工程委託的方式。

委託的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。

全包是指工程所需的材料全部委託裝修公司承辦。

半包是指部分材料由裝潢公司承擔，其餘部分由裝修業主自己提供，施工由裝修公司承擔。

清包是指裝修公司承擔工程的施工，材料全部由業主提供，即通常所説的包工不包料。

這三種委託方式對裝修公司和業主來説，權利和義務各不相同，應該在合同中明確材料出現質量問題，誰提供材料誰負責的原則。

合同履行方式。

一般有開口和閉口兩種方式。

開口方式是指雙方約定根據設計圖紙編造工程預算，然後報價，雙方確認後簽約履行，在履約後期按實做實算進行結算。

應按原工程設計圖紙和預算的內容，對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認後，再最後結算。

閉口方式是指雙方根據設計圖紙和編制的工程預算進行核價，雙方確認後簽約履行。

除非在裝修過程中對原設計的施工內容和預算內容有變動或項目有增減的情況發生，雙方就按原編制的工程預算約定進行結算。

這兩種履約方式各有利弊。

開口合同對雙方來説自由度更大，而閉口合同則小一些，但約定的精確度也要高一些。

對消費者來説，簽了閉口合同不等於不可改變，通常來説，裝修過程中變動的情況肯定會發生，如果確實需要變動裝修項目、材料等，只要及時辦理手續就可以避免矛盾的發生。

!~~

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇18

裝修人： (以下簡稱甲方)

裝飾裝修企業： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》有關規定，甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

一、裝飾施工項目

1、裝飾工程地點：瑞立中央花城1幢1單元303室.

2、 工程承包方式： 乙方包工、包料。

二、工程期限

工程期限60天，開工日期20xx年2月19日，竣工日期：20xx年4月19日。

三、工程造價及付款方式

1、工程總造價80000元，設計費3000元。

2、付款方式：合同簽訂後，甲方支付工程總價款的40%，計 320xx元，其餘價款根據施工進度計劃分期支付;

(1)木工進場前，支付總價款40%，計 320xx元;

(2)油漆工進場前，支付總價款17%，計13600元;

(3)餘款3%，工程驗收合格後一次付清。

四、材料、設備的供應

凡由乙方採購的材料、設備必須與報價單中註明的品牌、規格、型號、質量相符，並應向業主提交檢測報告，其中包括環保檢測資料。乙方採購的材料、設備，應符合國家標準，否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方採購的材料、設備是經甲方指定的，出現質量問題，乙方不承擔責任。

工程竣工後，乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另行確定驗收日期，但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期，並承擔乙方因延期所發生的相關費用。

工程未經竣工驗收，或竣工驗收未通過的，如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。

八、工程保修

在正常作用條件下，工程保修期為二年，自工程竣工驗收合格之日起計算。

十一、其它約定

十二、違約責任

甲、 乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任，賠償對方因此造成的經濟損失。

甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的0.5‰支付違約金。 乙方擅自轉包工程，甲方有權要求停工，乙方應承擔工程總造價10%的違約金並賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。

乙方因自身原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。本合同生效後甲乙雙方不得擅自變更或解除合同，否則違約方將按工程預算總造價40%向對方支付違約金，並賠償由此而造成的其他經濟損失。

十三、爭議或糾紛的處理

甲、 乙雙方履行本合同如發生爭議，可依法向人民法院提起訴訟。

十四、附則

本合同正本一式二份，雙方各執一分，附件 份，有同等法律效力。 本合同系規範文本，不得翻印或複印。

甲方： 乙方:

年月日：

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇19

合同編號＿＿＿＿＿

裝飾裝修施工合同

發包人（簡稱甲方）                              

承包人（簡稱乙方）                         

依照《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況和造價

1、甲方裝飾裝修的辦公室/商鋪系合法擁有。

甲方承諾其有權對該辦公室/商鋪進行裝飾裝修，由此而產生的一切後果由甲方承擔責任。

乙方為經工商行政管理部門核准登記的企業,企業資質情況：                               。

2、施工地址       市       區（縣）       路       號（弄）

樓       室。

3、該辦公樓/商鋪/住宅套內施工面積        平方米，結構：    

。

4、裝飾裝修內容：見附件《裝飾裝修施工內容表》。

5、施工承包方式                （包工包料、清包、部分承包）。

6、總價款：           元，人民幣（大寫）               元。

其中：材料費            元，人工費             元。

拆除費           元，清潔、搬運、運輸費         元。

其他費用           元，税金                元。

總價款是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認後的金額，在一般情況下，竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過總價款（預算價）的     %。

合同簽訂生效後，如甲方變更或增加施工內容和材料的，變更或增加部分的工程款雙方協商確定。

第二條 工期

1、本工程總工期為       天，自     年     月     日開工，至

年     月     日竣工。

2、發生以下情況，工期順延，乙方不承擔責任

（1） 甲方未能按合同約定提供開工條件的。

（2） 甲方增加或變更施工內容、裝飾材料及設備，或變更設計的。

（3） 甲方未按時驗收隱蔽工程的。

（4） 甲方未按時支付工程款的。

（5） 因甲方通知停工或者錯誤指令導致工期延誤的。

（6） 其他不可抗力或非因乙方原因造成的工期延誤。

第三條 材料供應

3、甲方提供的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品，並且應按時送達現場，甲、乙雙方對材料應辦妥驗收、交接手續，如甲方未與乙方辦妥驗收、交接手續，不利後果甲方自負。如甲方委託乙方負責保管的，其保管費、保管要求等可由雙方書面約定，如雙方未書面約定，甲方不承擔保管責任。

4、乙方提供的材料、設備見：附件《工程主材料報價單》

乙方提供的材料、設備，應通知甲方驗收。凡未經甲方驗收或不符合工程主材料報價單中要求的材料，應禁止使用。甲方應在收到乙方通知的    天內對乙方提供的材料、設備等進行質量驗收，逾期視為甲方同意使用。

5、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，如甲方仍堅持使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。

