民事反訴答辯狀(精選16篇)

民事反訴答辯狀 篇1

答辯人(本訴原告、反訴被告):冼,男,漢族, x年10月2日出生,現住在佛山市xx區xx鎮xx村xx街巷號,電話。

被答辯人(本訴被告、反訴原告):廣州市某某裝飾工程有限公司分公司

地址:xx市河南岸路新村xx大廈首層號。

負責人:黎某某 電話0。

答辯人因裝修合同糾紛將被答辯人起訴至貴院的()惠城法民一初字第號案件,被答辯人提起反訴。答辯人現就被答辯人的反訴,提出以下答辯意見。

一、被答辯人要求答辯人支付工程欠款67254元及違約金122402.28元沒有事實和法律依據。

1、被答辯人單方面增加工程項目,違反合同約定。

在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第一項第3條規定工程安裝內容、施工費用、增減項目都需要經雙方籤認後生效。但是,被答辯人將雙方約定的工程總造價7.1萬元增加到13.9006萬元(折後價12.5982萬元),沒有答辯人的簽字確認,因此該增加的所謂工程項目和工程款違背了合同約定,超出了答辯人的委託範圍,本身是對答辯人權利的侵害,不僅無權要求答辯人支付增加的款項,而且需要承擔侵權責任。

2、被答辯人所謂答辯人接受工程量和工程款變化,沒有任何證據。

被答辯人以答辯人在施工圖紙中“配電系統圖”中籤字確認“開工,以實踐數為準”,就武斷認為被答辯人所從事的一切工程施工都得到答辯人認可,顯然是荒唐的。一方面雙方在《裝飾工程合同書》第七項第1條規定施工圖須答辯人簽字認可後被答辯人方可施工,另一方面第七款第3條規定答辯人變更設計或增減項目須書面通知被答辯人並列明原因、部位、時間、材料等,這就説明任何未經答辯人簽字確認的施工一律屬於被答辯人違約,任何未經答辯人書面詳細通知被答辯人的變更行為一律視為未變更。被答辯人拿出答辯人在配電系統圖中的簽字確認,就認為答辯人認可一切施工變更,明顯違背了合同約定。即使答辯人同意了施工變更,也只是同意配電系統圖的變更,答辯人並沒有在其他圖紙上簽字確認。

二、被答辯人拒絕支付第三期所謂工程款符合法律規定。

在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第四項地1條規定工程總價款為7.1萬元,第一期工程款、第二期工程款分別為總價款的50%和35%,即答辯人已經支付了總價款的85%,履行了主要合同義務。可是,被答辯人經答辯人確認完成的工程量卻尚未達到總量一半,答辯人不是認真按照合同約定完成裝修項目,而是一再單方面增加裝修項目以牟取合同約定之外的非法利益,因此答辯人有權行使同時履行抗辯權,要求被答辯人提供的合法工程量與答辯人所支付的工程款相適應。

答辯人已經支付了合同約定總價款85%的工程款,在被答辯人未能完成合同約定85%的工程量之前,答辯人拒絕支付第三期所謂工程款,符合相關法律規定。被答辯人只有完成了相應的工程量,才有權要求答辯人支付餘下的工程款。

三、被答辯人單方面停工,需承擔違約責任。

根據答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第七項第1條的規定,施工圖須在答辯人簽字確認後被答辯人方可以施工,x年11月4日答辯人在被答辯人提供的施工圖上簽字,因此被答辯人最早開工時間應該是x年11月4日。到x年11月30日,被答辯人開工不超過26天,答辯人已經支付合同約定85%的工程款。按照《裝飾工程合同書》規定兩個月的工期進度,被答辯人尚未完成總工程量半數,就要求答辯人支付95%的總價款,並在x年12月22日單方面停工,明顯侵害了答辯人合法權益。

此外,該《裝飾工程合同書》沒有約定合法停工的事由,因此被答辯人即使自身權益受到損害,也只享有法律所規定對完成的工作成果行使留置權或通過合法途徑要求答辯人付清工程款,而無權採取停工這種激化矛盾的粗暴方式損害答辯人利益。因此,被答辯人單方面停工既沒有法定依據也沒有約定依據,屬於嚴重違約行為,需承擔違約責任。

綜上所述,被答辯人單方面增加裝修工程量,在收取絕大部分合同約定工程款後未完成相應工程量的情況下,又單方面停工,嚴重損害了答辯人合法權益。因此,被答辯人要求答辯人支付未經答辯人簽字認可的新增工程款,顯然沒有事實和法律依據。被答辯人單方面停工造成答辯人嚴重損失,被答辯人需承擔違約責任並按照合同約定完整履行合同義務。

此致

xx市xx區人民法院

答辯人:冼

x年xx月xx日

民事反訴答辯狀 篇2

答辯人(被告):x科技有限責任公司

法定代表人:林 職務:董事長

住所地:xx市海淀區知春路6號錦秋國際大廈B座4層

被答辯人(原告):正大興業科貿有限責任公司

法定代表人:趙 職務:總經理

住所地:xx市大興區北臧村鎮大臧村大華路西十條3號

因被答辯人正大興業科貿有限責任公司訴答辯人x科技有限責任公司所謂居間合同糾紛一案,答辯人於x6年11月3日收到貴院送達的適用簡易程序審理的《應訴通知書》、《起訴狀》副本以及開庭傳票。答辯人認為,本案事實複雜、權利義務關係不明確、爭議巨大,訴訟標的金額也高達270餘萬元,且案涉《支付密碼產品代理協議書》有偽造簽字、涉嫌合同欺詐的重大嫌疑,答辯人已申請貴院依職權調查取證和對該協議有關人員的簽字進行筆跡鑑定並擬提起反訴請求撤銷該協議,故請求貴院依法裁定駁回被答辯人的起訴或判決駁回其訴訟請求。此前答辯人已向貴院提交了《關於請求適用普通程序並延期開庭審理的申請書》,請求請貴院將本案適用普通程序並延期開庭審理;為進一步澄清事實,分清是非,答辯人現依法提出答辯意見如下:

一、因案涉《支付密碼產品代理協議書》被答辯人方代表人簽字有偽造仿冒的重大嫌疑,涉嫌合同欺詐,當事人雙方所謂居間服務關係實際並不存在,答辯人保留提起反訴請求撤銷前述《代理協議書》的權利。

