工程項目掛靠經營協議書 篇1
甲方：
乙方：_________住所：_________身份證號碼：_________電話：_________
為了進一步深化企業改革，發揮甲方的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方經與乙方充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建築項目經理部事宜簽訂以下協議書：
一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。
二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
三、掛靠期間乙方實行大包乾施工，包質量，包工期，包安全，包材料採購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規範和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工，如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工，一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔，需追究刑事責任的，也由乙方承擔責任。
四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關係。
五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。對不服從管理多次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權無條件更換施工隊伍，乙方不得有異議。
六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，所聘員工要三證齊全，特殊工程要持證上崗，要將所聘員工的有效證據及資料複印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備案。
七、為規範施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。
八、施工質量指標獎罰辦法：乙方掛靠期間每年必須實現優良工程一項，每增加一個優良工程按建築面積由甲方給予獎勵：_________平方米以下的獎勵_________元，_________平方米以上_________平方米以下的優良工程項目獎勵_________元，_________平方米以上的優良工程獎勵_________元。如當年有交工程項目但未有優良工程則按交工項目建築面積計算實行_________平方米以下的工程增加_________元掛靠費用，_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元，_________平方米以上的增加_________元。如出現交工項目第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內。
九、掛靠期間暫定為_________年，即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，掛靠期有效期滿後如乙方仍有在建工程項目未完工的仍按原有的規定收取5%工程管理費。掛靠前乙方原有的在建工程或停工緩建工程或其他工程結算餘款仍按原收費標準交繳工程管理費。
十、掛靠管理費用為每年_________元。
交費辦法：每年分兩次交繳掛靠管理費，當年_________月_________日至次年_________月_________日為一年度，當年_________月_________日前一次性交清第一年_________%的掛靠管理費，次年_________月_________日前一次性交清第一年度的剩餘_________%掛靠管理費，以後每年掛靠管理費按此辦法交繳，逾期交繳視為乙方違約，按拖欠款和拖欠時間每日計罰_________%滯納金。
十一、本掛靠協議生效前，乙方必須向甲方繳納_________元保證金，如掛靠期間乙方發生任何違法違規或違反本掛靠協議的行為，或者發現乙方有其他有損甲方信譽的行為給甲方造成企業名譽損失或經濟損失時，乙方除承擔一切經濟與法律責任外，甲方有權罰沒上述風險保證金，乙方不得有異議。如掛靠期內乙方無違約行為，將風險保證金退還乙方。風險保證金不計利息。
十二、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方賬户，待扣除税金後其餘工程款轉給乙方。其他工程備料款或建設方不按工程進度支付的工程款，甲方為避免乙方將工程款項挪作他用，乙方同意甲方在保證工程正常施工需要的前提下分期支付。
十三、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金後生效。掛靠期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後自動失效。
十四、本協議一式四份，雙方各執兩份。
十五、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方：_________乙方：_________
代表：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程項目掛靠經營協議書 篇2