6、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

第四條  工程質量及驗收

1、本工程質量及驗收標準，按照以下第     項約定：

（1）國家及       市的現行的建築裝飾裝修工程質量驗收標準。

（2）                                                      。

2、本工程由     方設計，提供施工圖紙，一式     份。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期相應順延，甲方承擔相應責任。

4、由於乙方原因造成工程質量事故的，其一切返工費用由乙方承擔，原定工期不變，如需變化的，由甲、乙雙方協商確定。

5、在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或變更材料設備，須提前與乙方協商，在雙方簽訂書面的工程項目變更單後正式生效，方能進行施工，由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。

凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切法律後果，由甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

6、甲、乙雙方均有責任及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，並共同開展現場驗收。甲方不能按預約日期參加驗收的，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗通過，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延；若複驗不通過，其返工費用乙方承擔，工期不變。

7、工程竣工後，乙方應通知甲方在     日內組織驗收。驗收通過的，辦理驗收移交手續，並由甲方按照約定付清全部價款。如竣工驗收通過，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。工程未經驗收或驗收不通過的，甲方有權拒收，乙方承擔返工及延期交付的責任。

8、如甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。甲方在收到乙方驗收通知後，未在規定時間內驗收又未通知改期，或惡意拖延驗收時間的，逾期之日視為工程驗收合格。

9、工程竣工驗收通過，甲方付清工程尾款後，乙方向甲方提供《工程保修單》。保修期商定為     年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收通過之日算起。

10、凡階段性項目結束和工程全部竣工，甲、乙雙方都需進行階段性驗收和工程竣工總驗收，並在驗收單上簽字確認後方能交付使用。甲方在未經驗收和交付的情況下使用，其自行承擔相應後果。

11、乙方僅對其施工部分的工程進行保修，非乙方施工部分以及竣工後甲方使用人為造成的質量問題，不在保修範圍內。

第五條  安全生產和消防

1、甲方提供的施工圖紙或施工説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其他管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰區域的安全，防止相鄰區域或公共空間的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償；屬於乙方責任的，乙方負責修復或賠償。

2、甲、乙雙方共同遵守室內裝飾和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構與拆改共用管道、設施。

第六條  工程價款及結算

1、雙方約定按下列第     種方式支付工程款：

（1）工程款付款按下表支付

室內裝飾工程款付款時間表

工程進度

付款時間

付款比例

金額

對預算、設計方案認可

合同簽訂當日

%

元

施工隊伍進場

開工日

%

元

基礎設施施工過程

水、電、管線隱蔽工程通過驗收

%

元

工期過半

油漆工進場前

%

元

工程竣工驗收

驗收通過當天

%

元

保修期滿

保修期滿當天

%

元

(2)工程款付款雙方協商約定：

。

2、甲、乙雙方在工程項目施工期間發生經濟來往的，均需開具甲、乙雙方認可的“收據憑證”，以作該工程竣工決算時的依據；工程竣工結算後，甲方向乙方付清最後尾款時，乙方收回收據並應開具税務統一發票交甲方。

3、工程結算：見附件《工程結算單》。

第七條  施工配合

1、甲方工作：

（1）施工前，向施工所在地的物業管理企業申報登記。

（2）甲方應在開工前     日全部或者部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應當採取保護措施，未採取保護措施造成滯留物損毀的，甲方自行承擔。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。

（3）做好施工中因臨時佔用公用部分操作而影響鄰里關係等協調工作。

（4）施工所在地的物業管理企業如有收取押金的項目，甲方應予以支付。

（5）甲方應告知施工所在地物業管理企業有關物業管理規定，以便乙方遵守執行。

（6）甲方如需工程質量第三方監理或工程質量檢測檢驗的，須與乙方協商，費用由甲方承擔。

2、乙方工作

（1）在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓（地）面、牆面，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。

（2）乙方應文明施工，遵守物業管理條例。早上7時前及晚上7時後不得進行有噪聲的施工作業。

（3）組織有甲方參加的施工圖紙或施工説明的現場交底。

（4）乙方負責清運施工中產生的垃圾，並按照物業管理企業制定的地點堆放。

（5）指派        為乙方進駐工地代表，全權代表乙方負責合同履行，按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務。如中間更換人員的，乙方應及時通知甲方。

3、由於甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的，甲方應及時和乙方協商，相應工期順延。

第八條  違約責任

1、因乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工後，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。

2、因甲方的原因造成工程質量不符合約定，相應的損失由甲方自行負擔，由此給乙方造成損失的，甲方應進行賠償。

3、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方應賠償給甲方       元。

4、由於甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天，甲方應賠償給乙方      元。

5、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改房屋承重結構或共用管線和設施，乙方有權拒絕施工，所造成的損失由甲方承擔。乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施的，所造成的損失由乙方承擔。

6、甲方如未按約定對隱蔽工程、竣工工程進行驗收，乙方可以順延工程竣工和交付日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。每逾期一天，甲方應賠償給乙方         元。

7、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應賠償給乙方     

元，工期順延。甲方逾期付款超過     天，乙方有權暫停施工，並且有權要求甲方賠償停工、窩工等損失。

8、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自入住，由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

第九條  糾紛處理方式

本合同在履行中或者在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決；當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第十條  合同的變更和解除

1、 合同簽訂後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要解除合同，應以書面形式提出，並按合同總價款    %支付違約金，辦理解除合同手續。

2、施工過程中任何一方提出解除合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立解除合同協議，並由責任方按合同總價款       %賠償。