被答辯人在其《起訴狀》中聲稱:被答辯人與答辯人於x6年2月24日簽訂《支付密碼產品代理協議書》(以下簡稱“《代理協議書》”);在協議書籤訂後,在被答辯人的努力促成下,答辯人與華夏銀行簽訂了一系列產品銷售合同。然而事實上,自x3年以來,答辯人就與華夏銀行建立了長期良好的業務關係,兩單位的主要技術及業務負責人一直就支付密碼系統的銷售進行着頻繁的、直接的協商。截至x6年2月24日之前,為進一步拓展與華夏銀行的業務、為後期的銷售奠定基礎,應其要求,答辯人向該行贈送了3套價值210餘萬元的支付密碼後台核驗系統,並交付了8600台價值500餘萬元的CI-900支付密碼器。上述供貨事實甚至在被答辯人自身提供的證據中也得到了證實:落款日期從x5年12月12日到x6年2月23日的11張《支付密碼器簽收單》均證明早在x6年2月24日前述《代理協議書》簽訂之前答辯人就已經與華夏銀行供貨建立了供貨合同關係。在此過程中答辯人並未得到任何外力的幫助,被答辯人所稱的“在被答辯人的努力下促成下”答辯人與華夏銀行簽訂了一系列產品銷售合同顯屬與事實不符。

值得強調的是,答辯人完全不需要早在x3年就已與華夏銀行建立供貨關係之後還再與被答辯人簽訂所謂的“居間服務協議”來達到營銷目的,案涉《代理協議書》不過是答辯人的業務經理鄭芳為達到個人牟利之目的與他人內外串通、矇騙公司的結果。種種跡象表明,鄭芳為獲取私利,虛構了公司需要被答辯人合作才能與華夏銀行簽訂合同的假象,聲稱被答辯人法定代表人趙與中國華遠國際金融公司(IFC)的代表楊書琴女士熟悉,可以經由與華夏銀行有着良好關係的楊書琴女士為答辯人提供居間服務,甚至提出由楊書琴女士作為被答辯人代表人在前述《代理協議書》上籤了字。然而,不久之後答辯人即得知楊書琴女士所在的中國華遠國際金融公司(IFC)過去為華夏銀行的合作方,x5年3月成為華夏銀行的股東,楊書琴女士作為中國華遠國際金融公司(IFC)新聞負責人是不可能以被答辯人代表人的身份參與其與華夏銀行的商業活動併為答辯人與華夏銀行的貿易往來提供媒介服務的,更不可能作為被答辯人方代表在前述《代理協議書》上簽字。因該筆跡與答辯人業務經理鄭芳筆跡極為相似,答辯人高度懷疑該簽名實為鄭芳仿冒所為。此前答辯人曾找鄭芳談話並指出該協議書的疑點所在,要求鄭芳轉告被答辯人的法定代表人趙廢除該涉嫌偽造的協議,鄭芳對此不置可否,並進而離職下落不明,有關責任追究問題目前正在進行當中。答辯人已就此向貴院提交《調查取證申請書》和《筆跡鑑定申請書》,請求貴院依法向楊書琴女士調查取證,以核實被答辯人提交的《代理協議書》中乙方代表簽名“楊書琴”三字是否系楊書琴女士所書,以及請求貴院鑑定該“楊書琴”三字是否系答辯人業務人員鄭芳仿冒。

因此,案涉《代理協議書》存在嚴重的合同欺詐嫌疑,當事人雙方所謂居間服務關係事實上並不存在。根據《中華人民共和國合同法》第五十四條第二款規定,“一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同,受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷”。因此,答辯人作為受損害方有權據此主張撤銷該協議;被答辯人與答辯人個別業務人員為謀取私利串通虛擬的該合同為效力待定合同,答辯人擬向貴院提起反訴以撤銷該協議,被答辯人以此即將喪失效力的合同主張所謂的銷售佣金顯然是站不住腳的。

二、基於上述分析,案涉《代理協議書》純屬答辯人個別業務人員為牟取私利而與被答辯人的一份虛假合同,該合同事實上不可能也沒有履行;即使拋開該協議的有效性不談,被答辯人也沒有履行約定的合同義務,無權要求獲得所謂的銷售佣金,懇請法庭查清事實並裁定駁回被答辯人起訴或判決駁回被答辯人的訴訟請求。

被答辯人在其《起訴狀》中聲稱:“原告幫助被告xx公司向華夏銀行銷售產品累計CI-900 23000台,CI-910 270台,CP-100 16台。截至目前,華夏銀行已經累計向被告給付貨款9720900元。根據原、被告所簽訂的協議書第六條的規定,被告應當給付原告佣金累計達270萬元。” 顯而易見,被答辯人所述與事實嚴重不符。

首先,如前所述,早在x6年2月24日《代理協議書》簽訂之前答辯人就已經與華夏銀行建立了供貨合同關係,被答辯人所稱的“在原告的努力下促成下”答辯人與華夏銀行簽訂了一系列產品銷售合同顯屬與事實不符。

其次,作為《代理協議書》有機組成部分的附件二《甲乙雙方應履行的日常義務》明確規定:“乙方應及時向甲方通報其在代理銷售區域內的活動、市場情況以及競爭狀況”、“除節假日外,乙方須於每週五前見乙方在本週內有關‘產品’的活動以文字形式傳真給甲方市場部”,該附件與《代理協議書》具有同等法律效力。但是,迄今為止,答辯人從未收到乙方的所謂通報或書面報告;基於前述分析,案涉《代理協議書》純屬答辯人個別業務人員為牟取私利而與被答辯人虛擬的一份合同,該合同事實上不可能也沒有履行,乙方也從未履行過所謂通報或書面報告義務,只有履行這些義務才能證明其為答辯人提供了居間服務。根據《中華人民共和國合同法》第六十六條之規定:“當事人互負債務,沒有先後履行順序的,應當同時履行。一方在對方履行之前有權拒絕其履行要求。一方在對方履行債務不符合約定時,有權拒絕其相應的履行要求。”很顯然,《代理協議書》並未就上述日常義務與答辯人給付佣金約定履行先後順序,因此,在被答辯人也沒有完全履行義務的情況下,答辯人有權拒絕向其支付所謂的銷售佣金,懇請法庭依法裁定駁回被答辯人的起訴或判決駁回被答辯人的訴訟請求。

三、退而言之,即使認定該《代理協議書》能夠成立,被答辯人現在起訴也屬於過早地主張權利,並且誇大了需要向其支付佣金的銷售產品數額和產品結算金額,其《起訴狀》中所稱的多處內容與事實不符,請求貴院在查清事實的基礎上依法裁定駁回其起訴或判決駁回其訴訟請求。

