委託承攬加工成品合同書 篇1
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備註：________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%__30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%__60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的.，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費後，退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，並賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開户銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開户銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
委託承攬加工成品合同書 篇2
(甲方)委託方：
(乙方)加工方：
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規，在平等的基礎上，經雙方友好協商，甲方委託乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規格及排版要求詳見採購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方採購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產，合同簽訂後3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸，製作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知後2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，並核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低於90%的出材率。
1.6由於乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差範圍等必須符合國家有關規範。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對後)加工生產，並根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版並在每一件成品石材上貼上標籤。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點：3.3現場收貨聯繫人：
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時，乙方應在每組包裝櫃外貼示包裝櫃內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批，經甲方驗收合格後，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質量問題後付清餘款。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的`。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時，開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是：户名：賬號：
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同後，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，並賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，並賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協商一致，可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務終止後，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協商。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
9.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、税務登記證複印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒籤，以甲方寄出時間起算，四日後均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委託承攬加工成品合同書 篇3
機械零件承攬加工合同
甲方： (定作方)
地址:___工業城
法定代表人:
營業執照證號:
乙方： (承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號： 合同簽訂地：____工業城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家，雙方本着互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注
1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求)：
甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求
備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定：
1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客户，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理説明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法：
(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨：
1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在______元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單：
(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1. 加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;
2. 包裝物標識規定：_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產品所需模具，約定如下：
1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2. 模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;
5. 模具的知識產權：甲方所有;
6. 模具的所有權：甲方所有。
八、 知識產權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產品技術、質量標準與控制
1. 合同生效後 日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
(1)
(2)
(3)
2. 產品質量控制：
(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。
(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購併投入生產。
(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3. 質量整改
(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三(3)個月承兑匯票的.方式支付加工費(乙方如要求將承兑方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質量保證金於雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應説明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任：
1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於_____元，不高於____元;在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金_____元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金_______元/次，損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_______元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰____元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除：
1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》解除合同條件的情況出現，均可解除合同。
2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、 其他
1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。
3. 執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方： 乙方：
授權代表： 授權代表：
日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日
委託承攬加工成品合同書 篇4
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產品：
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價___________
價款或酬金___________
1.產品的質量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：
3.履行的期限、地點和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的`數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式____份，正本雙方各執____份。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：____年____月____日
定作方：____ 承攬方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
____年____月____日
委託承攬加工成品合同書 篇5
合同編號：_______________
定作人：_______________簽訂地點：_______________
承攬人：_______________簽訂時間：____年_____月_____日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
合計人民幣金額(大寫)：_______________
第二條定作人提供的材料
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在_______________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______________日內答覆。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在____年_____月_____日前交定金_______________(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_______________種方式解決：
(一)提交_______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人(章)：_______________承攬人(章)：_______________
住所：_______________住所：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
居民身份證號碼：_______________居民身份證號碼：_______________
委託代理人：_______________委託代理人：_______________
電話：_______________電話：_______________
開户銀行：_______________開户銀行：_______________
賬號：_______________賬號：_______________
郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________
____年_____月_____日
監製部門：_______________
印製單位：_______________
委託承攬加工成品合同書 篇6
定做方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工製作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為：東風德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、製作內容：（含税）
（1）、主構件：角鋼桁架
材質：Q235B，合同噸位約69噸單價：6100元/噸
（2）、主構件：吊車樑、鋼軌吊
材質：Q235B，合同噸位約37噸單價：6000元/噸
（3）、主構件：鋼柱、鋼樑
材質：Q235B，合同噸位約91噸單價：5550元/噸
以上單價所有構件均進行拋丸除鏽，紅丹防鏽底漆一道。
二、合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為元大寫（以實際決算為準）。
2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最後一次提貨時抵衝貨款，）
3、結算方式：按照實際工程量結算。（每次發貨前付清當批次貨款）
4、發票：增值税發票。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範（鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205—20xx）認真加工製作，確保構件質量達到鋼構規範要求。
2、乙方需向甲方提供製作資料一份，原材料質量保證書、合格證、自檢探傷報告，所有原材料必須是大型鋼廠產品，所有鋼材的厚度應達到國家標準。
3、鋼材應滿足設計材質要求。
4要求檢測為：自檢探傷報告出廠材料
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：湖北團風鴻路工廠。
2、發貨計劃及順序為：甲方提供詳細的交貨計劃，乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。
五、包裝及運輸：
1、甲方負責組織運輸。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求車輛使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費用包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施（具體由甲方在發運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車，甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改或變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。
4、甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
5、乙方加工質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則提交黃岡仲裁委員會仲裁。
九、附則：
1、本合同壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此合同有效期至款額結清為止。
3、未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
開户行：
委託代理人：賬號：
聯繫方式：委託代理人：
日期：日期：
委託承攬加工成品合同書 篇7
定作方：_______________(簡稱甲方)營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________承攬方：________________
____年____月____日____年____月____日
委託承攬加工成品合同書 篇8
定作方：____________________
合同編號：____________________
簽訂地點：____________________
承攬方：____________________
簽訂時間：____________________
一、加工標的
貨物名稱：___________型號：___________面料：___________顏色：___________單位數量：___________單價：___________總金額：___________
交貨地點及期限
交期：___________
出口國：___________
___________合計人民幣(大寫)按實際金額結算單價含線税封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)
材料：___________質量：___________數量：___________提供日期消耗定額：___________
面料.裏料一等按定單數量到位按實際排單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委託承攬方採購面料、裏料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客户最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限於：客户索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方：____________________
代表人：____________________
承攬方：____________________
代表人：____________________
_____年_____月_____日
委託承攬加工成品合同書 篇9
甲方：______________
乙方：______________
經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱：不鏽鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委託乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削餘料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、加工後的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之後起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值税務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產品後，甲方一次性付款，剩餘作為質量保證金至業主最終驗收合格後，甲方在一個月內全部付清餘額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
委託承攬加工成品合同書 篇10
需方：（甲方）
供方：（乙方）
合同編號：
簽訂日期：年 月 日
為了規範建築門窗購銷行為，保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，明確雙方技術經濟責任，保證工程建設正常進行，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。
1、建築門窗用途概況
工程名稱：_____________________建築結構：__________________工程地址：_____________________使用層次：__________________。
2、建築門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細地址：____________________________________。
2.3其它要求：___________________________________________。
3、結算和付款方式
3.1結算方式：___________________________________________。
3.2付款方式與期限：____________________________________________。
4、技術要求
4.1乙方供應的產品應嚴格執行並符合__________標準，（標準名稱代號）_________________。
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準，按該產品的國家標準驗收，如尚無國家標準的'則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
5.2甲方在驗收時，如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定，應妥善保管，並在 天內向乙方提出書面異議；在託收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的，不得提出異議。
5.3如發現產品有嚴重質量問題，甲方應在48小時內向上海市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告，同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失，由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，並參照合同法有關條款及雙方的約定，向對方償付違約部分貨款的 ％的違約金。
6.2如另行商定責任賠償規定的，應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1本合同在履行過程如產生爭議，甲、乙雙方應本着友好協商的積極態度進行協商解決，協商不成的，可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1乙方在門窗運抵交貨點後，甲方應提從堆放場地，並及時做好相應的驗收工作，如出現問題應及時協商解決。
8.2乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協商解決，否則造成後果乙方負責。
8.3甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協商解決，否則造成後果由甲方負責。
8.4如遇人為不可抗拒因素（如颱風、洪水等）和其他不可預見事故發生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。
8.5其他約定：
9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章後生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份，甲、乙雙方各執二份，上海市建設工程交易管理中心建築門窗分中心備案一份。
甲方： 乙方：
單位名稱：（蓋章） 單位名稱：（蓋章）
委託承攬加工成品合同書 篇11
甲方：
乙方：
1、前言
經過友好協商，甲、乙雙方本着長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同並共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造並供貨。
2、供貨範圍和雙方職責
（1）供貨範圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊採用“Y”型試塊並附質保書。
（2）乙方職責
完成上述規定供貨範圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，併為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料説明（A、機械能；B、材質化驗）
（3）甲方職責
每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型製作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單（明細）並説明材料，件數，交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
（B）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。
（C）鑄件應清理乾淨，去除冒口殘餘，粘砂以及內腔殘餘物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
（D）鑄件不允許有影響使用能的裂紋、氣孔冷隔、縮鬆、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
（E）鑄件加工面上不允許存在加工餘量範圍內的表面缺陷。
（F）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的'檢驗結果、製造日期（或編號）或生產批號、機械能。
3、價格
（1）鑄件價格
HT250：
MoCr：
QT600：
特殊規格鑄件價格雙方協商定
4、結算方式：
（1）鑄件以甲方驗收過磅，並通知乙方認可。
（2）鑄件在甲方現場驗收合格後，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。
