裝飾裝修合同的反訴狀 篇1
你好,你諮詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎麼樣的,
反訴人;李,,,男,年月日生,漢族,住南京市區
被反訴人:_________________南京裝飾工程有限公司
地址:_________________南京市珠江路39號
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;
2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由:
20__年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位於江寧區巨集運國際村B16。合同約定工程期限66天,竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工後,被反訴人應通知反訴人驗收,經驗收合格後,雙方進行工程結算;由於被反訴人延誤工期的,每延誤一天應支付違約金80元。20__年4月經監理方階段驗收並提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,後反訴人另找他人部分整改,並支付費用2497元。
另,被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結束,已延誤工期145天。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。
此致
南京市江寧區人民法院
反訴人:_________________
_____年_____月_____日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇2
委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方委託乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:____________________
2、工程概況: ____________________(詳見本合同附件)
總計:施工面積____________平方米。
3、施工內容:詳見本合同附件《裝修裝飾施工內容單》和施工圖。
4、委託方式:______________。
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
7、工程總天數:________天
第二條:工程價款(人民幣:元)
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;
3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;
7、稅金___________元;
8、其他費用(註明內容)____________元。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照 標準規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求,乙方應按照甲方的要求完成,甲方應支付因此增加的費用,如因此導致工程量重大增加的,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行採購的材料、裝置,產品質量由甲方自負,但乙方應當及時提出專業的合理意見,如甲方自行採購的材料、裝置有明顯的質量問題,乙方沒有提出異議的,乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。
6、施工中,甲方有權隨時對乙方的工程質量進行監督和檢查,如發現質量問題,甲方有權要求乙方返工重做,檢查和返工費由乙方承擔,工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議,乙方應當按照甲方的要求辦理。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝修裝飾工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、裝置,詳見本合同附件《甲方提供裝修裝飾材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付工程價款的____%作為預付款;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即支付工程價款的____%作為進度款。甲方工
程竣工驗收合格並且乙方向甲方交付全部工程後,雙方進行決算,決算完成後甲方支付雙方決算工程總價款的_____%。餘款作為工程質量保證金,質保期滿後,甲方一次性付清。質保期為一年,自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。
2、付款要求
3、付款時間
4、甲方工程竣工驗收合格,乙方立即向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質量保修卡》。雙方決算後,甲方除質保金外,付清其他工程價款,乙方應按甲方要求及時開具合法的統一發票。工程施工中如有專案增減或需要變動,詳見本合同附件《裝修裝飾工程專案變更表》,雙方應簽訂補充合同,並經甲方同意由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減專案的價款,完工驗收合格後單獨結清。
第六條:工程工期
1、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。
第七條:工程驗收
1、工程質量驗收,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後三日內,乙方應書面通知並組織甲方進行竣工驗收。經甲方驗收合格,乙方向甲方移交全部工程,雙方辦理工程結算手續。
2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1、甲方
1.1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。
1.2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
1.3、如確實需要拆、改原建築物結構或裝置、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應事先取得相鄰方及物業管理部門的同意。
2、乙方
2.1、應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必須有法人代表的委託證書。
2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
2.3、負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。
2.4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。
2.5、在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為 個月。
2.6、乙方負責乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發生事故造成任何人身損害或財產損失的,由乙方承擔全部責任,如因此給甲方造成損失的,乙方應予以賠償。
2.7、未經甲方同意,乙方不得擅自將工程轉包或分包。
第九條:違約責任
1、合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權在逾期___日後停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方。
5、由甲方自行挑選的材料、裝置,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,但甲方自行採購的材料、裝置有明顯的質量問題,乙方沒有提出異議的,乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變,因此發生人身損害及財產損失的,乙方承擔全部賠償責任。
6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需甲方簽證,工期順延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
7、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向 行業協會家庭裝潢專業委員會投訴。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以選擇一下第 種方式解決:
10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。
10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經雙方蓋章簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件自雙方蓋章,簽字後生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,
甲方:(蓋章)法定代表人:委託代表人:日期:電話:開戶銀行:帳號:份,乙方 份。
乙方:(蓋章) 法定代表人: 委託代表人: 日期: 電話: 開戶銀行: 帳號:
裝飾裝修合同的反訴狀 篇3
合同編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委託代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯絡電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
註冊地址:_________
聯絡電話:_________
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工專案確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、裝置(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、裝置(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡。在簽訂《工程專案變更單》(詳見附件見)後,方能進行該專案的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。
9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯絡的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行合同檔案約定的前任的權利和義務。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。
11.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。
11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境;
12.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票影印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條 工程變更
工程專案或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條 違約責任
15.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;
15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
15.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;
15.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
15.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
15.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
第十六條 合同的變更和解除
17.1 合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,並辦理終止合同手續。
17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條 宣告及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。
18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術資訊、經營資訊及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方洩露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。
22.2 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文字原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委託代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
附件
附件一:裝飾裝修工程施工專案確認表
附件二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表
附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗收單
附件九:工程結算單
附件十:工程保修單
裝飾裝修合同的反訴狀 篇4
委託方(甲方):
承接方(乙方):
工程專案:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委託方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(註明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行採購的材料、裝置,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責採購供應的材料、裝置,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有專案增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減專案的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關檔案(影印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、裝置,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1.甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建築物結構或裝置、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。
5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,並辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字後生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執份。
甲方(業主):(簽章)
法人代表:
編碼:
委託代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業地址:
編碼:
工作單位:
委託代理人:
電話:
簽約地址:
裝飾裝修合同的反訴狀 篇5
發包方:
承包方:
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:.