被答辯人在其《起訴狀》中聲稱:“原告幫助被告xx公司向華夏銀行銷售產品累計CI-900 23000台,CI-910 270台,CP-100 16台。截至目前,華夏銀行已經累計向被告給付貨款9720900元。根據原、被告所簽訂的協議書第六條的規定,被告應當給付原告佣金累計達270萬元。”答辯人認為,即使認定答辯人與被答辯人簽訂的《代理協議書》符合法律規定,根據該協議及其附件,被答辯人可以從答辯人處獲取佣金的前提,也必須是促成答辯人與華夏銀行簽訂產品銷售合同,支付佣金僅限於華夏銀行向答辯人直接“定購”或“發出定單”,而自x6年2月24日該協議簽訂以來,答辯人只與華夏銀行簽訂了5000台支付密碼銷售的協議,價值 x萬元,遠非原告在其起訴狀中聲稱的23000台,故涉及支付佣金的僅有5000台密碼器。其次,《代理協議書》第六條關於佣金的計算方式約定:“佣金=(銀行最終結算單價-結算單價)×實際發貨數量×收款期參數”即佣金的支付以銀行最終結算價(即答辯人與華夏銀行交易價)不低於結算價為前提,但事實上,銀行最終結算價400元/台低於《代理協議書》第六條規定的結算價435元。因此,即使該《代理協議書》為有效合同,依照雙方約定,答辯人需要支付的佣金數額為零 ,被答辯人還是無權向答辯人要求支付佣金,答辯人並未有任何違約行為。

同時,即使認定該《代理協議書》能夠成立,答辯人現在向被答辯人起訴要求支付佣金也是過早的行使了合同權利。查案涉《代理協議書》第七條第二款對雙方佣金結算方式有明確約定:“甲方同意在收到客户每次定單所支付之全部結算貨款後 10個工作日內依照本協議第六條之規定支付乙方佣金。”也就是説,被答辯人只有在答辯人收到每次定單的全部結算貨款之後才能向答辯人主張支付佣金的權利。而在答辯人與華夏銀行於x6年4月簽訂的《華夏銀行電子支付密碼器項目、設備合同》第五條第三款明確規定:“設備安裝調試合格後,甲方支付80%貨款;設備運行到30日內無故障,支付17%貨款;在設備保質期內雙方協定根據合同執行情況支付合同的尾款,即3%貨款。”又該合同第八條第一款約定:“乙方對所提供產品免費保修3年及終身維護。保修起始日期以安裝驗收報告日期為準。”也就是説,答辯人對設備的保質期為3年;按該合同中關於付款方式的約定,答辯人要在安裝驗收後3年才能就該次定單收回全部結算貨款,在答辯人收回該次訂單的全部結算貨款後十天內才應向被答辯人支付該次訂單的佣金。而該合同不過剛履行幾個月,離3年的保質期限還相距甚遠,答辯人也要等待2年多才能收回全部的結算貨款。根據《代理協議書》雙方關於佣金結算方式的約定,被答辯人無權在答辯 人收回全部結算貨款之前主張結算該次定單的佣金。因此,被答辯人提起本次訴訟之舉是過早的行使其合同權利,被答辯人有權拒絕履行且不承擔任何違約責任,請求貴院在查清事實的基礎上依法裁定駁回其起訴或判決駁回其訴訟請求。

綜上所述,案涉《產品代理協議書》因有偽造他人簽字、涉嫌合同欺詐的重大嫌疑而成為可撤銷的合同,被答辯人依據該協議主張所謂的佣金和違約責任是不能成立的。事實上當事人雙方之間所謂的居間服務關係並不存,在該協議不可能也沒有實際履行。即使該協議能夠成立,現在起訴也屬於過早地主張權利,此舉與雙方達成的《產品代理協議書》關於答辯人收回全部結算貨款才向被答辯人結算佣金的約定明顯不符;且被答辯人隨意誇大銷售產品的數額和結算貨款,並在此基礎上索要鉅額佣金,是沒有事實依據和法律依據的。答辯人保留對其提起反訴的權利。答辯人特具上述意見,請求貴院在查清事實的基礎上裁定駁回被答辯人的起訴或判決駁回其訴訟請求,以維護答辯人的合法權益。

此致

xx市海淀區人民法院

答辯人:x科技有限責任公司

法定代表人:

x6年11月15日

民事反訴答辯狀 篇3

答辯人(本訴原告、反訴被告):某某,男,漢族,x年3月24日出生,身份證號碼:現住,xx市

被答辯人(本訴被告、反訴原告):某某,女,漢族,x年12月26日出生,身份證號碼:,現住xx市。

答辯人因培訓費用糾紛將被答辯人起訴至貴院的惠城法民一初字第多少號案件,被答辯人提起反訴。答辯人現就被答辯人的反訴,提出以下答辯意見。

一、被答辯人要求支付違約金6000元人民幣沒有事實和法律依據。

答辯人與被答辯人在x年7月31日簽訂了《承包協議書》,協議書籤訂後,答辯人依《承包協議書》完全正確履行了協議書的第二項約定,詳見答辯人提交的證據1、學員名單,2、約考回執,3、學員的證人證言,4、收據,5,教學日誌。被答辯人在簽訂《承包協議書》時,已是完全民事行為能力人,應當知道自己的行為有法律效力,更知道善用自己的民事行為能力。

二、被答辯人要求答辯人支付車輛使用費、折扣費等共10000元,無事實與法律依據。

《承包協議書》第二條約定的非常明確,答辯人自負盈虧(只是包括油費、修理費、交通事故產生的維修費用及賠償);況且依據合同約定,答辯人即是自負盈虧,同時也是被答辯人的教練,負責培訓被答辯人的學員,順利拿到這人駕駛證。

三、被答辯人要求支付所欠4名學員學費,無事實與法律依據。

因為該四名學生,未到韶關考試,因此並不存在交學費事實。

綜上所述,被答辯人單方面違約,且想不支付答辯人的培訓費及保證金是事實,被答辯人提出的反訴請求無事實與法律依據,因此法院應當依法駁回被答辯人的反訴請求,依法保護答辯人的本訴,以維護答辯人的合法權益不受侵犯。

此致

xx市惠城區人民法院

答辯人:

年月日

民事反訴答辯狀 篇4

答辯人兼反訴人(被告):xx市實業有限公司

地址: (略)

法定代表人:(略)

被答辯人兼反訴被告(原告):()有限公司

地址:(略)

法定代表人:略

答辯人暨反訴人xx市實業有限公司收到你院轉來的本訴,現提出答辯意見與反訴如下:

一、關於本訴部分之答辯主張

被答辯人訴訟請求存在缺乏法律與事實依據的部分,望法院查明事實後駁回其不合法的訴訟請求。

1、被答辯人要求答辯人支付本單位工人工資沒有法律依據

被答辯人與答辯人在《收購合同》,被答辯人委託答辯人收集並清理其指定的廢料,該合同顯然屬於承攬合同;合同中又約定廢料作價出售給答辯人,該合同又屬於買賣合同。無論是承攬合同還是買賣合同,被答辯人都沒有義務向答辯人支付人工費,該人工是直接為被答辯人清理廢料所支付,且該員工屬於被答辯人單位職工,顯然應該由被答辯人支付工資,要求答辯人承擔沒有事實和法律依據。

答辯人與被答辯人簽署的《收購合同》顯然上述條款顯失公平,根據《中華人民共和國合同法》第五十四條的規定,請求法院予以撤銷。

2、被答辯人要求X元沒有事實依據

答辯人與被答辯人從x年1月11日到x年4月2日,長期存在收集並清理廢料、收購廢料的複式合同。x年度答辯人支付了被答辯人員工工資X元,x年至x年度支付了被答辯人員工工資X元,x年7月X元貨款已經付給被答辯人,因此合計X元應當予以扣減,即被答辯人只能要求X元欠款。

二、關於反訴部分之訴訟請求與事實和理由

反訴之請求

1、請求法院判令被反訴人開具x年1月11日以來X元的增值税發票,並承擔X元的增值税抵扣損失。

2、本案訴訟費用由被反訴人承擔。

反訴之事實和理由

x年1月11日起,反訴人開始為被反訴人收集、清理並收購被反訴人指定的廢料,雙方通過電子郵件、微信文件、傳真文件、銀行轉賬等形式確認並結算。從x年1月11日到x年3月2日,反訴人先後向被反訴人支付X元的廢品款,但被反訴人長期拒絕開具增值税發票。《中華人民共和國增值税暫行條例》(以下簡稱《增值税條例》)第二十一條規定“納税人銷售貨物或者應税勞務,應當向索取增值税專用發票的購買方開具增值税專用發票,並在增值税專用發票上分別註明銷售額和銷項税額”。這説明在買賣交易中,開具增值税發票本質上系出賣方必須履行的一項税法義務。《增值税條例》第四條規定“除本條例第十一條規定外,納税人銷售貨物或者提供應税勞務(以下簡稱銷售貨物或者應税勞務),應納税額為當期銷項税額抵扣當期進項税額後的餘額。應納税額計算公式:應納税額=當期銷項税額-當期進項税額。當期銷項税額小於當期進項税額不足抵扣時,其不足部分可以結轉下期繼續抵扣”。鑑於被反訴人長期拒絕開具增值税發票,導致反訴人不能依法進行税額扣抵,蒙受了不要必要的損失。顯然,被反訴人有義務向反訴人開具該增值税發票,以彌補反訴人X元的增值税抵扣損失。

正因為被反訴人長期拒絕開具增值税發票,反訴人才不得不從x年3月2日起拒付廢品貨款。顯然被反訴人過錯在先,應當依法承擔不利後果。

此致

xx市XX區人民法院

答辯人暨反訴人:xx市實業有限公司

x年六月二十日

民事反訴答辯狀 篇5

答辯人(本訴原告、反訴被告):冼某升,男,漢族, x年10月2日出生,現住在佛山市xx區xx鎮xx村xx街巷號,電話。

被答辯人(本訴被告、反訴原告):xx市某某裝飾工程有限公司分公司

地址:xx市河南岸路新村xx大廈首層號。

負責人:黎某某 電話。

答辯人因裝修合同糾紛將被答辯人起訴至貴院的()惠城法民一初字第號案件,被答辯人提起反訴。答辯人現就被答辯人的反訴,提出以下答辯意見。

一、被答辯人要求答辯人支付工程欠款67254元及違約金122402.28元沒有事實和法律依據。

1、被答辯人單方面增加工程項目,違反合同約定。

在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第一項第3條規定工程安裝內容、施工費用、增減項目都需要經雙方籤認後生效。但是,被答辯人將雙方約定的工程總造價7.1萬元增加到13.9006萬元(折後價12.5982萬元),沒有答辯人的簽字確認,因此該增加的所謂工程項目和工程款違背了合同約定,超出了答辯人的委託範圍,本身是對答辯人權利的侵害,不僅無權要求答辯人支付增加的款項,而且需要承擔侵權責任。

2、被答辯人所謂答辯人接受工程量和工程款變化,沒有任何證據。

被答辯人以答辯人在施工圖紙中“配電系統圖”中籤字確認“開工,以實踐數為準”,就武斷認為被答辯人所從事的一切工程施工都得到答辯人認可,顯然是荒唐的。一方面雙方在《裝飾工程合同書》第七項第1條規定施工圖須答辯人簽字認可後被答辯人方可施工,另一方面第七款第3條規定答辯人變更設計或增減項目須書面通知被答辯人並列明原因、部位、時間、材料等,這就説明任何未經答辯人簽字確認的施工一律屬於被答辯人違約,任何未經答辯人書面詳細通知被答辯人的變更行為一律視為未變更。被答辯人拿出答辯人在配電系統圖中的簽字確認,就認為答辯人認可一切施工變更,明顯違背了合同約定。即使答辯人同意了施工變更,也只是同意配電系統圖的變更,答辯人並沒有在其他圖紙上簽字確認。

二、被答辯人拒絕支付第三期所謂工程款符合法律規定。

在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第四項地1條規定工程總價款為7.1萬元,第一期工程款、第二期工程款分別為總價款的50%和35%,即答辯人已經支付了總價款的85%,履行了主要合同義務。可是,被答辯人經答辯人確認完成的工程量卻尚未達到總量一半,答辯人不是認真按照合同約定完成裝修項目,而是一再單方面增加裝修項目以牟取合同約定之外的非法利益,因此答辯人有權行使同時履行抗辯權,要求被答辯人提供的合法工程量與答辯人所支付的工程款相適應。

答辯人已經支付了合同約定總價款85%的工程款,在被答辯人未能完成合同約定85%的工程量之前,答辯人拒絕支付第三期所謂工程款,符合相關法律規定。被答辯人只有完成了相應的工程量,才有權要求答辯人支付餘下的工程款。

三、被答辯人單方面停工,需承擔違約責任。

根據答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第七項第1條的規定,施工圖須在答辯人簽字確認後被答辯人方可以施工,x年11月4日答辯人在被答辯人提供的施工圖上簽字,因此被答辯人最早開工時間應該是x年11月4日。到x年11月30日,被答辯人開工不超過26天,答辯人已經支付合同約定85%的工程款。按照《裝飾工程合同書》規定兩個月的工期進度,被答辯人尚未完成總工程量半數,就要求答辯人支付95%的總價款,並在x年12月22日單方面停工,明顯侵害了答辯人合法權益。