3、施工過程中，若甲方逾期付款超過      日，乙方有權單方解除合同，並有權要求甲方按合同總價款      %支付違約金。

第十一條   附則

1、本合同由甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

第十二條 其他約定

。第十三條 合同附件

附件：《裝飾裝修施工內容表》

附件：《工程主材料報價單》

附件：《工程項目變更單》

附件：《工程質量驗收單》

附件：《工程結算單》

附件：《工程保修單》

甲方（簽章）：　　　　　　　　　　乙方（簽章）：

法定代表人（簽字）：　　　　　　　法定代表人（簽字）：

委託代理人（簽字）：　　　　　　　委託代理人（簽字）：　

地址：　　　　　　　　　　　　　　地址：

電話：　　　　　　　　　　　　　　電話：

郵編：　　　　　　　　　　　　　　郵編：

簽訂日期：      年     月      日

簽訂地點：                      

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇20

發包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

第一條 工程概況

1、裝潢施工地點：

2、工程面積：建築面積約 平方米。

3、承包方式：包工不包料。

4、裝飾施工內容：施工圖紙(經甲乙方確認)範圍內。

5、工程總價款： (￥： 元)。

6、工期：自 年 月 日開工至 年 月 日竣工，工期約 天。

第二條 甲方職責

1、甲方保證乙方開工前水、電通暢。

2、甲方在接到乙方通知，應在二日內予以回覆。如未回覆視為對乙方通知的確認。

3、為了確保施工工程質量，甲方對乙方的施工進行監督。

第三條 乙方職責

1、乙方在裝修期間承擔施工的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔現場管理，裝修施工質量

2、乙方在裝修過程中，應保證正常施工和管理。

3、乙方負責組織裝修人員進行裝修工程施工。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在異議，可以要求乙方無條件更換。

4、乙方不得擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，如需改變應經甲方書面同意。

第四條 材料供應

1、本工程所用裝修材料、裝修施工設備、工具等都均由乙方提供。

2、乙方應在處理隱蔽工程和中間工程前，應書面通知甲方對隱蔽工程和中間工程進行檢驗驗收;如未通知，甲方有權要求在其本部分完工後進行的檢查與驗收，因返工所造成的費用由乙方承擔。

3、施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4、工程竣工驗收前，負責對現場的一切設施和工程進行保護。

第五條 工程質量及驗收

1、由於乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，應與乙方協商，就變更工程的相關事宜達成補充協議

3、工程竣工：乙方應提前兩日通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期(完工後15個工作日內)。

4、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，並承擔相應材料費用。

第六條 安全生產

1、乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰設施及建築的安全，防止滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。

2、乙方施工人員應是與乙方建立勞動關係的人員，鑑定勞務合同，保證施工質量和人身安全。

3、乙方施工人員因過失或故意給他人造成人身損害或財產損失的，乙方應負責賠償。

第七條 工程價款及結算

1、工程款支付方式及期限：

2、合同生效後3個工作日內，甲方向乙方支付合同總價30%即人民幣 元整(￥： 元)。

3、工程完成60%，甲方向乙方支付合同總價款的65%，即人民幣 元整(￥： 元)。

4、合同總價的5%即人民 元整(￥： 元)

第八條 其它事項

1、不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在不可抗力事件結束後7日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

3、工程變量變更，在施工過程中如有對施工圖紙有改變時，雙方以補充協議的形式確定，變更工程量不再變更合同總價。

第九條 違約責任

1、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責並承擔責任。

2、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

3、工程關鍵節點或隱蔽工程未按約定辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

第十條 糾紛處理方式

因履行本合同雙方發生爭議時，雙方應儘量協商。或若協商不成時，可以向工程所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。因此產生的費用包括但不限於訴訟費、律師費、交通費 等由敗訴方承擔，或由司法文書確定。

第十一條 協議的變更和解除

1、協議經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致後，重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議，解除本協議。

3、如由於乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止施工，限期內要求乙方返工直致達到施工圖紙的要求。

第十二條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)： 住址： 住址：

聯繫人： 聯繫人：

電話： 電話：

簽訂日期： 簽訂日期：

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇21

發包方(以下簡稱甲方)：_________

承包方(以下簡稱乙方)：_________

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：_________________

1.2 工程裝飾裝修面積：_________

1.3 工程户型：_________________

1.4 工程內容及做法(見報價單和圖紙);

1.5 工程承包，採取下列第_________種方式：

(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其餘部分材料(見附表二、三)。

1.6 工程期限_________日(以實際工作日計算);

開工日期_________年_________月_________日;

竣工日期_________年_________月_________日。

1.7 工程款和報價單

(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)_________。

金額大寫：_________________________________

(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本着優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

3.1 施工圖紙採取下列第_________種方式提供：

(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

(2)甲方委託乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

3.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建築工程室內環境污染控制規範》(gb50325---)的要求。

3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自複製或轉讓給第三方，也不得用於本合同以外的項目。

第四條 甲方工作

4.1 開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

4.2 無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

4.3 負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

4.4 遵守物業管理部門的各項規章制定。

4.5 負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。

4.6 不得有下列行為：

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽台門窗的牆體。

(3)在室內鋪貼一釐米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明，再由房屋管理部門批准。

4.8 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衞及消防工作。

4.9 參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

第五條 乙方工作

5.1 施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

5.2 嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建築主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鑽等產生噪聲的裝飾裝修活動。

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

(4)負責工程成品、設備和居室留存傢俱陳設的保護。

(5)保證居室內上、下水管道暢通和衞生間的清潔。

(6)保證施工現場的整潔，每日完工後清掃施工現場。

5.3 通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規範、計算書、參考價格等書面資料的查閲條件。

5.4 甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

第六條 工程變更

在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

第七條 材料供應

7.1 按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收並辦理交接手續。

(2)應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

(3)雙方所提供的建築裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發佈的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，並具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續後，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2 對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

8.3 因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

8.4 判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

第九條 質量標準

9.1 裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(gb50325---)的標準執行。

9.2 本工程施工質量按下列第_________項標準執行：

(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(dbj/to1-43---);

(2)《北京市高級建築裝飾工程質量驗收標準》(dbj/t01-27---)。

9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，並最終由責任方承擔。

第十條 工程驗收

10.1 在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收。

10.2工程完工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單後三日內組織驗收。驗收合格後，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

10.3 雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

10.4 雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)後亦可先行入住。

10.6 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衞生間防滲漏工程保修期限為五年。

第十一條 工程款支付方式

11.1 合同簽字生效後，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

支付次數 支付時間 工程款支付比率應支付金額

第一次 開工三日前 50%

第二次 工程進度過半 45%

第三次 竣工驗收合格 5%

11.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，牆面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬製品基本制安完成為界定工程過半的標準。