1.2工程地點:.
1.3工程內容及做法。
1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
乙方包工、甲方包料。
1.5工程期限_____歷天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減專案的,由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份
甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份,設計費__________元,由甲方支付。
第三條甲方義務
3.1開工前______天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的,有甲方自行負責。
3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,並負責交納物業管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係
3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務
4.1指派為乙方駐工地監理,負責本合同履行按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄
4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通
4.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料、裝置,應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續乙方驗收後應負責妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、裝置,乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延
工程量變化和設計變更
不可抗力
甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效後,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收後,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%,即元。
8.2工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。
8.4本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起____月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
不能提供水、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料、裝置不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設計、增加施工專案同意工期順延的其他情況。逾期驗收或無故怠於驗收因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的,由乙方負責乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9.4未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,並辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條關於設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字後,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減專案,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減專案的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
10.5工程竣工後,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他檔案,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決也可由東莞市裝飾協會調解協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商後簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂後工程不得轉包。
13.3本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效,履行完畢後自行終止。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:_____________
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
委託代理人:_____________委託代理人:_____________
地址:_____________地址:_____________
電話:_____________電話:_____________
裝飾裝修合同的反訴狀 篇6
發包方:__________(以下簡稱甲方)身份證號碼:__________
承包方:__________(以下簡稱乙方)承包方負責人:__________身份證號碼:__________
一、協議內容:甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工佈置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權利和義務
(一)甲方的權利
1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;2.對乙方裝修過程中的重大質量問題,甲方除有要求乙方賠償的權利外,還有終止合同的權利。
四、乙方的權利和義務
(一)乙方的權利乙方有按時取得勞動報酬的權利,甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務
1.乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應協助甲方保管施工現場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
3.嚴格按甲方要求施工,乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考,直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料,精打細算,如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;5.精心施工,認真負責,打造精品工程,質量要求:(1)所有牆壁外向對角瓷磚的鋪貼均採用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及牆面磚鋪貼後不得出現:接縫不嚴不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。
(3)牆面括完後,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平,接角脫落及明釘眼等現象。
具體質量要求參照乙方在____店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規範標準,否則甲方有權要求乙方返工,返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
五、工程內容及合同金額:
(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾專案預算單按實際專案計算;(二)合同預算金額:本協議裝飾預算金額為人民幣:__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程專案,然後要求在施工過程中增加,乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同:四、(二)、3及時向甲方提出建議,並得到乙方的認可。
要求:最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%,超出部分友好協商,協商不成功,則由乙方完全負責。
六、分期付款方式:首期:甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方),即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。
三期:木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。
四期:工程完工後二十天內進行驗收,合格後,甲方付預算金額的35%給乙方。
餘款5%作為乙方對整個工程的質量保證金,在保修期滿後五天內支付給乙方。
七、協議工程完成期限:本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止,共計___天。
本協議經雙方協商簽訂後共同遵守,除甲方因本協議第三、
(一)、2原因有權終止合同外,未經雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責任:甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程專案,然後在施工過程中要求增加並抬高單價,甲乙雙方在協商不成功的條件下,甲方有權中止合同,合同中止後,乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。
除此類原因外,甲方未經乙方同意不得終止合同,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,並退回已經預付的所有款項。
而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。
本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決,如協商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。
九、
若由於甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方,或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。
十、
本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質量不在乙方的保修範圍內,但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。
十
一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元,由甲方負責,如超出部分則由乙方負責。
十二、甲方必須在工程完工後二十天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協議到期甲方如有意續約,應在計劃時間內與乙方進行協商。
本協議共2頁一式二份,甲乙雙方各執一份。
十五、本協議附附件一份。
(附裝飾專案預算單一份)
甲方(發包方):____________乙方(承包方):_________
電話:___________電話:___________
確認日期:_____年___月___日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇7
委託方(甲方):
承接方(乙方):
工程專案:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況:
1、工程地址:
2、居室規格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛
3、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖
4、委託方式:
5、工程開工日期: 年 月 日
6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費用 元。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另行計算。
4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行採購的材料、裝置、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、乙方提供的材料、裝置應嚴格按照國家有關部門規定,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2、甲方負責採購供應的材料、裝置,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。由保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算(注:施工工費包括人工費)。
首付:材料款100% 元
施工工費50%合計 元
工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元
如有增減竣工後一次結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工,驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
第六條:違約責任:
合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第七條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2、當事人不願通過協商、調解解決的,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條:合同變更和終止
1、合同經雙方簽字生效後,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更合同內容的,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視本合同解除。
第九條:合同生效
1、本合同雙方簽字後生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇8
發包方(以下簡稱甲方):
委託代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯絡地址: 聯絡電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
建築業企業資質證書號:
註冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人: 聯絡電話:
工程設計人: 聯絡電話:
施工負責人: 聯絡電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下協議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,採取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效後,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工專案進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計
(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法說明,應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載於附表四內。
(三)施工圖紙所標示專案與工程報價表所列專案有差異或牴觸時,以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯絡方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委託,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或作法說明,並向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設,或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,並承擔其費用。
(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建築物結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。
(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝後交付甲方。
五、乙方義務
(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》,並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的檔案視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327—2019),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備乾粉滅火器。
(四)保護好原居室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關係。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程專案及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減專案及價差後再施工,同時調整相關工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、材料供應
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、裝置(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,並應按時供應到施工現場,雙方共同驗收並辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、裝置發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、裝置(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方採購供應的裝飾材料、裝置均應用於本合同規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、裝置。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、裝置價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、裝置是假冒偽劣產品的,應按材料、裝置價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和裝置應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和裝置。如甲方供應的材料、裝置不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發生材料、裝置質量爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,支付乙方趕工費並簽訂工期變更協議。
(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行
1、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210—2019)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內環境汙染控制,按照《民用建築工程室內環境汙染控制規範》(GB50325-2019)的標準執行。
(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協議,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修
(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,若造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格後填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格後辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程專案,乙方應在五日內完成(特殊專案可由雙方在第十六條中另行商定),並及時通知甲方對其複驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工後,雙方約定由 對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由 方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)後亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格後,乙方應提交工程結算單(見附表七),並將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行稽核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執行:
1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外牆面的防滲漏保修為五年外,其餘專案的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標準不得低於第1項所約定的保修標準)
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,應及時向甲方指出,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》和《建築安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。
(五)由於乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:
1、一次性付款:於簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。
2、根據工工程進度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;
於吊頂工程,廚、衛牆磚工程,水管、線管佈線完工第一次支付工程款的40%: ;於木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;於竣工驗收合格之日起一週之內支付工程款的5%: ;
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格後為止。
十三、違約責任
(一)本合同生效後,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協商一致後,簽定補充協議。合同簽定後施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,並按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意後辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由責任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。
(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改後仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償對方損失。
(五)甲方責任
1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任
1、應妥善保護甲方提供的裝置及現場堆放的傢俱、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
2、經專業部門檢測,室內空氣質量不達標且屬於乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理後仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。
2、合同簽定後工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)
附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇9
發包方:_____________承包方:_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:____元,大寫:_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收
二、關於材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、裝置系偽劣商品,應按材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡,在簽訂《工程專案變更單》後,方能進行該專案的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定後
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格後付其餘款:元
五、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文字,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方:乙方:法定代表人:委託代理人:住址:地址:電話:電話:郵編:郵編:簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:
返
裝飾裝修合同的反訴狀 篇10
甲方(委託方):________________________
乙方(施工方):________________________
為規範住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、____________人民政府第141號《____________市城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則,結合本工程的家體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、 工程概況
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記,並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點:____________________________________。
3.住房結構:____________結構,建築面積____________平方米。
4.裝飾施工內容:_________________________________
5.承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) .
6.本工程由_________設計。
7.工期:工程期限_____天,從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工。
二、工程價款及結算方式
1. 總價款:(大寫)____________元(其中:設計費____________元,管理費(______%)元,稅金(______%)元)。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。
2. 合同簽訂後,甲方支付總價款的______%,計元。年月日前,甲方支付總價款的______%,計天:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計元:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計____________元:尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(一) 甲方工作
1. 甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案:確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取住宅裝修許可單。
2. 甲方應在開工前天,向乙方進行現場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,並說明使用注意事項。
3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4. 指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(二) 乙方工作
1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2. 指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4. 與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境。
四、材料的供應
1. 甲方提供的材料:
本工程甲方負責採購供應的材料、裝置,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和裝置。並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2. 乙方提供的材料:
乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和裝置,並應得到甲方認可,用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。
乙方提供的材料、裝置,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現場地應符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責賠償:屬乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期變更
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡,在簽訂《工程專案變更單》後(詳見附件四),方能進行該專案的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、工程質量及竣工驗收辦法
1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規範》為質量評定驗收標準。
2. 裝飾裝修工程竣工後,工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。
3. 由於甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4. 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5. 乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附件五《工程質量驗收單》),甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予以書面承認。
6. 工期竣工後,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。
八、違約責任
1. 本合同簽訂生效後,甲方雙方應履行合同規定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的______%的違約金,並承擔因此造成的其他經濟損失。
2. 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金。
3. 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期______乙方支付甲方______元。
4. 甲方未輸任何手續,要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。
5. 未經甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
九、工程保修
1. 凡包工包料的"雙包"工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2. 由於乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。
3. 由於甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修範圍。
4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。
十、糾紛處理
住宅寅裝飾裝修工程發生糾紛的,可以協商或者調解解決。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人可按下列第 種方式處理:
(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;
(2) 依法向人民法院起訴;
十一、其它約定事項
1.________________________。
2.________________________。
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
__________年________月______日__________年________月______日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇11
甲方:乙方:現住地址:
公司地址:營業執照號:工程設計:專案經理:
聯絡電話:(手機)(住宅電話)(辦公電話)
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益,結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議,並共同遵守。
第一條工程概況:
1、工程專案:以雙方簽字確認的工程預算所列專案為準。
2、工程地址:。
3、工程內容及做法:詳見設計圖紙、預算書。
4、工程方式:雙方商定採用下列第種方式進行施工:
1)包工包料
2)部分包工包料。
5、工程期限天,開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
6、工程造價:甲方代扣稅後工程總造價為人民幣 元。(¥:元)。
第二條工程施工圖紙
1、甲方委託乙方設計完成後且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份,雙方各持一份。
第三條雙方責任
1、甲方責任:
[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止,甲方必須為乙方進場施工創造條件,與物業管理部門協調裝修工程事宜,做到水通、電通、場地通。
[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。
[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關係。
[4]甲方若要改動結構、敲牆、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批准,否則乙方恕不動工。
[5]甲方有權對乙方採購材料進場進行驗收,有權對施工質量和進度進行臨督。
[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意,有權向乙方總經理辦公室投訴。
2、乙方責任:
⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規範》及《工程質量驗收標準》施工,按期保質完成工程。
⑵乙方保證施工現場整潔,材料分類堆放合理有序。
⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,並負責運走。
第四條工程變更
1、施工過程中,甲方確需對設計、施工專案、材料、工藝等變更,雙方應協商一致,必須填寫《工程專案變更單》,經甲乙雙方確認簽字,乙方方可實施變更專案,同時工期順延。
第五條工程材料提供
1、甲方負責監督乙方採購材料,乙方應提前兩天通知甲方,乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。
2、乙方負責採購的材料品種如有與預算不符,甲方有權拒收或要求退換,由此造成的誤工由乙方負責。
第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤:
[1]不可抗力因素如:空氣相對溼度過大;交通不便;自然災害等。
[2]甲方在原預算基礎上工程量增加,工期順延。
[3]施工中甲方要求設計變更,工期順延。
[4]因甲方提供的裝置不能及時到達現場、裝置質量不合格而影響工期的,工期順延,返工費由甲方負擔。
[5]因甲方原因,造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。
[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工,工期順延。
[7]因乙方責任不能按期開工的,工期不順延。
[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的,工期不順延。
[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的,工期不順延,返工費由乙方負責。
第七條工程質量
嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。
第八條工程驗收
乙方為了對甲方負責,將根據具體施工流程,採取部分完工,部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。
1、分階段工程驗收
⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程
2、整體工程驗收:
⑴工程竣工後,乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收,甲方必須在接到驗收通知後三天內配合驗收,填寫工程驗收單。
⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收,該工程將視為合格工程。
第九條售後服務(保修)
1、工程自驗收合格雙方簽字之日起,甲方到乙方公司辦理售後服務手續後,乙方向甲方簽發售後服務保修卡(整體工程保修一年,水電工程保修二年)。
2、在保修期內,如出現裝修裝飾質量問題,乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修,所需一切費用,全部由乙方承擔。
3、保修期內,若是房屋土建質量問題(如預製板連線縫收縮、開裂、頂部及牆體收縮下沉引起牆面開裂漏水、起鼓),甲方自行裝置安裝損壞或人為損壞等,如需乙方維修,甲方應另付工程費用。
第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。
2、本合同簽訂之日後,乙方進場首期支付工程款即人民幣元,在工程進入中途付工程款即人民幣元。
工程結尾支付工程款即人民幣元,餘款元,等工程完工驗收合格後一次性付清。
3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款,乙方有權停工。
4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務,並開具財務收據。
第十一條違約責任
1、因合同雙方中的任一方原因,未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
2、因合同雙方中的任一方原因,造成合同無法履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應經濟損失。
第十二條其它責任
1、合同執行過程中,甲方為第一責任人,涉及到工程專案變更等事宜,乙方僅與甲方第一責任人協商確定,其它人士意見恕不照辦。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月_________日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇12
甲方:_________
乙方:_________
依據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況裝飾工程施工地點:_________施工內容:_________承包方式:_________合同總工期_________天,自____年____月___日開工至___年____月___日竣工。
合同總價款:_________其中:人工費___元,材料費____元。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,並向乙方進行現場交底。
騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施,並經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關係,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等裝置,並說明使用注意事項。
協調做好垃圾清理等工作,並承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明並進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________為乙方駐現場代表,負責合同履行。
按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不準隨意拆改原有建築結構及各種裝置管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:甲方不能按約定提供開工條件。
設計變更和工程量變化。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由於甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、裝置閒置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方____元。
1.3由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方____元違約金。
四、工程價款支付開工日前三天,甲方支付總價款的_____%,計_____元;工程日期過半,甲方再支付總價款的___%,計_____元;驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩餘部門,計____元。
五、材料供應
1.甲方提供材料甲方供應的材料、裝置應有材料裝置表。
甲方供應的材料、裝置有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。
甲方供應的材料、裝置運抵現場____日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。
由於保管不當造成的損失,由乙方負責。
甲方供應的材料、裝置未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,並承擔由此造成的損失。
2.乙方採購的材料乙方採購的材料、裝置,必須有材料裝置表註明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。
如乙方採購的材料、裝置與材料裝置表不符,不得使用。
如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程專案時,須提前與乙方代表聯絡,在簽訂變更單後方可進行該專案施工。
凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負。
給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《天津市建築裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,並承擔由於自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工後,乙方應當向甲方提交工程驗收單。
甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上簽字。
甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_____.
2.3雙方約定的保修專案內容期限為:_____.