此外,該《裝飾工程合同書》沒有約定合法停工的事由,因此被答辯人即使自身權益受到損害,也只享有法律所規定對完成的工作成果行使留置權或通過合法途徑要求答辯人付清工程款,而無權採取停工這種激化矛盾的粗暴方式損害答辯人利益。因此,被答辯人單方面停工既沒有法定依據也沒有約定依據,屬於嚴重違約行為,需承擔違約責任。

綜上所述,被答辯人單方面增加裝修工程量,在收取絕大部分合同約定工程款後未完成相應工程量的情況下,又單方面停工,嚴重損害了答辯人合法權益。因此,被答辯人要求答辯人支付未經答辯人簽字認可的新增工程款,顯然沒有事實和法律依據。被答辯人單方面停工造成答辯人嚴重損失,被答辯人需承擔違約責任並按照合同約定完整履行合同義務。

此致

xx市xx區人民法院

答辯人:冼某升

x年xx月xx日

民事反訴答辯狀 篇6

一、各班教師做好晨、午檢並填寫記錄。

二、保教人員要經常檢查幼兒口袋裏是否裝有豆子、小刀、碎玻璃等雜物,教育並隨時注意幼兒不往口、鼻、耳孔中塞東西。

三、各班要經常檢查本班的設施、物品、玩教具,對不安全因素及時採取措施排除。電源開關、刀、剪、開水壺、暖瓶、消毒液等,要放在幼兒觸摸不到的地方。容易發生危險的物品不準放在幼兒活動場所。大型玩具使用前,帶班教師要事先進行安全檢查。

四、帶班人員嚴守崗位,確有急事,需有園內人員替崗後方能離去,擅自離崗造成不良後果者,要視其輕重追究責任。

五、廁所、盥洗室及各室地面保持乾燥,避免幼兒滑倒摔傷。

六、幼兒飲食、水果、飲用水嚴格執行飲食衞生制度,嚴禁腐爛食品不潔飲用水給幼兒食用。

七、各帶班人員上下班前做好幼兒交接工作。幼兒入園時帶班教師將《接送卡》交給家長,離園時家長憑《接送卡》領走幼兒。大班家長如不接送幼兒,須簽定書面協議,入園前、離園後的時間裏,幼兒的安全由家長自行負責。

八、安全保衞人員負責對消防設施定期檢查、更換,任何人不得擅自動用。活動室、寢室、庫房嚴禁煙火,炊事人員注意液化汽、爐灶、水電的使用保管,避免火災、水災發生。

九、下班前,所有人員要檢查、關閉好自己教室、辦公室、操作間的門窗、電燈、水源。

十、值班人員要堅守崗位,不得隨意擅自離崗。保護園內設施、財產不損壞、不丟失、不被盜。

十一、伙房要嚴格執行食品衞生制度,危險物品要有專人管理,專人投放,如:老鼠藥要與幼兒食品,幼兒活動易接觸到的場所絕對隔離,嚴防投毒、幼兒中毒等事故發生。

十二、負責幼兒午休的值班人員,不得擅自離崗,不得幹私活,隨時注意幼兒睡眠,以防上鋪幼兒墜地,保證幼兒溺便。

十三、以上要求各有關責任人必須各負其責,盡職盡責,如發生任何事故,首先由其責任人承擔主要責任。

民事反訴答辯狀 篇7

母親:您好!

今天寫這封信是為了向您表示我心裏的感激感謝之情。感謝您我學習成長過程上給了我很多的幫助。生活上您對我無微不至的關懷,有的時候簡直是寵愛了,我要些什麼就給我買什麼。您對我的物質要求總是很寬容。

每天清晨,您總是第一個起牀,在廚房裏忙碌着,為我端來熱騰騰的白米粥,然後遞給我要穿的衣服。我刷好牙洗完臉,吃下這碗熱騰騰的白米粥後心裏別提有多暖和了。每天放學後您總是在門口迎我進家門幫我拿下重重的書包,親切地問:“雙詮,餓了吧?”我就什麼煩惱也沒了。晚上,枱燈下,您幫我檢查作業,預習課文,温習功課,讓我在學習上無所畏懼,自由自在,所以司馬老師也説我好像在享受學習一般。母親總是提我的優點多一些,而我自己知道我有許多缺點,比如説,我學習不問固,學習缺乏主動性,反正我有許多的缺點。

考試考差了,您雖然很生氣,但您總是能剋制住自己,對我説:“雙詮,這次沒靠好,下次不要犯同樣的錯,現在努力還不晚。”亡羊補牢的道理您給我將得最多。母親我回考好的,我會考好每一場試。

感謝您,我親愛的母親。

民事反訴答辯狀 篇8

親愛的爸爸媽媽:

你們好!

爸爸媽媽,今天我有些話想要對您們説。

從我記事到現在,你們一直把我當一個小孩子。可是我已經長大了,可以做一些掃地、擦桌等家務,但是您們從來不讓我做。

記得有一次,老師對我們説;“你們不要總是把自己當成小孩子,應該幫爸爸媽媽乾點活,好好鍛鍊一下自己。”老師的話我深深地記在心裏。

我興沖沖地回到了家,見媽媽您正在廚房裏“叮叮噹噹”地忙着做飯,我就跑進去,笑眯眯地對您説:“媽媽,我想幫您做飯,行嗎?”我本以為您會表揚我,誰知您卻説:“做什麼飯?你現在還是個小孩。去,做你的作業,別在這裏添亂了。”“我至少可以幫您洗洗菜呀。”我説。“你以為做飯很好玩是不是?小孩子真不懂事。”您邊説邊把我推出廚房。

我生氣地坐在客廳裏。忽然,我看見放在牆角的拖把,又望望地面,灰塵紙屑還真不少。對,我就擦地吧!説幹就幹。於是,我挽起袖子,開始拖地。這時爸爸您回來了,我只顧低頭認真地拖地,一心等您的表揚。但是我只聽到您説:“快放下!你不會拖,只會越弄越髒!讓爸爸來!”您一把搶過拖把拖起地來。我望着您躬着身影委屈地坐在沙發上,眼裏含着眼淚,不知説什麼才好。

爸爸媽媽,您們太不信任我了,一些力所能及的家務我是能做好的。爸爸媽媽,我已經長大了,您們不要總把我當成小孩子,我心裏很難受,您們知道嗎? 我會掃地了、會整理房間了、會拖地了……我已經懂事了,能自己做自己的事了。爸爸媽媽讓你們停下自己的手,喝杯茶,讓我來做吧!我一定會好好學習的,讓你們開開心心的,我一定會做個好兒子。

祝爸爸媽媽:

天天順心,日日安心!