11.3 工程驗收合格後，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

11.4 工程款全部結清後，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

第十二條 違約責任

12.1 一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

12.2 一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

12.3 甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2%的違約金。

12.4 由於乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2%的違約金。

12.5 由於乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

第十三條 爭議解決方式

本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向_________人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

第十四條 附則

14.1 本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)後生效。

14.2 本合同簽訂後工程不得轉包。

14.3 雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

14.4 因不可歸責於雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本着公平原則協商解決。

14.5 乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之後，有權向乙方追償。

14.6 本合同履行完畢後自動終止。

甲方(簽字)：_______________

乙方(蓋章)：_______________

_________年____月____日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇22

發包方：承包方：

依據《中華人民共和國民法典》以及其它有關法律法規，結合本市家庭住房，依據室內裝飾裝修特點，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包的裝飾裝修工程的有關事宜達成如下協議：

第一條：工程概況

1、工程地點： 縣馬家灣

2、工程內容及做法：按設計要求施工

3、工程承包方式：雙方商定採取乙方包工包全部材料的方式進行承包。

4、工程期限：工程總工期為天開工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日

5、合同價款：本合同工程造價為人民幣元整，不含燈具潔具。

第二條：

1、本合同價為包工包料施工。

2、施工使用的材料為木工板、面板。

3、水電材料為管和銅心玉蝶線。

第三條工程款支付方式簽定合同後，乙方購買部份材料，進場後，甲方分階段付款。附則：

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

2、本合同經甲、乙雙方簽字生效。

3、本合同有效期為 年， 年內工程無質量問題則合同終止。甲方：乙方：地址：地址：電話：電話：合同簽定日期： 年 月 日工程裝修合同協議書範文二鑑於乙方承包裝修之甲方裝修工程已於 年 月 日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1、本工程保修期為 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

2、乙方在保修期內工作範圍為：就裝修工程所涉及全部合同項目內的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脱落，房頂出現脱落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬於甲方使用不當、天災、原土建質量造成的損壞除外。

3、目前工程已存在的問題及乙方責任：

1)花崗巖地面有5塊有13空鼓，1塊4缺角，1塊13斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

2)護牆板的板面目前變形較重，乙方應於 年 月份前進行更換或整修。

3)木門現已變形，乙方應予 年 月份前進行整修。

4)壁紙卷邊，乙方應於 年 月份前進行整修。

5)廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應於 年 月份前新購反水彎並進行更換。

6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4、乙方工作方式在甲方發現工程出現質量問題並電話或傳真通知乙方後 日內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5、法律責任乙方在接到甲方通知後無故拖延達14個工作日，不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可採取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6、結算保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時並令甲方滿意，保修期結束後 日內，甲方將尾款如數結算予乙方。

7、本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。甲方：乙方：代表：代表：蓋章：蓋章：工程裝修合同協議書範文三茲有住户 委託 ，對其購買的由 物業管理公司經營管理的 大廈 層 室進行裝修。為加強對裝修工程的管理，確保工程質量和大廈正常工作、生活秩序，甲乙雙方同意簽訂本責任書。

一、裝修人員入户裝修時，必須向物業管理公司繳納每日每人 元的管理費。

二、裝修人員每人須交兩張1寸照片，一張辦理臨時出入證，另一張辦理個人檔案。

三、裝修人員在裝修期間不得影響相鄰住用户的休息，裝修必須在規定時間內進行，即上午8：00-12：00，下午14：00-18：00。禁止在晚上使用電動機械及進行油漆噴塗等操作。

四、裝修人員不準侵擾其他業主，不準在樓道內閒逛，不準在其他樓層停留。

五、裝修人員必須保持公共場所，包括樓梯、過道及牆壁的清潔。不允許將污水、廢物倒在樓道里，不得在公共部位堆放雜物，裝修垃圾應及時處理。

六、施工負責人要保證各樓層公共設施的完好，如不得隨意按電梯按鈕，不得亂刻、亂畫，不能撬各種門鎖。

七、注意用電及消防安全。例如，用電時要採用適當的插頭嚴禁用電源線直接接到漏電開關上嚴禁用電爐做飯、燒水。

八、進行電焊施工必須事先向物業管理公司申請配備消防用具，禁止在易燃 物品旁吸煙。

九、裝修材料超長超寬時，禁止使用電梯。

十、裝修人員不準在施工場所留宿，確需過夜留守的應先與物業管理公司聯繫，經同意後方可過夜。十

一、施工隊伍應嚴格按照有關規定裝修。如業主要求違章裝修時，應解釋説明，不予裝修。否則，除業主承擔責任外，施工隊伍也應承擔一定的責任。十

二、出現問題時，施工負責人應及時與物業管理公司聯繫，雙方協商解決，不得擅自作主。十

三、如違反上述規定，物業管理公司將視情節輕重給予罰款，並有權責令其停工整頓。十

四、如有未盡事宜，雙方可另行協商解決。十

五、本責任書籤字蓋章後有效。一式兩份，雙方各執一份。

甲方： 乙方：

負責人： 負責人：

年 月 日 年 月 日

返

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇23

一、裝修管理。

_________大廈的物業管理包括裝修管理，由_________物業管理公司承擔。

二、裝修申請。

業主用户的室內裝修，須於裝修入場前15天向大廈物業管理公司業務部門書面申請，並提交裝修方案。裝修方案包括以下資料：

（1）裝修平面圖；

（2）裝修用料，如天花、隔牆、地面等的用料；

（3）照明系統和電源佈線圖；

（4）給排水系統要求；

（5）需要新做或更改的中央設備系統；

（6）維修檢查出口的位置；

（7）天花平面設計圖；

（8）各立面圖；

（9）櫥窗及招牌的設計（包括字體、店徽的設計）。

三、審批裝修方案

物業管理公司在收到業主用户的裝修方案後7天內予以答覆。對不合規範或資料不全的，業主用户按要求進行修改，重新提交審批。

四、裝修按金

為保證裝修期間清理廢物，不損壞大廈共用設備設施、不違反裝修管理規定，業主用户的裝修須交一定數額的按金，按金標準根據裝修工程量大小而定，但每個房間（商鋪）最少不低於_________元。裝修工程完後經管理公司確認無任何扣罰之處，按金悉數退還（不生息）。如裝修工程有扣罰賠償行為，在扣除應罰應賠款後的餘數退還業主用户；如果按金不足以支付所有費用，管理公司有權追收不足金額。