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規範。
2.由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
九、違約責任甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的____%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請___調解。
協商或調解不成時,雙方可以按下述第____種方式解決:1.由_____仲裁委員會仲裁;2.向人民法院起訴。
十一、其他約定_________
十二、本合同未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的檔案包括:1.本合同條款及合同附表;2.施工圖紙及做法說明;3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;4.補充規定。
十四、其他1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定後生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業主:___承包方:_____
註冊地址:_____註冊地址:_______
住地:_________住地:________
法定代表人:___法定代表人:_____
委託代理人:___委託代理人:_____
聯絡電話:_____聯絡電話:________
____年___月___日____年___月___日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇13
合同編號:_____________
發包人:________________
承包人:________________
依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。
甲方的有效證明:________________________________
乙方為經工商行政管理部門註冊登記的企業,企業資質情況:_________
2.裝飾施工地址:_________區_________路_________號_________樓_________室。
3.住房結構:________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽臺,套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:。
5.承包方式:________________。
6.工期:
自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。
人民幣:________________
其中:________________________
材料費:________元,人工費:________元,
拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,
管理費:_________元,稅金:________元,
其他費用:________________元。
雙方約定,合同簽訂生效後,如變更施工內容、材料,該部分的工程款應當按實計算。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、裝置:。
甲方負責供應的林料、裝置應是符合設計要求的合格產品,並應按時送到施工現場,甲乙雙方應辦理驗收交接手續。
甲方提供的材料按時送到現場後,由乙方負責保管。
由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
施工中如乙方發現甲方提供的材料、裝置有質量問題或規格、色調差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、裝置及報價:。
乙方提供的材料、裝置應當符合本合同主材料、裝置報價單的規定。
乙方供應的材料、裝置,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異,應停止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料,應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。
設計圖紙費用________元,由________方承擔。
3.甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。
驗收合格,甲乙雙方共同確認後,乙方才能繼續施工。
6.全部工程竣工後,乙方應及時通知甲方組織驗收。
驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署工程質量驗收單,並由甲方按照約定付清全部工程價款。
裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款後,甲乙雙方簽署工程保修單,乙方同時提供管線竣工圖等資料。
憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。
如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構,拆、改承重牆。
第五條工程價款及結算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付:
工程款付款時間表
付款階段及專案
付款時間
付款比例
付款金額
對預算、設計方案認可
合同簽訂當日元
工期過半年月日元
竣工驗收驗收合格當日元
增加工程專案
簽訂工程專案變更單時元
第七條合同的變更和解除
1.本合同經甲乙雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
工程專案如需變更,需提前與對方聯絡。
經雙方協商一致後,簽署工程專案變更單,同時調整相關工程費用及工期。
申方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,並承擔全部處理費用。
2.合同簽訂後施工前,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,並按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續。
3.施工過程中,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由過錯方按合同總價款_________%支付違約金,解除本合同。
第八條違約責任
1.由於乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。
經過修理或返工後,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。
每逾期一天,乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照合同約定提供材料的,甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。
女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或裝置,應按材料或裝置的價款雙倍賠償給甲方。
乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔損害賠償責任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用裝置管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責並承擔責任。
4.由於甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
每停工、窩工一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。
5.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金,工期順延。
6.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
第九條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。
2.當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:
提交_____仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
第十條其他約定
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
第十一條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
2.本合同簽訂後,裝飾工程不得轉包。
3.本合同一式______份,甲乙雙方各執一份。
第十二條合同附件
合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。
甲方:
委託代理人:
地址:
電話:
郵編:
乙方:
法定代表人:
委託代理人:
地址:
電話:
郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
裝飾裝修合同的反訴狀 篇14
發包方(甲方):
承包方(乙方):
鑑於裝飾裝修工程的實際情況需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建築裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況,經甲乙雙方協商,現達成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱:匯金廣場改造 工程地點:滸關鎮興賢路 工程內容:扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎澆築
二、工程承包範圍
承包範圍:包工、包料
三、合同工期:
開工日期: 竣工日期: 合同工期總日曆天數 天。遇不可抗因素影響,工期須延。
四、質量標準:
工程質量標準:按照圖紙要求、達標
五、合同價款
金額(大寫):伍萬元整 (人民幣)¥: 50000 元
六、付款方式:
1、工程完成後天內,一次性付清全部合同價款。
七、驗收交付
1、按照圖紙施工要求完成後驗收,驗收合格後即交付。
八、附則
1、本合同條款未盡事宜,雙方協商解決並簽訂補充協議作為附件,附件與本合同具同等效力,雙方簽定之日起生效。
2、本合同一式二份,雙方各執一份,自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清後即失效。
3、附件: (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發包人:(公章) 住所: 法定代表人: 委託代表人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 郵政編碼: 承包人:(公章)住所: 法定代表人: 委託代表人:
電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號:
郵政編碼:
裝飾裝修合同的反訴狀 篇15
發包人(全稱):
承包人(全稱) 建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 工程專案及承包範圍:具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期:自 年 月 日始,至 年 月 日止,工期共 個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1於簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程專案(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《專案變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程專案(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程專案(內容),甲、乙雙方須簽署《工程專案(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保脩金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修範圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工專案因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部保修;並承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工專案超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點:
裝飾裝修合同的反訴狀 篇16
發包方:_____________
承包方:_____________
根據、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:____元,大寫:_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收
二、關於材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、裝置系偽劣商品,應按材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡,在簽訂《工程專案變更單》後,方能進行該專案的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定後
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格後付其餘款:元
五、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文字,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:乙方:
法定代表人:委託代理人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:
裝飾裝修合同的反訴狀 篇17
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協議。
第一條;工程概況
1 工程地點:臨滄市萬森建材門口第一棟7-8號。
2 工程內容:總建築面積165平方米。
3 承包範圍;裝飾裝修人工費用;
4 開工日期:20xx年07月5日;竣工日期:20xx年08月5日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。
第二條;合同價款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叄萬貳仟元;¥:72083。
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:21624
3、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用95%,¥:46854.85