民事反訴答辯狀 篇9

尊敬的家長:

您好!學生的安全教育一直是我們學校教育的重中之重,為進一步加強學校安全教育工作,我們需要您的合作與支持。

春季風乾物燥,山林內可燃物多、亂扔煙頭多,是山林火災事故多發期,也是森林防火的關鍵時期。為切實做好春季森林防火工作,確保森林資源安全,防患於未然,我們學校和家長必須做大量工作。望家長配合學校做好以下工作:

一、森林防火事關人民羣眾生命財產、生態環境安全,各個家庭要提高對森林防火工作重要性、艱鉅性和緊迫性的認識,配合學校做好子女的森林防火教育工作。

二、嚴格火源管理,切實消除火災隱患。我市近期發生多起森林火災,都是人為造成的,因此,希望各家長配合學校強化火源管理,加強對學生的教育,加大監護力度,監督學生節假日、休息日的活動,不準進入山林春遊踏青,不準搞任何形式的野炊,不準帶火種進入山林遊玩。萬一發生森林火災,嚴禁讓學生參加撲滅山火活動。

三、加強宣傳教育,提高防火意識。我校利用主題班隊會形式,大力開展森林防火宣傳教育活動,讓廣大師生樹立森林防火,人人有責的意識,懂得造成森林火災事故應承擔的法律責任即:誰燒山,誰坐牢。我校每位同學都是義務防火宣傳員,望各位家長配合學校充分發揮他們的作用,在村裏進行森林防火宣傳,在全社會營造一種重視森林防火工作的氛圍。

希望家長協助做好學生思想工作,加強學生防火安全意識,杜絕學生引發火災的事故發生!與此同時繼續抓好學生飲食、交通、防溺水、防盜、防中毒等安全工作,強化學生的安全意識,確保生命和財產安全。

民事反訴答辯狀 篇10

尊敬的家長朋友:您好!

非常感謝您能在百忙之中閲讀這封信,讓我們一起來關注孩子的食品安全,確保孩子健康成長。

當前,食品安全已經成為家庭、學校和社會關注的焦點問題。特別是小攤點、小賣部銷售假冒偽劣食品、“三無”食品、過期食品的現象較為普遍,這些“垃圾食品”包裝新穎、顏色鮮豔、口味奇特、價格低廉,對孩子具有很大誘惑,因而十分暢銷,但是這些“垃圾食品”含有違法食品添加劑、重金屬等有害物質,容易影響孩子的身體和智力發育,是孩子健康成長的重大隱患。國家相關部門已經採取綜合措施進行整治,為更好地保障孩子的身體健康和生命安全,全社會特別是各位家長朋友們應與幼兒園攜起手來共同開展食品安全知識宣傳,提高孩子食品安全自我保護意識與能力,讓孩子健康飲食、健康成長。在日常生活中家長朋友們應注意以下幾點:

一、瞭解孩子飲食特點,介紹各類不安全食品對孩子健康的影響,引導孩子合理膳食,以正餐為主,少吃或不吃零食。

二、購買食品時要做到“一看二聞三觸摸”。教育孩子不購買、不食用來源不明、假冒偽劣、過期或“三無”食品。

三、不帶孩子在路邊無證經營的小店或流動攤點就餐。

四、在家中不吃變質的剩飯、剩菜,注意飲食衞生。

五、加強對孩子食品衞生知識教育,注意飲食衞生安全,提高個人衞生習慣,防止病從口入。

六、家中如有傳染疾病的患者,教育孩子要與患者隔離用餐。

七、家長與幼兒園及時溝通食品安全信息,瞭解幼兒食品安全狀況,科學引導幼兒形成良好的飲食行為。

希望家長認真閲讀以上要求,監護孩子的飲食安全,給孩子多一些健康、快樂和平安。最後,衷心地祝願您全家健康快樂,閤家幸福!

xx幼兒園

20xx-9-6

民事反訴答辯狀 篇11

親愛的爸爸媽媽:

轉眼間12年過去,我,由一個幼稚的國小生成為了國中生。12年風風雨雨走了過來,回首往事,那一朝朝一幕幕,彷彿還是昨天。是你們,把我從小帶大,12個春秋是如何度過已不用再談。但是,你們的愛我還要提……

我小時候身體弱,三天兩頭生病,雖然不是大病,但對於你們來説,則是最重要的事。記得那一次,我由於吃了過期食品,肚子難受。你們從各自工作單位趕來,雖然這病很好治,但是,你們卻如熱鍋上的螞蟻——忙的不可開交。我望着你們忙碌的身影,心裏有無限的感動。我真想對你們説:“爸,媽。你們辛苦了,停下吧,歇歇吧。為了我能儘快好起來,你們可謂操碎了心”。我看見,為了我媽媽的皺紋又多了,爸爸的頭髮又掉了,我真希望能儘快好起來,可這病。哎!

雖然這樣的事例還有很多,但在這次事中已可見一斑。我親愛的父母,你們為了我身體健康費了多少辛勞,可你們——生病也不去看,你們為了我,真是……

當我拿筆寫這篇信時,那些往事象電影似的,在我眼前重演。這一樁樁一件件無不體現了你們對我的愛。

記得那時我上4年級,我的成績不好,你們並沒有責怪我。而是對我説:“別灰心,你一定行的。你不是沒能力而是不自信。”我起初不相信,因為,我成績一直不好,如果是不自信早應該顯露出來,可遲遲沒有。這是為什麼呢?

爸爸對我説:“你不自信你卻不知道,不可能顯露出來。”

我聽了,想了想:可能真是這樣,我一直覺得自己不如別人。考一次不自信一次,就這樣越來越不自信。對,很有可能。

我問爸爸:“我該怎樣才行啊?”

爸爸想了想説:“你天天早上大喊三聲:“我能行!”

我説:“就這樣?”

“對呀。”爸爸自信的説。

就這樣,以後的每天裏我都這樣喊。後來,我的成績越來越好,終於,在畢業考試上得到了不錯的成績。這一切的一切都要歸功於我父母,不是他們為了我能成功而嘔心瀝血想辦法,我怎能成功?

親愛的爸爸媽媽啊!你們為我作出了許多許多,我呢?一味得享受,而卻忘了一件最重要的事:沒有農民哪有豐富的糧食?沒有園丁哪有美麗的鮮花?沒有藍天哪有自由的小鳥?沒有你們的付出哪有今天的我!