（3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。
5、交貨期
（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、週期進行鑄件並及時交貨。
（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件製造，週期，不含路途）
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
（3）特殊規格雙方協商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證：
甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確係乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，並以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。
8、合同修改：
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意後，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力：
（1）當不可抗力發生時，發生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓：
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
（1）發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，並有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期製造投入時。
實際製造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執行合同有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。
（2）發生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，並有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決：
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙台）人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署，一併有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需採用書面形式，如為傳真或電傳，則發生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份，雙方各執一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方乙方
代表（簽字）代表（簽字）
日期：日期：
小編精選推薦
委託承攬加工成品合同書 篇12
發包方：________________（以下簡稱甲方）
承包方：________________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________________元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣________________元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架，規格型號：高________年________月________日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在________日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除________％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後5日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後5日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的`60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後5日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。
④、剩餘的合同標的額0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方（全稱）：________________
________年________月________日
承包方（全稱）：________________
________年________月________日
委託承攬加工成品合同書 篇13
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：_________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1、承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2、定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期：________年____月____日
定作方：________________
代表：__________________
開户銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開户銀行：______________
帳號：__________________
日期：________年____月____日
委託承攬加工成品合同書 篇14
承攬方：____________________________________
定作方：____________________________________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金 價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的.，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力 在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理 加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________承攬方：________________________
代表人：________________________代表人：________________________
____年____月____日____年____月____日
委託承攬加工成品合同書 篇15
承攬方：
地址： 電話：
法定代表人： 職務：
定作方：
地址： 電話：
法定代表人： 職務：
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按 項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交______(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________
代表人：________
年 月 日
承攬方：________
代表人：________
年 月 日
委託承攬加工成品合同書 篇16
合同編號：
發包方：永寧縣體育局（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣 元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的'合同生效後 5日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。
④、剩餘的合同標的額 ％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開户銀行： 開户銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日 年 月 日
委託承攬加工成品合同書 篇17
承攬方：
定作方
簽訂地點：
一、產品名稱、型號、數量、金額簽訂時間：年月日產品名稱規格型號計量單位數量單價總金額合計人民幣金額(大寫)：
二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限：
三、交(提)貨時間、：
四、交(提)貨地點、方式：
五、運輸方式及到達站港和費用負擔：
六、合理損耗及計算方式：
七、包裝標準、包裝物的供應與回收：
八、驗收標準、方法及提出異議期限：
九、結算方式及期限：
十、違約責任：
十一、解決合同糾紛的方式：
十二、其他約定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高於任何的書面口頭協議。
定作方單位名稱：
(章)單位地址：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
傳真：
開户銀行：
帳號：
郵政編碼：
承攬方單位名稱：(章)
單位地址：
委託代理人：
電話：傳真：
開户銀行：
帳號：
郵政編碼：
税號：
鑑(公)證意見經辦人：
監(公)證機關(章)
年月日
委託承攬加工成品合同書 篇18
定作人：(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯絡人：
聯繫電話：
定作人機構地址：
傳真電話：
承攬人：(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：
簽約人：
承攬人營業執照：
生產報刊亭許可證明：
承攬人機構地址：
聯繫人：
聯繫電話：
銀行開户許可證：
開户行：
帳户：
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣_______萬元)
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
③、乙方承諾為甲方製作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的.額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
④、剩餘的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：_______乙方：_______
簽約人：_______簽約人：_______
簽約地點：_______
簽約日期：_______年_______月_______日
委託承攬加工成品合同書 篇19
定做方：__________(稱甲方)
承攬方：__________(稱乙方)
根據《_____》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工製作內容：
1.製作內容：
主鋼構：鋼樑.H(400~800)_________200_________6_________9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。
二、合同價格及結算方式：
1.合同造價按_____/噸。合同總價款為_____，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兑付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20_________)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。
2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地_____委員會_____。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
委託代理人：__________委託代理人：__________聯繫方式：__________聯繫方式：__________
開户行：__________開户行：__________
賬號：__________賬號：__________
委託承攬加工成品合同書 篇20
1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點：委託方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受託方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用户資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託 方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方：__________公司受託方：__________
法人代表：__________法人代表：__________
委託代表：__________委託代表：__________
傳真：__________傳真：__________