五、裝修監管費及水電費

業主用户進行裝修工程須向管理公司支付裝修監管費，用於消防安全、場地及設備的保護、電梯的使用、公共安全、場地清潔、施工監管等方面的支出。裝修監管費的標準相當於最終方案總工程價款的5%，最少不低於建築面積10元平方米。裝修期間所發生的水電費用由業主用户支付。

六、保險

為防止裝修期間的施工可能出現的事故而招致損失，管理公司視裝修工程情況可要求業主用户購買裝修工程的保險，包括火險、公共責任險等。

七、防火負責人

業主用户應指定裝修施工單位的負責人為防火責任人，並在防火責任書上簽字。

八、裝修施工責任承諾書

業主用户在裝修申請獲批准之前，須在裝修施工責任承諾書上簽字，承諾遵守本裝修指南所列的全部規定。

九、裝修施工許可證

業主用户按土建規；定提交裝修方案，繳交裝修費用，在承諾書上簽字後，管理公司向業主用户出具裝修施工許可證。

十、裝修工作開始

業主用户領取裝修許可證後即可辦理施工人員出入證、材料運進等，裝修工程便可開始。

十一、裝修驗收

裝修工程完工後，業主用户應書面通知管理公司驗收。管理公司檢查裝修工程是否符合裝修方案的要求，施工中有沒有違反裝修守則，費用有否繳足等等。如無問題，即予驗收通過，退還裝修按金。

十二、裝修守則

業主用户的室內裝修，必須遵守以下規定：

（1）所有消防、空調、給排水及煤氣的施工，必須由管理公司指定的施工單位進行。請與管理公司聯繫，以取得指定施工單位的名單。

（2）噴淋系統一般不予改動，如遇特殊情況必須改動時，要符合現行消防設計規範。管理公司收取配合施工作業的管理費，並要求在限定時間內完成。

（3）所有電器的安裝都應遵照市供電局的有關規定，所有電線一定要保護在鍍鋅管內，而未徵得管理公司同意，絕對不得將電線直接嵌入大廈的任何部分。

（4）除了大廈所提供的招牌燈箱位置外，其他位置一律不可以裝設店徽或標牌。招牌的設計方案必須得到管理公司的審批。

（5）不得安裝面向公共走廊或會對其他商户或顧客造成騷擾或影響的音響。

（6）所有門不得敞開伸入到一般的公共地方，包括走廊或電梯廳。

（7）所有裝修不能影響建築物外觀，裝修不能凸出於公共走廊。

（8）若改動房間，如隔斷，不能影響空調回風。

（9）除得到管理公司批准外，所有內部隔牆應是重量輕和於式結構的，儘量採用防火材料，符合防火要求。

（10）不能更改任何消防捲簾。

（11）所有裝修或傢俱不能在消防捲簾的上下方或阻擋消防捲簾開關箱或導軌。

（12）不能阻擋消防通道、走火門、緊急出路燈箱、消防栓。

（13）不能阻擋空調機房的迴風及進出空調機房的通道和維修空間。

（14）不能改變防煙門、玻璃門的功能、位置。

（15）吊頂如不是上人吊頂，應在每一個風問、每一個盤管風機、每一個水管閒掣、每一個消防捲簾的馬達及電源箱下加檢查口。

（16）不得在玻璃幕牆結構上打孔或粘貼任何類型的設施。一切裝置不得觸到幕牆系統的結構組件或任何一部分。緊靠幕牆的商鋪內間隔不得固定在幕牆系統上。

（17）在未獲得管理公司的書面批准下，不得挖槽、切割、砍鑿或雕刻結構樓面以及與鄰鋪共同之隔牆。

（18）業主用户應在施工前獲得所有當地政府部門的一切有關批准，特別是消防局的有關批准。

（19）任何管理公司的審批，無論如何並不代表對方案中的技術參數的認可，同時管理公司也不保證方案中所選設備材料的規格性能及效果。設備與材料如發生問題而引致任何後果，概由業主用户負責。

（20）業主用户應對房牆鋪完工後的情況負責，即使按審批方案完工後發現其房滴鋪空調通風或其他系統影響他人或整體系統運作，管理公司仍可責令其作相應修正。

（21）在開始任何施工前，必須把所有參予施工人員的姓名、住址和身份證號碼等資料交給管理公司，並須隨時補充更改以保證準確完全。

（22）所有施工必須嚴格按照已審批圖紙及説明完成，至管理公司滿意為準。而所選施工單位必須由管理公司批准。

（23）業主用户應確保承造商不會造成大廈的設備、設施及裝修的任何損壞，如有任何損壞，無論意外與否，將由管理公司安排管理，剛修理的費用將由業主傭户負責支付。

（24）於施工前及期間，房滿鋪外必須張貼由管理公司發出的批准裝修通知書（許可證），以便管理公司人員檢查。

（25）業主棚户在施工期內應對房牆鋪內的保安負責。

（26）施工需要動火或燒焊時，必須事先到管理公同辦理動火證，並按消防管理制度執行，對電器設備的使用，也應按規定操作。

（27）無論什麼時候，如需在公共設施內進行施工，必須事前得到管理公司的書面批准。而且應提供和安裝良好的、堅實的防範設施，以防帶來受傷損害。

（28）施工過程中，所有的材料、工具及廢物等在任何時候都必須限制在房間（商鋪）內，不得阻塞公共走廊或任何公共地方。

（29）所有發出噪音、震動或難聞氣味的工程，材料的運送。廢物的運出，必須按管理公司安排的時間進行，不得擾及大廈其他業主。

（30）所有房商鋪內的廢物必須每天晚上於指定時間內清出。

（31）只有貨梯（或管理公司偶爾指定的其他電梯）才可用來運輸材料、廢物。無論在任何情況下，工人未經管理公司同意，不得使用任何電扶梯；不得使用金屬軛運貨車。

（32）裝修期間，所有迴風嘴必須封閉，房間大門亦需關閉。

（33）所有裝入的傢俱都應在大廈外預製組合和上漆。一切在房間（商鋪）內的油漆工作或其他施工，如管理公司認為可能會影響其他房牆鋪，必須在公司正常營業時間外或由管理公司指定的日期完成。