誰言寸草心,報得三春暉。你們為我作了多少?我要怎樣報答。爸爸媽媽,我也只能用最沒用的嘴來説出這一封信,而你們卻從沒叫過苦,喊過累。因為你們知道,用嘴是最沒用的,只有努力付出才是最有價值的。

最後,我祝願全天下父母永遠年輕,永遠快樂。你們,是最棒的!

無論我説什麼,千言萬語繪成一句話:“謝謝你們,你們辛苦了!”

祝:

身體健康

萬事如意

民事反訴答辯狀 篇12

親愛的祖國:

您好!

每當我説中國話和寫漢字時,我都會無比自豪,我慶幸自己生在了這偉大的國度裏,快樂地茁壯成長。

您有美麗的風景,有悠久的歷史,從古到今有多少偉人生在這裏,有多少英雄豪傑長在這裏。

您飽飲了歲月的滄桑,最終造就了偉大的中華民族!您是英雄,在您的土地上也出現了一代代人民英雄。從夏朝到漢朝,從三國到南北朝,從唐朝到明朝……每一個朝代都是一篇篇輝煌的歷史,出了一代代偉人。日本鬼子來了,您頑強不屈;大洪水來了,您挺直腰桿;5.12大地震來了,您仍然堅強……在這塊土地上有多少故事值得我們去讚歎!

您不再是那落後的“東亞病夫”,而是偉大的“東亞強人”,您將來一定是世界上最強之國,您有無比寬廣的發展道路,還有許多有才能者,怎不能趕上美國?現在有強大的金融風暴襲來,美國都支撐不住了,可您用那強勁的力量努力趕走風暴,撐起一片藍天,讓炎黃子孫都不必擔心物價問題,讓我們祖國的公司能有輝煌的發展前景。

以前您確實落後,但現在您用那快速的步伐,飛向世界水平的最前沿,讓世界知道了中國之強,之高。您的進步速度是飛速,發展速度也是飛速,超越速度更是飛速。我們不會辜負您對我們的期望,將您變得更富強,更美好。

祝您變得更美麗,更富饒!

此致

敬禮!

民事反訴答辯狀 篇13

尊敬的團組織:

我自願申請加人中國共產主義青年團,爭取成為先進青年的組織成員。

青年團是在革命的風暴中誕生的,是在艱苦的戰鬥的歷程中成長的組織,它是社會主義革命和建設的突擊隊,是培養建設有中國特色社會主義接班人的大熔爐。它具有漫長的歷史,是以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論作為指導思想,是用共產主義教育青年的,是中國先進青年的羣眾組織,是學習共產主義的大學校。我作為一名二十一世紀的青年,感到加入這個組織是十分重要的。

在新的長征中,共青團緊緊團結和教育了廣大進步青年,成為進步青年的組織核心,協助黨加強對青年一代的培養教育,使廣大青年加強了對中國共產黨的認識,從1922年,中國共青團在廣州正式成立至今,共青團組織一直領導着廣大青年靠攏在中國共產黨的周圍。我們要繼承和發揚共青團的光榮傳統,在團中央的領導下,在新的長征中書寫更加燦爛的新篇章。

我今後要在政治上、思想上、工作上、學習上嚴格要求自己,爭取早日加人中國共產主義青年團,成為一名光榮的中國青年。

今天,我向組織上正式提出了申請,請組織上對我今後的工作進行考驗。

此致

敬禮!

民事反訴答辯狀 篇14

尊敬的家長朋友:

您好!感謝您長期以來對學校工作的大力支持!目前學校工作已近期末,學生寒假即將來臨。為了使學生擁有一個充實而愉快的寒假,為使孩子度過一個快樂健康的假期,現將20xx年寒假放假安排及相關事項通知如下,請您協助孩子安排好假期的生活。

一、 明確20xx年秋學期放假及20xx年春學期開學的時間

1、20xx年秋學期散學典禮發手冊的時間:20xx年x月xx日上午9時開始,10:30結束,請家長按時到學校接送小孩。

2、根據市、縣教育局的安排,本學期寒假從20xx年x月xx日開始,共28天,社衝XX國小(本部)及村校的學生於20xx年x月xx日(一天)回校註冊,x月xx日正式上課。

二、讓孩子過一個健康有益的假期

1、請您鼓勵並帶孩子積極參加有關部門組織的適合青少年學生的文體活動,以及社會實踐活動,讓孩子在關愛互助中共同成長。

2、請您結合春節、元宵節,鼓勵孩子編制節日小報、參與傳統慶祝活動,主動認識我國傳統節日文化,傳承中華民族傳統文化。

3、請您與孩子一起制定寒假作息時間,保證孩子的睡眠時間,做到勞逸結合,保持良好的生活規律。

4、請您協助孩子安排豐富多彩的假期生活,有計劃地完成作業,保持每天一小時的閲讀習慣,多參加體育鍛煉,承擔力所能及的家務勞動,避免過度沉迷於電視、網絡,促進孩子健康成長。

三、讓孩子過一個安全祥和的假期

1、春節是走親訪友的高峯期,也是各類交通安全事故多發期,請教育孩子在寒假期間遵守交通法規,嚴禁在路上騎車追逐打鬧,防止交通意外事故的發生。

2、請加強對孩子進行假期安全教育,提高孩子的安全意識,讓孩子掌握一定的安全自護知識。請教給孩子防火、防氣、防電、防溺水等有關知識;提高防拐防騙意識,在發生意外情況時,懂得正確的處理應對方法;讓孩子牢記火警(119)、匪警(110)、醫院救護(120)等幾個應急電話號碼。

3、請教育您的孩子遠離營業性娛樂場所,不閲讀內容不健康的報刊雜誌,教育孩子要珍惜生命,遠離毒品。

4、春節期間,嚴禁孩子私自亂燃放煙花爆竹,嚴防傷害事故的發生。同時要注意飲食衞生,防止暴飲暴食。

家長朋友,孩子的成長離不開您的呵護,寒假期間,請您切實擔負起監護人的職責,與孩子一起度過一個温馨難忘的寒假。

祝您新春愉快,閤家幸福!