5、乘於的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收後的一年內支付,¥:3604
第三條;甲方責任
1 指派_________為發包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源,並說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關係。 4 開工前應確認施工圖紙或作法說明,並向承包人進行現場交底。
5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責任
1 指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2 嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境汙染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。
4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5 保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條;材料供應
1 裝飾裝修工程使用的材料和裝置必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名
稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和裝置。
2 由發包人供應的材料、裝置發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。 3 凡由承包人採購的材料、裝置應按照設計、規範和樣品要求採購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條;安全責任
1 發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2 承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定採取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3 由於承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。
第七條;質量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
3 工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,並辦理驗收和移交手續。
第八條;工程變更
1 發包人對工程專案及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該專案施工並以此為依據相應變更價款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1 驗收合格後,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責任
1 由於發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。
3 承包人應妥善保護髮包人提供的裝置及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
4 未經發包人同意,承包人擅自拆改原建築物結構或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責並承擔損失。
5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣汙染超標的,應依法承擔賠償責任。
6 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
7 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條;爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別儲存一份。
2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日
簽訂地點:_________
_________年____月____日 簽訂地點:_________
裝飾裝修合同的反訴狀 篇18
合同文字包括正本和附件,要求完整、齊全。
基礎檔案資料如工程設計圖紙、工程預算表等必須事先完成。
對雙方達成的約定內容要詢問、稽核清楚後再落筆。
對補充條款應該明確的事項一定要闡述清楚。
對消費者來說,補充條款往往是最關鍵的部分。
裝修合同補充條款應該明確的事項應當包括以下幾個方面: 工程委託的方式。
委託的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。
全包是指工程所需的材料全部委託裝修公司承辦。
半包是指部分材料由裝潢公司承擔,其餘部分由裝修業主自己提供,施工由裝修公司承擔。
清包是指裝修公司承擔工程的施工,材料全部由業主提供,即通常所說的包工不包料。
這三種委託方式對裝修公司和業主來說,權利和義務各不相同,應該在合同中明確材料出現質量問題,誰提供材料誰負責的原則。
合同履行方式。
一般有開口和閉口兩種方式。
開口方式是指雙方約定根據設計圖紙編造工程預算,然後報價,雙方確認後簽約履行,在履約後期按實做實算進行結算。
應按原工程設計圖紙和預算的內容,對裝修中所進行的施工專案、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認後,再最後結算。
閉口方式是指雙方根據設計圖紙和編制的工程預算進行核價,雙方確認後簽約履行。
除非在裝修過程中對原設計的施工內容和預算內容有變動或專案有增減的情況發生,雙方就按原編制的工程預算約定進行結算。
這兩種履約方式各有利弊。
開口合同對雙方來說自由度更大,而閉口合同則小一些,但約定的精確度也要高一些。
對消費者來說,簽了閉口合同不等於不可改變,通常來說,裝修過程中變動的情況肯定會發生,如果確實需要變動裝修專案、材料等,只要及時辦理手續就可以避免矛盾的發生。
!~~
裝飾裝修合同的反訴狀 篇19
定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯絡方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1、工程地點及面積:_________________________________
2、工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
3、工程承包方式:雙方商定採取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
4、工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯絡方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供:
1、甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3、施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條甲方義務
1、開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;
2、開工前將原有的電話裝置拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4、禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及裝置管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
6、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;
2、在甲方未正式提供有關部門的審批檔案前,嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的’規定,不得擾民及汙染環境;
4、保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
6、因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
7、乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的專案經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方專案經理聯絡,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
1、為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂後如有工程專案或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;
2、合同簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工專案已施工,甲方需支付乙方該專案的施工費、材料費、管理費及拆除費;
3、甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加專案100%的工程款後方予以施工。
第七條材料的提供
1、由甲方提供的材料、裝置,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、裝置運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
2、由乙方提供的材料、裝置的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、裝置運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料採管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
4、除合同註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、裝置、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的採購費及運輸費。
第八條工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:
(1)《GB50210—20xx建築裝飾裝修工程質理驗收規範》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準:
2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)甲乙雙方協商解決;
(2)如協商達成一致意見,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層塗料施工前驗收;(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2、工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續(見附件九:工程結算單),並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)______________________________________支付次數支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收後3日內第三次竣工驗收合格後4日內
(3)其他支付方式:___________________________________
2、工程驗收合格後2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單)上簽字,甲方並同時向乙方結清工程尾款。
3、甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清後,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條違約責任
1、合同簽訂後,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
3、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
4、由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
5、由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條几項具體規定
1、工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%—10%的遠端施工費;
2、因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);
3、施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
4、施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
1、本合同簽訂後工程不得轉包;
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份;
3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效,三方各持一份;
4、合同履行完後自動終止;
5、本合同實行當事人自願鑑證,以保護合同當事人的合法權益。
6、合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工專案確認表
附件二:家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附件三:家庭裝飾裝修工程報價表
附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗收單
附件九:工程結算單
附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字):_____________乙方(蓋章):_____________
委託代理人(簽字):_______法定代表人(簽字):_______
________年_______月______日________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):____________
委託代理人(簽字):_______聯絡電話:_________________
________年_______月______日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇20
合同編號:_________ 發包方(以下簡稱甲方):_________ 委託代理人:_________ 單位:_________ 住所地址:_________ 聯絡電話:_________ 承包方(以下簡稱乙方):_________ 法定代表人:_________ 註冊地址:_________ 聯絡電話:_________ 依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表