（34）業主用户需對所聘請的施工人員的行為負責並加以約束。

（35）施工人員需着裝整齊，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作區逗留，不得隨地吐痰，不得在公共地方吸煙及扔煙蒂，不得高聲喧譁，不得打鬧，不得聽任何放音設備（如收音機），絕對禁止賭博酗酒。

（36）裝修完成後，業主用户必須以書面形式通知管理公司，以便安排作最後檢查。

（37）如發現裝修未依審批圖紙施工或未能符合管理公司的要求，業主用户將獲得通知並需負責進行更改。

（38）如業主棚户的裝修工程經管理公司認可滿意後，將獲簽發裝修工程完滿竣工證明書。

十三、裝修程序概要

（1）收取《裝修指南》、問卷、圖紙等。

（2）如有必要，可要求管理公司人員與業主用户的設計師/承造商進行會談。

（3）裝修方案的圖紙及技術資料、已填寫的承諾書及問卷、該繳付的費用及裝修按金交到管理公司。

（4）收取裝修方案的審批同意書。

（5）施工人員名單交到管理公司。

（6）裝修工程開始。

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇24

民事起訴狀

原告：陝西某裝飾工程有限公司。

地址：陝西省*市*路*大廈*座*室。

法定代表人：趙某某，職務：總經理。

聯繫電話：18.

第一被告：西安某二手車經銷有限公司。

地址：西安市*區*寨*莊*區*號。

法定代表人：宋某 ，職務：執行董事兼總經理

聯繫電話：02*-,18。

第二被告：宋某，男，漢族，19xx年*月*日出生，住西安市*區*小區*號樓*層*室，身份證號：。

聯繫電話：13，13。

訴訟請求：

1、請求判令兩被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元（暫計至20__年7月2日）；

2、本案訴訟費用由兩被告全部承擔。

事實與理由：

第二被告系第一被告股東兼法定代表人，20__年6月8日，因第一被告尚在設立之中，故第二被告與原告簽訂了一份《工程裝修承包合同》，合同中約定，原告承包*寨工業園車行即第一被告營業場所裝修工程。依據當時的工程設計圖紙計算的預算價為1246781元，經優惠後的合同造價為120萬元，如被告要求增加或減少工程項目，工程總造價相應增減；工人及材料進場一週內，被告支付合同總造價40%，工期過半，再支付合同總造價40%，工程完工7日內，付足到工程總造價的97%。若出現被告不能按期付工程進度款，供材料未按時到位或提出設計圖紙修改等情形之一，工期相應順延。合同簽訂後，原告按照約定於20__年6月9日正式進場施工，施工過程中，被告就工程設計圖紙進行了多次變更，工程於20__年8月20日竣工，第一被告也於20__年8月26日投入營業使用。該工程合同預算價為120萬元，增項部分造價為1135172.7元，減項部分價值為106236元，工程決算總價為2228936.7元。20__年6月14日至20__年8月20日，第一被告股東惠某某、方某某累計向原告支付工程進度款90萬元，合同期間被告並未按約定支付進度款，目前仍欠原告工程款1328936.7元。20__年10月，原告向被告直接送達了決算書，被告並未提出異議，原告於20__年6月5日再次向被告郵寄送達了工程總價決算書。原告多次找兩被告要求支付工程款，但兩被告均置之不理，不予支付。

基於以上事實，原告認為，在第一被告設立期間，第二被告與原告為建設營業場所而簽訂的《工程裝修承包合同》是雙方真實意思表示，該合同合法有效。被告拒不履行付款義務的行為，屬於嚴重違約。為維護原告的合法權益，依照相關法律之規定，依法提起訴訟，請求人民法院判如所述。

此致

西安市*區人民法院

具狀人：陝西某裝飾工程有限公司

年  月 日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇25

住宅精品裝飾裝修合同

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，雙方在協商一致的基礎上，就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況

1.1工程地點：

1.2工程內容：

1.3工程承包方式：

1.4工程期限月，開工日期年月日，竣工日期年月日

1.5合同價款：本合同工程總造價為(小寫)：元，大寫￥

第二條甲方義務

2.1負責協調施工隊與鄰里及城管之間的關係。

2.2參與工程質量和施工進度的監督，負責竣工驗收。

第三條乙方義務

3.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3.3保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第四條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

第五條工期延誤

5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;

5.3因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。

第六條工程驗收

6.1工程竣工後，乙方應及時通知甲方驗收。

6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為六月，六月後為有償維修。

第七條付款方式

7.1工程完工驗收合格後，扣除保證金後(總款5%)付清剩餘工程款元(小寫：)

7.2乙方須向甲方提供正規廣告類發票結款

第八條附則

8.1本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同履行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。

8.2如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

8.3本合同正本一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)乙方(蓋章)

委託代理人：委託代理人：

年月日年月日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇26

_________(以下簡稱甲方)

立協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12)，經________(以下簡稱乙方)

雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由____起草。

一、工程項目：

1、三個房間(兩卧室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料，客廳、卧室打膩子，刷立邦漆兩次。

2、通陽台的門窗處打一吧枱，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽台東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃，包陽台、鋪磁磚、吊PVC板。

3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚，打一灶台。

4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門後一多用途櫃(底下放鞋，上面掛衣服)。

5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

二、承包方式：

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

三、質量標準：

施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

四、施工期限：

二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。

五、工程造價：

材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

六、付款方式：

工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

七、其它問題：

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

甲方：乙方：

簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

年 月 日 年 月 日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇27

根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，並共同履行。

第一條 工程項目

甲方委託乙方承擔以下家裝設計任務：工程地址：_____________________________

第二條 設計收費及支付方法

(一) 本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經甲乙雙方商定設計收費為 元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖)，估算總收費元，金額大寫 元。