電話：__________電話：__________
開户銀行：__________開户銀行：__________
帳號：__________帳號：__________
地址：__________地址：__________
委託承攬加工成品合同書 篇21
合同編號：
發包方：
承包方：
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高__年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用，並不返還乙方;
③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後 5日內，甲方應向乙方指定的賬户撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方賬户撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的賬户撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
④、剩餘的合同標的額 0%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方 承包方
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開户銀行： 開户銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年月日
委託承攬加工成品合同書 篇22
定作單位：
________項目經理部（以下簡稱甲方）
承攬單位：
________市________機械製造有限公司（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本着公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名：________華________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐塗裝，由甲方防腐塗裝分包單位在製作場地進行防腐塗裝，乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的税費和各種規費，乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限：共計五十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工製作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，並配合防腐塗裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與採購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，並負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核後，作為供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，並加收5％的採管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用，經甲方批准後，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工説明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術説明資料，交付完畢後收回，乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式採用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝後，以國家頒發的工程驗收規範、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據；由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的'技術資料按甲方貫標要求整理好一併交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規範、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗；如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，並承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。
委託承攬加工成品合同書 篇23
簽訂地點：
簽訂時間：___________年___________月___________日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本着平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、項目概況
1、項目名稱：___________
2、項目地點：___________
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
略。
三、交貨日期
根據現場進度交貨。
四、交貨地點
工地現場。
五、技術質量要求
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式
含運輸及安裝。
七、付款方式
1、合同簽訂後，預付總貨款的`___________%，貨物全部進場，再付總貨款的___________%，安裝完畢再付總價的___________％，剩餘___________％為質保，質保期結束結清。
八、售後服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過後，所有產品實行終身售後服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：___________
乙方：___________
法定代表人：___________
法定代表人：___________
代理人：___________
代理人：___________
電話：___________
電話：___________
___________年___________月___________日
___________年___________月___________日
委託承攬加工成品合同書 篇24
委託方：(甲方)________________________
承攬方：(乙方)________________________
1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期：________________________
2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行託收。
7、違約責任：甲方委託乙方加工，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：________________________
乙方：________________________
法定代表人：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
地址：________________________
銀行帳號：________________________
銀行帳號：________________________
____________年____________月____________日
委託承攬加工成品合同書 篇25
合同編號：______________
發包方：______（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以______縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣______元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架，規格型號：____，_____年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後5日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後5日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後5日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
④、剩餘的合同標的額______%價款，作為乙方向甲方預留的.質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額______%的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支______%%的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交______委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方（全稱）______________（蓋章）承包方（全稱）______________（蓋章）
經辦人：______________經辦人：______________
單位地址：______________單位地址：______________
開户銀行：______________開户銀行：______________
賬號：______________賬號：______________
電話：______________電話：______________
傳真：______________傳真：______________
郵政編碼：______________郵政編碼：______________
_______年_______月_______日____年____月____日
委託承攬加工成品合同書 篇26
委託方：________
承攬方：_____________
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________________年________月______日
委託承攬加工成品合同書 篇27
甲方:__________
乙方:__________
經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、 產品名稱及加工數量。
名稱：不鏽鋼水泥焊接軌道板。
數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委託乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削餘料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，
3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工後的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求：
自甲方提供原材料之後起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。
四、 加工費用：
該項目合同總體加工費用__________萬元，由甲方承擔增值税務，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產品後，甲方一次性付款 ，剩餘作為質量保證金至業主最終驗收合格後，甲方在一個月內全部付清餘額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。
本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
委託承攬加工成品合同書 篇28
定做方：____________(稱甲方)
承攬方：____________(稱乙方)
根據《_____》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工製作內容：
1.製作內容：
主鋼構：_________________________。材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。
二、合同價格及結算方式：
1.合同造價按___/噸。合同總價款為___，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兑付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20_________)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。
2.甲方應對乙方加工製作過程中的'疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地_____委員會_____。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此合同有效期為___年___月___日至___年___月___日。
3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)：____________
乙方(蓋章)：____________
日期：