三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天____月____日; 竣工日期_________天____月____日;
1.6 工程內容及做法(見附表
一:裝飾裝修工程施工專案確認表、附表
二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、裝置(見附表
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、裝置(見附表
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡。在簽訂《工程專案變更單》(詳見附件見)後,方能進行該專案的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。 乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表
八:工程驗收單);
5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表
八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表
九:工程結算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表
十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂後,開工前_________至____日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日後的____日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收後____日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。 甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定 甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。
9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表
六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表 乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯絡的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行合同檔案約定的前任的權利和義務。
第十一條 甲方工作 1
1.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的傢俱、陳X等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。 1
1.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。 1
1.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。 1
1.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續; 1
1.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作; 1
1.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作 1
2.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程; 1
2.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境; 1
2.3 保護好原居室室內的傢俱和陳X,保證居室內上、下水管道的暢通; 1
2.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。 1
2.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。 1
2.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。 1
2.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票影印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條 工程變更 工程專案或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表
七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤 1
4.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。 1
4.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。 1
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。 1
4.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條 違約責任 1
5.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失; 1
5.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責; 1
5.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失; 1
5.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。 1
5.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延; 1
5.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。 1
5.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。 1
5.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
第十六條 合同的變更和解除 1
7.1 合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,並辦理終止合同手續。 1
7.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條 宣告及保證 甲方: 1
8.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。 1
8.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。 1
8.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 1
8.4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。 乙方: 1
8.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。 1
8.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。 1
8.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 1
8.4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術資訊、經營資訊及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何
第三方洩露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。 一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力 本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。 如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條 通知 2
1.1 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。 2
1.2 各方通訊地址如下:_________。 2
1.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條 爭議的處理 2
2.1 本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。 2
2.2 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋 本合同的理解與解釋應依據合同目的和文字原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條 補充與附件 本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力 本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為________年,自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。 甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 委託代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________ 附件 附件
一:裝飾裝修工程施工專案確認表 附件
二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件
三:家庭居室裝飾裝修工程報價表 附件
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表 附件
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件
六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙 附件
七:裝飾裝修工程變更單 附件
八:工程驗收單 附件
九:工程結算單 附件
十:工程保修單
返
裝飾裝修合同的反訴狀 篇21
委託方(甲方):
承接方(乙方):
工程專案:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況:
1、工程地址:
2、居室規格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛
3、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖
4、委託方式:裝修房屋合同5、工程開工日期: 年 月 日
6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費用 元。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另行計算。
4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行採購的材料、裝置、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、乙方提供的材料、裝置應嚴格按照國家有關部門規定,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2、甲方負責採購供應的材料、裝置,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支
付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。由保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算(注:施工工費包括人工費)。
首付:材料款100% 元
施工工費50%合計 元
工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元
如有增減竣工後一次結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工,驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
第六條:違約責任:
合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第七條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2、當事人不願通過協商、調解解決的,或協商、調解解決不成
時,可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條:合同變更和終止
1、合同經雙方簽字生效後,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更合同內容的,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視本合同解除。
第九條:合同生效
1、本合同雙方簽字後生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方:
乙方:
年 月 日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇22
甲方;[姓名]: 電話: 身份證號:
乙方;[姓名]: 電話: 身份證號:
第一條工程概況
1、工程地址:派華新都11號樓1單元701室
2、工程總價:820xx元。大寫:八萬二千圓整。
3、委託方式:包工包料
4、工程工期:100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。
第二條 質量要求
1、水電;水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]
2、泥工;水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶臺石[人造 石音石160元每米]。
3、木工;木方[3*5木方]、木工板[威建]。
第三條 工程內容
1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛生間建牆、玻璃封頂[45X75]不鏽鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。
2、水電;水電安裝、安裝開關及插座。
3、泥工;廚房、衛生間、客廳飯廳、臥室、地磚牆壁沾貼、廚房地櫃製作、新建牆體外牆面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。