(二)付款方式

甲乙雙方採用以下付款方式

1、 量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);

2、 方案通過後，出全套施工圖，客户付清餘款並可帶走全套圖紙;

3、出電腦效果圖，價格：800元/張 (a4);

第三條 設計內容及完成日期的約定

(一) 乙方提供的設計圖中應有詳細的設計説明。

(二) 平立面圖

1、 原房型圖

2、 牆體改造圖

3、 平面傢俱佈置圖

4、地面圖

5、天花圖

6、現場製作的傢俱立面圖(根據實際情況出或者不出)

7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)

6、廚房、衞生間局部立面圖(定做的廚房除外)

7、電視背景牆立面圖

8、其它現場需施工牆面的立面圖

(三) 剖面圖

1、應標明材質、用料、顏色等

2、門窗套剖面圖

3、玄關剖面圖

4、天花剖面圖

5、電視背景牆剖面圖

6、其它需施工處剖面圖

(四) 水電施工圖

(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖;

平面方案甲方通過後，乙方在7天內完成全套施工圖。

第四條 雙方責任

(一)甲方責任

1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖)，並保證所提交資料質量達到工程設計要求;

2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

3、本工程建築材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔;

4、在甲乙雙方確定方案後，進行施工圖設計階段過程中，由於甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間佈置和擺設的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計;

(二)乙方責任

1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，並保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規範的要求，符合甲方的建設使用要求;

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

第五條 違約責任

(一)由於乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;

(二)乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費;

(三)甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;

(四)甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

第六條 合同生效、中止與結束

(一) 本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)後有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最後一方簽字(或蓋章)的日期為準。

(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關係，本合同另有條款約定的除外。

第七條 合同糾紛解決方式

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，採取下列第____種方式解決：

一、 向消費者委員會申請調解;

二、 向有管轄權的人民法院起訴;

三、 其它解決方式：_______________ 。

第八條 未盡事宜與附加條款

(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，並形成書面協議作為本合同附件執行。

(二)本合同附加條款如下：

1、 設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

2、 設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);

3、 設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);

4、 設計師提供陪同挑選傢俱和軟裝飾的服務(一次);

第九條 合同文本

一、 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

二、 本合同簽訂後乙方不得轉包設計工程。

三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

四、 合同履行完後自動終止。

甲 方： 乙 方：

籤 章： 籤 章：

簽約地址： 簽約地址：

簽約日期： 簽約日期：

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇28

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

第一部分 協議書

一、工程名稱：

二、工程期限：工期為 天(有效工作日) 約定開工日期： 年 月 日。

竣 工 日 期 ： 年 月 日。

三、施工地點：鄭坊鎮鄭坊村

四、承包範圍：

本工程設計範圍的建築結構、水電等(二次裝修在同等條件下優先由乙方承包施工)。

五、承包性質：包工包料(不含二次裝修)。

六、工程質量標準：

本分包工程質量標準雙方約定為：合格

七、工程內容：土建

八、本合同正本一式四份。

九、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。工程竣工驗收符合要求或用户已投入使用，工程款結清後自動終止。

十、合同簽訂後，承、發包雙方需提出修改時，經雙方協商一致後可以簽訂補充協議，作為本合同的補充。

十一、本工程建設面積：約2846.28㎡，合同單價：1150

十二、雙方均保證本合同記載的名稱、住所、電話、傳真、電子郵箱、開户銀行、賬户信息等的真實有效。一方信息如有變化應於變更之日起15天內書面告知對方，否則由此引起的無法及時告知的責任由信息變更方承擔。

第二部分 工程款項的支付與結算

一、本合同所指的款項均為人民幣。工程價款的支付與結算，應根據中國人民銀行規定的“基本建設工程價款結算辦法”，結合土建建築的特殊情況，按以下方式支付：

本工程墊資工程，主體結構澆砼封頂時支付總工程款的50%，內外牆砌築全部完成且基本粉刷完成支付總工程款30%，主體結構及腳手架拆除，全部工程施工完成，乙方提供竣工報告且經甲方組織驗收後支付總工程款17%。

發包人應按本合同約定的時間支付工程款，如逾期，發包人在收到承包人通知書2天后仍未支付，承包人可在發出通知之日起3天內停止施工，發包人也應承擔起相關的違約責任，並從逾期日第四天起按日支付合同總款項的5‰違約

金，及因停工等帶來的其他經濟損失。

二、工程竣工結算：

工程竣工驗收報告經發包人認可後10天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，發包人在10天內進行核實，確認後發包方按照約定的合同支付方式進行工程竣工結算並支付。

第三部分 通用條款

一、發包方應提供施工圖紙六套。

二、發包方交付的設計圖紙、説明文件和有關技術資料，作為施工的有效依據。開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據。承、發包雙方不得擅自修改。

三、發包方如需設計變更，必須由設計單位作出正式修改通知書，承包方才予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商。

四、方案設計、工程施工圖設計委託承包方負責設計的，設計費由發包方承擔。

五、發包方負責施工地“三通一平”的施工準備工作及必要的施工用電用水費用，並且水、電的接入點離工地不能

六、承包方運抵工程現場的材料，無論損壞或丟失，在工程交付使用前承包人擁有全部處置權和保管權。

七、施工中如發現設計不當或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方。如因果發生費用增加(包括返工、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責，並調整合同造價。

八、因發包方原因延誤工期的，發包方承擔工地每人每年30天伙食費。

九、如二次裝修甲方需要外腳手架可以和承包方協商。

十、本合同之外的第三方提出的配套施工費用不包含在本合同中。

第四部分 工程的延期與質量

一、遇下列情況，工期相應順延。

1、發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行的。

2、施工地點因發包方原因，未能完成三通一平，致使不具備開工條件的。

3、一週內非承包人原因停電、停水、糾紛、雨雪、風

4、因發包方原因(如行政手續不全、甲方代表簽證不及時、場地不符合施工要求等)而致使承包方無法正常施工的，或因發包方負責的其他工程項目因交叉施工影響承包方正常施工的，則工期相應順延。