XX國小

20xx年x月xx日

民事反訴答辯狀 篇15

尊敬的家長:

您好!安全關係到每一個家庭的幸福,每一點意外都會給學生、給家庭帶來深深的傷害。為防止學生暑期安全事故發生,希望家長做好以下安全教育:

一、防溺水安全教育

隨着氣温漸高,學生玩水、游泳現象更趨頻繁,學生溺水事故頻發。為了避免意外溺水事故的發生,希望各位家長積極參與,共同做好學生的安全教育和管理工作。

1.充分認識溺水事故的危害性。溺水事故會給家庭帶來難以挽回的後果,造成無法彌補的損失。各位家長一定要充分認識到這一點,讓孩子也能深刻認識到溺水事故的危害,從而避免溺水事故的發生。

2.做好預防溺水的家庭教育。安全教育關乎孩子的生命安全,孩子在家期間,請您加強對孩子預防溺水的安全教育和監護工作,提高孩子的自我保護意識,切實讓孩子做到“五不準泳”,即:不私自下水游泳,不擅自與他人結伴遊泳,不準在無家長帶領下游泳,不準到沒有安全設施、沒有救護人員的水域游泳,不準到不熟悉的水域游泳。

3.教給孩子預防溺水的技能,提高自護自救能力。如有條件您可以教會孩子掌握游泳本領和溺水自救的能力,還要讓孩子知道在發現同伴溺水時應立即大聲呼救,不宜盲目下水救助,避免造成更多傷亡。

二、消防安全教育

另外,暑假期間天氣炎熱乾燥,是火災的高發期。讓我們攜起手來,同孩子一起學習消防安全知識,提高我們的防火能力。

(一)家庭防火的的基本要求:不要卧牀吸煙、不要亂扔煙頭;教育孩子不要玩火;正確使用各種家用電器,選擇安全可靠的的電源開關,出門前關閉電源;在家庭中配備必要的滅火器材,並學會正確使用。

(二)遇有火險時,請用下列方法處置:發現火情後迅速撥打火警電話“119”,講明詳細情況,並派人到路口迎候消防車;最主要的是儘快離開現場,脱離危險,可用濕毛巾捂住口鼻,用水浸濕毯子或被褥披在身上幷包好頭部衝出房間,安全脱離火災現場。

(三)火場逃生要訣: 第一訣:住户務必留心各疏散通道,以便儘快逃生。第二訣:火場充滿煙霧,可用濕毛巾矇住口鼻,匍匐撤離。第三訣:儘量呆在陽台、窗口等易於被人發現的地方。第四訣:如果身上着火,應趕緊脱掉衣服或就地打滾,壓滅火苗。

三、其它安全教育

1.注意交通安全,教育孩子外出嚴格遵守交通規則;

2.注意食品安全,教育孩子不得購買和食用三無食品、過期變質食物;

3.注意個人人身安全,不要隨便搭理陌生人,儘量不給陌生人帶路;

4.其它安全教育等。

希望家長切實履行安全監管第一責任人職責,加強孩子的安全管理工作,杜絕安全事故的發生。讓我們攜起手來,為孩子的健康成長而不懈努力!

祝您全家幸福安康!

xx國小

X年7月4日

民事反訴答辯狀 篇16

1、目的:規範辦公室的工作秩序,營造良好的辦公環境,以提高辦公質量與效率。

2、職責:

1、行政部:負責公司辦公室的日常監管與處理突發事件;

2、其他部門負責人:所屬辦公室日常的管理,督促下屬職員共同遵照執行。

3、工作要求及行為規範

(一)、着裝、舉止:

1)辦公室職員上班時間要保持儀容儀表整潔、得體。男職員不留奇形怪發、留長鬚。女職員上班提倡化淡粧,勿戴過多飾品。

2)着裝要求合乎企業形象,穿着和修飾應正規,穩重大方;不着奇裝異服,工作場所上班時間內嚴禁袒胸赤腳及短褲、短裙等。

3)鞋襪保持乾淨、衞生,嚴禁工作場所赤腳、穿拖鞋。

4)上班時間內保持良好的精神狀態,精力充、樂觀進取。

5)對待上司要尊重,對待同事要熱情,平等尊重、團結協作,不將個人喜好及情緒帶進工作中,切忌閒聊事非、飛短流長,挑撥同事關係。

6)上班時間內保持良好坐姿、形態。

7)出入上司辦公室,主動敲門示意,進出房間隨手關門。

8)辦公場所內嚴禁説髒話、忌語。使用文明用語,語音清晰,語氣誠懇,語速適中,語調平和,語意明確。

9)與他人交談,要專心致志,面帶微笑,不能心不在焉,反應冷漠、語氣禮貌委婉。

10)對光臨公司的客户要主動熱情接待、微笑待人、微笑服務。

(二)、工作紀律:

1)遵守考勤制度,準時上下班。有事及時申請,填寫請假單。

2)桌面與室內辦公室設備擺放整齊,保持外表乾淨,保持個人辦公枱面整潔。

3)每天做好清潔維護,不隨地吐痰,垃圾紙悄丟入紙簍內。

4)辦公室內嚴禁吸煙。

5)辦公室內不允許長期存放與工作無關的私人物品。

6)工作時間內禁止在辦公區域食有用氣味的食品及零食。

7)各獨產辦公室應保持安靜,禁止高聲喧譁打鬧。

8)上班時間內嚴禁聚眾閒聊或影響妨礙他人工作。

9)工作時間內嚴禁打遊戲、網絡聊天、下載遊戲、電影及做與工作無關的事。

10)工作中不得擅自翻閲他人的文件、資料、報告等材料。

11)辦公桌上應整齊、清潔,各類文件存放應有序、整齊,並注意保密文件的保存。

12)辦公室牆面除了張貼必要的文件外,保持牆面的清潔。

13)辦公座椅不能隨意擺放,離座後將座椅擺正。

14)未經同意,禁止私自調換工作位置或挪動工作台,文件櫃等辦公設備。

15)接聽電話,言簡意賅,嚴禁利用公司電話,刻意閒聊,接打私人電話。

16)下班前,辦公室人員須各自整理好工作台面,關閉電腦,打印機等設備,最後下班人員要關閉燈、空調、複印機、門窗等。

17)在使用公共場所(會議室、接待室)完畢後,使用人員應關閉空調、燈恢復原狀,並做好清潔整理工作。

18)公共衞生由保潔員打掃,每個員工應自覺維護,禁止在辦公區域內,走廊內吸煙,嚴禁堆積雜物,隨意丟棄物品,隨地吐痰,傾倒污水和茶渣。

19)公司發放的辦公用品和辦公設備,應妥善保管,如有故意損壞,照價賠償。

4、監督考核

1)本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行,若有員工違返此規定,公司將給予警告、降職降薪、辭退等處罰並予以50-100元經濟告誡。

2)各部門主管負責本部門辦公場所的日常管理,負有連帶管理之責,受同等懲誡。

3)根據人事規定,各種處罰項目除按上述規定處罰外,均計入當月績效考核項目。

4)本規定自x年三月一日執行。