加工承攬合同範文 篇1
加工承攬合同(2)
附：加工承攬合同樣本
訂立合同雙方：
承攬方： 木具廠 以下簡稱甲方
定作方： 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同於 年 月 日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方： (蓋章)
代表人：
地址：
電話：
開户銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開户銀行：
帳號：
年 月 日
加工承攬合同範文 篇2
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量
數量
名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規格｜計量
數量｜質量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號｜單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的＿＿＿＿日內答覆。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委員會_____；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人｜承攬人｜鑑（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
開户銀行：開户銀行：鑑（公）證機關（章）
賬號：賬號：經辦人：
編碼：編碼：_______年_______月_______日
監製部門：印製單位：
加工承攬合同範文 篇3
合同編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《民法典》的有關規定，經協商一致，就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協議，共同遵守。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規格：_________________________________________
數量：_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料，並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。
2.甲方對於承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期違約責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少於合同規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂後，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，並歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由於戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應儘快將事故情況通告對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1.由________仲裁委員會仲裁；
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經甲、乙雙方簽字後生效。合同生效後，甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。
甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）
法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）
電話：____________________ 電話：_________________________
簽約日期：____年___月___日
簽約地點：________________
加工承攬合同範文 篇4
定作單位：
某某項目經理部 （以下簡稱甲方）
承攬單位：
某某市某某機械製造有限公司 （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建築法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本着公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價款
一、加工品名：某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的税費和各種規費，乙方開具發票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限：共計五十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工製作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，並配合防腐塗裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應與採購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，並負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核後，作為供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，並加收5％的採管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用，經甲方批准後，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
第四條 加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工説明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術説明資料，交付完畢後收回，乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式採用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝後，以國家頒發的工程驗收規範、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據；由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一併交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規範、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗；如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，並承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。
加工承攬合同範文 篇5
買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權於買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來説包括加工合同、定作合同、修理合同、複製合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力，應定作人的特殊要求製作成品，定作人接受成品並支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。
一、買賣合同與承攬合同的區分標準。
法律之所以區分各種有名合同，並在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定，原因在於立法者對各種契約關係中的利益關注程度不同。首先，從實體法即《_____》的規定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有着與買賣合同的顯著區別：比如_____規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權，定作人有單方改變定作方案的權利，有單方要求承攬人停止加工行為的權利，承攬方未經許可不得留存技術資料和複製品等。法律賦予定作人如此諸多的權利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是説，只有定作人控制整個加工過程的`合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是説，只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中，即便有的合同作了諸如“留置權”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制，則不論雙方在合同中如何約定留置權，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次，從訴訟程序法來看。最高法在關於民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規定，是為了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權的制度構建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地，以方便辦案。這説明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看，説明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。
由此可見，二者的區別關鍵在於：在承攬合同中，定作人注重的是對生產過程的控制和監督；如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權，而且這些控制權顯然屬於該合同的重要部分，則該合同應屬於承攬合同，反之則屬於買賣合同。
二、其他具體區別：
1、買賣合同以轉移所有權為目的，出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權；承攬合同以完成一定工作為目的，轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作後的一項附隨義務。
2、在買賣合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。
3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物；承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有着特定的尺寸和功能。
5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當事人並無此權利。
6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險，可由買受人承擔，也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 因此，實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制，如果沒有體現對生產過程的控制，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。
加工承攬合同範文 篇6
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本着保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。
5、基礎：基槽60公分，圈樑40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須採用三?一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈樑：過樑高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：_______年_______月_______日
加工承攬合同範文 篇7
委託方：簽訂地點：
承接方：深圳XX公司訂日期：____年____月____日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（製作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、發佈地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟合同_____機關申請_____；
2、向連雲港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委託方：連雲港XX公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
加工承攬合同範文 篇8
加工定作承攬合同。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人（委託代理人）： 法定代表人（委託代理人）：
開户行： 開户行：
賬户： 賬户
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
合計
加工承攬合同範文 篇9
在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當事人，也不影響對其法律性質的認定。 承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數人。在承攬人為數人時，數個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。以下是小編為大家精心準備的：3篇加工承攬合同模板。歡迎參考閲讀!
加工承攬合同模板一
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料，圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條其他如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開户銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開户銀行：_____________________
帳號：_________________________
加工承攬合同模板二
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃台│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料枱面櫃枱│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃枱面櫃枱│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一、材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃*新(簽名)
地址：七都鎮
電話：66.8971
開户銀行：縣支行七都鎮營業所
賬户：
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開户銀行：縣支行
賬户：
加工承攬合同模板三
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經充分協商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款：
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半製品)及主要輔料規定：
(1)甲方向乙方提供部分：
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數額、時間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開户銀行及帳號│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│ (蓋章)(蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
加工承攬合同範文 篇10
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備註：________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還，等等。)
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費後，退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，並賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開户銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開户銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日訂
加工承攬合同範文 篇11
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
加工承攬合同範文 篇12
合同編號：
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限： 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的 日內答覆。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： 。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。
第八條 定作物的技術標準、質量要求： 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點： 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任： 。
違約金或損失賠償額計算方法： 。
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項： 。
定作人： 承攬方：
定作人(章)： 承攬人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
經 辦 人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開户銀行： 開户銀行：
帳號： 帳號：
税號： 税號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
加工承攬合同範文 篇13
（ ）加字 號
定作方（甲方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方（乙方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期 ：____________________
經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬合同，並嚴肅地履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料：
原材料品名
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法：_______________________
2.產品檢驗標準和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。
加工承攬合同範文 篇14
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備註：________________________
第二條 加工成品 質量要求
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
（1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
（1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；並按協議執行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
（如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還，等等。）