5、因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，發包方應以書面形式通知承包方，推遲開工日期。並賠償承包人延誤期內材料漲價的差額，並相應順延工期。

6、發生不可抗力原件，參照部頒建築工程承包合同範本通用條款中有關“不可抗力”條款解決。

7、施工期跨躍春節的，扣減工期28個日曆天(春節前10天起計)。

8、承包方在以上情況發生後，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向監理工程師(或發包方代表)提交書面報告。監理工程師應在48小時內給予書面答覆，逾期沒有書面答覆的，視為已被監理工程師認可。

9、因承包人原因不能按時進場的，工期延誤不予調整。

二、本工程質量應達到：合格。

第五部分 竣工驗收與保修

一、驗收：

1、承包人應在完工後10天內遞交《工程完工報告》，發包人在收到《工程完工報告》後10天內組織有關單位進行土建單項驗收，並在驗收後3天內給予認可。如有需要可以提出修改意見，承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成的修改費用。

2、發包人收到承包人送交的《工程完工報告》後7天內不組織驗收，或驗收後3天內不提出修改意見，視為竣工驗收通過已被認可。

3、發包人收到承包人《工程完工報告》後7天內不組織驗收，從第8天起承擔工程保管及一切意外責任。

二、工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人擅自使用的，視做工程已通過竣工驗收。並承擔由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

三、因承包方原因造成的質量缺陷，在質保期內，應由承包方無償保修。因發包方使用不當或不可抗力引起的，則由承包方提供有償服務。

四、本工程保修期為壹年，保修起訖日自本工程完工之日開始計算，但最遲保修開始之日不超過發包方收到承包方

五、本合同描述的“工程完工日”是指：合同內容的土建施工任務全部完成，土建施工人員撤場之日。

第六部分 違約責任

本合同簽訂生效後，雙方應嚴格遵守合同條款，任何一方違反合同約定，應承擔違約責任。承包人違約，承擔直接損失的1%違約金。發包人工程款支付違約，應承擔合同總款項的每月5‰的違約金。其他事項違約承擔合同價款的1%違約金，但文本前面條款中已有約定的按前述條款執行。發生爭議的，各方可直接向起訴方所在地人民法院起訴。

第七部分 安全責任及其他

一、承包方應遵守國家有關工程建設安全管理的法律法規，安全施工、文明施工。並承擔建築行業法律法規規定的一切法律責任。

二、承包方在施工地的辦公及生活設施應自行解決，發包方給予協助。

三、本合同如有未盡事宜，雙方參照部頒建築工程施工合同範本相應條款。

第八部分 補充條款

此合同一式四份，經雙方簽字蓋章後生效。

發包方： 承包方：

委託人： 委託人：

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇29

發包方(甲方)

承包方(乙方)

按照雙方友好協商，結合工程具體情況，雙方達成如下協議。

第1條 工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包範圍： 4、承包方式：

5、工期：本工程自日開工，於

6、合同價款(人民幣大寫)：

第2條 甲方工作

1、開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法説明，並向

2、如確定需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部

3、協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作，並

4、工程竣工後，甲方進駐使用視為驗收合格。

第3條 乙方工作

1、參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底。

2、指派專人為乙方為工地代表，負責合同履行。按要求組織

3、嚴格執行施工規範、安全操作規程。嚴格按照圖紙或作法

第4條 關於工期的約定

1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。

2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一週累計計算)工期相應順延。

第5條 工程款結算及支付

1、按照清單報價計算為準、如有增項按雙方約定另行計算。(未計入部分另行結算)。

2、本合同生效後，甲方分其它約定：

甲方： 乙方：

年月日

裝飾裝修合同(商鋪店內) 篇30

甲方：* *

住所地：

法定代表人：*

委託代理人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

依照《中華人民共和國合同法》及國家部、市建委對建築裝飾工程的有關規定，經甲乙雙方通過協商簽定合同如下：

一、 工程概況及承包方式

1、工程名稱：*辦公樓室內裝修工程

2、工程地點：

3、工程承包方式：包工包料

二、工程內容

工程內容以甲方提供的施工圖紙、工程量清單為準;

三、工程造價

人民幣*拾*萬貳仟叁佰陸拾陸元整。

四、工程期限

工程開工日期：*年*月*日

工程竣工日期：**年**月**日

五、質量要求

按國家建設部行業標準JGJ73-91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到合格標準。竣工驗收合格後，如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，在保修期一年內，乙方無償保修。

六、付款方式

裝修工程驗收合格後30天內甲方付給乙方工程款總造價的95%即人民幣*拾*萬零柒佰肆拾捌元整，一年質保期後付給乙方工程款總造價的5%即*萬壹仟陸佰陸拾捌元整。

七、雙方責任

1、甲方負責提供整個工程的施工圖紙1套、工程量清單1份。

2、乙方：

(1)嚴格按照施工圖設計的施工規程及要求施工，不得減少施工工藝要求，由此產生的損失由乙方承擔。

(2)工程施工中如有變更的項目，須經甲方同意後方可實施。

(3)裝飾工程中用到的主要建築材料(地磚、門、五金材料、電線、各類開關)須經甲方簽字同意後方可使用，其它材料應符合設計要求及國家質量標準。

(4)本工程乙方不能轉包、分包。若發現此種情況，甲方有權終止此合同，由此造成的損失由乙方承擔。

(5)乙方須安全文明施工，施工過程中發生的安全責任事故由乙方負責。

八、其它事宜

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程預算外的工程或清單中未列入的材料、工藝發生變化時，以“現場簽證形式”由甲乙雙方代表人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。

3、工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，由雙方協商解決，協商不成的申請仲裁，或者向有管轄權的法院提起訴訟。

5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、合同一式肆份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。

甲方單位名稱 乙方單位名稱

(蓋公章) (蓋公章)

法人代表： 法人代表：

委託代理人： 委託代理人：

年月日：