4、木工;客廳、飯廳、臥室、廚房、衛生間、塑料扣板吊頂、鞋櫃1.5米、主臥室衣櫃2米、客臥衣櫃2米、廚房吊櫃3米、電視背景牆製作。
注:衣櫃移門由乙方購買每平方米130元。
5、油漆、牆紙、客廳兩個臥室滿貼牆紙,全室新制作傢俱三次油漆噴圖。
6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。
第四條其他約束
如乙方在規定時間內沒有完成一切工程甲方有權按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內沒有付款而影響工期乙方有權向甲方出延期要求。
第五條安全責任
在施工過程中若出現一切安全事故如傷到工人,行人及車輛與甲方無關,乙方全權負責。
本合同一式兩分經甲乙雙方簽字後生效,雙方各執一份,增加專案雙方友好協商。
本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇23
原告:_____________裝飾設計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告於_____年_____月_____日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的_____________專案,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本專案二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;專案整體完工後三個月至一百天內支付9萬元,並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。合同簽訂後,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明檔案_____份。
裝飾裝修合同的反訴狀 篇24
發包方(簡稱甲方):
_____________
承包方(簡稱乙方):
_____________
根據《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):
_____
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;
二、關於材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
如乙方提供的材料、裝置系偽劣商品,應按材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行dbj08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡,在簽訂《工程專案變更單》後,方能進行該專案的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。
凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。
工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定:
工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定後
第一次付款: 金額 : 大寫:
第二次付款工期進度過半付: 元
竣工驗收合格後 付其餘款 : 元
推薦·建築裝飾工程(甲種本)·辦公樓裝修合同·裝飾裝修合同·省室內裝飾裝修工程施工合同·裝修合同書樣本·裝修施工協議書
五、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付。
3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。
且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文字,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。
如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
法定代表人: 委託人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂地點:
裝飾裝修合同的反訴狀 篇25
發包人:
營業地址:_____________
委託代理人:_________營業執照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
承包人:
委託代理人:___________電話:_________
本工程設計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
依照<<中華人民共和國合同法>>及有關法律、法規的規定,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________________________________
1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。
1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 發包人義務
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
3.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包人義務
4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境;
4.3 保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減專案單)。
第六條 材料的提供
6.1 由發包人提供的材料、裝置(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;
6.2 由承包人提供的材料、裝置(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
7.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款:
(1)合同生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日 支付 元
第二次 工程進度過半 支付 元
第三次 雙方驗收合格 支付 元
工程進度過半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8.2 工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。
8.4 本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起 月
第九條 違約責任
9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
9.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元。
9.5 由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9.6 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。
11.2 本合同簽訂後工程不得轉包。
11.3 本合同一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。
11.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
委託代理人:_____________ 委託代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____日
裝飾裝修合同的反訴狀 篇26
發包人:
營業執照號:
聯絡方式:
住所:
承包人:
本工程設計人:
施工隊負責人:
聯絡方式:
住所:
依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條?工程概況
1、工程地點:___________________________________________________________________。
2、工程內容及做法:
(1)餐廳裝飾裝修工程施工專案確認表。
(2)餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
3、工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料:發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(3)承包人包工,發包人包料:發包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的,單位,聯絡方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各____份。
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各一份,設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條?材料的提供
1、由發包人提供的材料,裝置,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。
2、由承包人提供的材料,裝置,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第五條?工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款:
開戶銀行:
戶名:
賬號:
2、工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式發票。
第六條?發包人義務
1、開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源,電源。
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。
4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第七條?承包人義務
1、施工中嚴格執行安全施工作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境。
3、保護好原餐廳內的陳設,保證餐廳內上,下水管道的暢通。
4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第八條?工程變更
工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第九條?工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更。
(2)不可抗力。
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
3、發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第十條?質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十一條?工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
2、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後,填寫工程保修單。
第十二條?違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。
5、由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
6、由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條?合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,?則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條?具體規定
1、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。
2、施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條?其他約定事項:
________________________________________________________________。
第十六條?其他
1、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式____份,雙方各執____份。
發包人(簽字):
經辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
承包人(蓋章):
經辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
裝飾裝修合同的反訴狀 篇27
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建築工程施工合同範文本》(CGF-9-02)就本工程施工有關事項經雙方協商達成如下協議:
第一條、 工程概況
1、 工程名稱: 工程地點: 承包範圍
2 工程質量:以及雙方最終確認的工程材料樣板為準及按圖進
入施工。
第二條、 工程期限
開工日期: 竣工日期:
第三條、工程總造價:人民幣(大寫): 元整(¥ ) 付款方式:手續辦完付款20%,材料進入且開始施工付款30%,竣工驗收後付款40%,餘款10%在六十天後無質量問題五天內結清。
第四條、雙方職責
1、 工地開工前甲方負責辦理所有施工現場應有的相關手續。若在施工過程中有執法部出來干涉、均甲方負責。
2、甲方負責提供現場安裝的水、電等作業條件(乙方不承擔該項費用)。 已安裝並經驗收的產品非乙方原因造成汙染及損壞,由甲方負責及經濟損失。
3 甲方修改已確定的設計方案或增加工程承包範圍以外的工程專案,工期將根據因此增加的工作量適當延長,所產生的費用由甲方承擔。此時,甲方需書面通知乙方進行修改,乙方將此檔案作為工程結款的依據。
4 乙方在現在施工中遵守甲方及總包方有關施工文明安全、消防、勞動保護的各項規定,因乙方自原因造成的產品損壞,由乙方承擔責任。
5 乙方保證質量按時完工,保證達到工程合格為準,未能按時完工每天扣工程總造價的0.02%。
第六條、保修期限
1、 本工程自驗收合格並取得簽證之日起計算終身保修,在保修期內因產品或施工本身質量問題造成損壞,乙方負責及時免費維修。
2、 凡因甲方管理或使用者使用不當的原因,和不可抗力的自然損壞原因,造成的損壞,乙方負責有償服務。
第七條、合同方式
1、 本合同式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字(蓋章)後即可生效,並具有同等效力。
2、 本合同附件為工程報價單及施工圖。
第八條、爭議解決方法
本合同履行中發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成時,雙方均可向當地人民法院起訴。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
委託代理人簽字: 委託代理人簽字:
聯絡電話: 聯絡電話:
年 月 日 年 月 日