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
定作方因 項目測量工作需要，委託承攬方完成本次測量任務。為明確責任，協作配合，確保測繪工作順利完成，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同，以便共同遵守。
一、測區概況、質量要求與驗收標準
測區範圍：
測繪作業依據：
測圖比例為：
二、交付工作成果時間
承攬方需於 年 月 日前完成並向甲方提交所有約定提交的測繪成果資料，如增加測量面積成果交付時間雙方另行約定。
三、酬金單價和總價
序號工作內容單位數量單價(元)總價(元)
合計：人民幣 元整￥ .00元(含税)
費用為全包價，其中包含但不限於所有承攬方人員的勞動報酬、差旅費、住宿費、交通費、電話費、打印費、社會保險費、商業保險費等。
四、付款方式
提交成果資料支付%，驗收合格支付餘下費用， 年 月 日前未驗收，支付至%，如 年 月 日前仍未驗收，5個工作日內結清費用。
五、甲乙雙方責任
(1)定作方責任
1、定作方負責協調與測區內的地方關係。
2、定作方負責按本合同的約定支付承攬方酬金。
(2)承攬方責任
1、遵守 文件等規範、標準、文件的有關技術要求，應在合同約定時間內保證質量完成任務。
2、承攬方提交的成果定作方應在5個工作日內完成公司內部質檢，經定作方質檢不合格的，承攬方應按照定作方下達的整改要求及時整改合格，在測繪成果質檢合格前，定作方有權拒絕支付工程款，如承攬方拒絕整改的，定作方有權終止合同，並有權向承攬方要求賠償定作方為整改成果質量所產生的費用及因此向業主賠付的逾期罰款。承攬方應當對本合同的內容、因履行本合同或在本合同期間獲得的或收到的定作方的商務、財務、技術、產品的信息、用户資料或其他文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密，未經定作方書面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。承攬方可僅為履行本合同所需要情況下向其確有知悉必要的僱員披露對方提供的保密資料，但同時須指示其僱員遵守本條規定的保密及不披露義務。
3、承攬方負有保守定作方商業祕密的義務。維護和尊重本次測量成果，測量過程中所掌握的相關測量資料不得提供給第三方。
4上述保密義務應在本合同期滿、解除或終止後仍然有效。
5、承攬方應保障測量組正常作業，承攬方自帶測量儀器及配套設備、儀器精度要求應符合 文件的有關規定，承攬方自帶電腦設備。經定作方同意，承攬方可以借用定作方儀器設備，承攬方應對借用設備負有安全責任，在借用期間對儀器造成損傷或損毀的，承攬方應照價賠償。
6、承攬方應定期向定作方項目經理通報工作進度，並配合定作方項目經理不定期抽查所測得的數據及所繪圖斑，以便定作方實時掌握工作進度及工作質量。
7、承攬方應接受定作人必要的監督和檢驗，以保證工作符合定作人的要求，遵從定作方項目經理提出的技術改進意見開展工作。
8、承攬方應為每位參加本合同項下業務的人員購買工傷保險及總額不低於50萬元的人身意外傷害保險。同時應培訓、約束其測量隊成員注意生產安全，定作方不對承攬方及其工作人員在履行本合同過程中發生的人身意外傷害與財產損害負責。
9、承攬方在履行本合同過程中產生的成果和所交付的工作成果的知識產權歸定作方。
六、違約責任
1、若承攬方無故推遲合同規定的時間提交測繪成果資料，則每超過一日，應扣減 元酬金。
2、承攬方違反本合同的任何條款給定作方造成直接或間接損失(含因此而導致的律師費、訴訟費、差旅費、誤工費等)的，均應對定作方進行賠償。
七、承攬方提交的成果資料
八、其他事項
1、本合同未盡事宜及與本合同相關的爭議，雙方本着實事求是的精神共同協商，協商不成的，應向南寧市青秀區人民法院提起訴訟解決。
2、本合同一式2份，雙方各執1份，具有同等法律效力。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(定作方)乙方(承攬方)
法定代表人：法定代表人：
項目經理：項目經理：
地址：地址：
納税人識別號：納税人識別號：
銀行：銀行：
賬號：賬號：：
聯繫電話：聯繫電話：
簽訂地點：簽訂日期： 年 月 日
工程項目掛靠經營協議書 篇3
甲方(聘用方)：
乙方(被聘方)：
因甲方工程業務需要，決定聘用乙方擔任項目經理崗位(工程項目負責人)，經雙方真誠友好協商，達成如下條款：
一、聘用崗位：項目經理(工程項目負責人)，工程項目根據甲方工程開工需要確定，甲方保證所有工程項目均為甲方承建工程。
項目具體情況甲方應提前十個工作日告知乙方並徵得乙方同意，甲方應對該工程配備專門的現場執行項目經理，負責現場的安全、技術、協調等等事宜。
二、聘用期限：該崗位聘用期限為擔任項目負責人起至任職的工程項目竣工驗收之日。
如甲方前一個工程項目竣工，需要在下一個工程項目中繼續聘用乙方擔任該崗位的，該聘用協議繼續履行，甲方需提前一個月通知乙方，並徵得乙方同意續簽協議。
三、工作時間：乙方的工作時間形式為不固定，由甲乙雙方協商確定，甲方需要乙方出場時，應提前1—2天提前告知乙方，乙方若有特殊情況不能到場，應在第一時間通知甲方。
四、聘期報酬：甲方在聘用乙方擔任項目經理(項目負責人)期間，按每月3500元(大寫：叁仟伍佰元整)人民幣另行支付給乙方聘用工資，直至該崗位聘期結束。
五、支付方式：乙方每月____日左右以銀行轉帳方式付給乙方。
六、其它約定：
1、甲方在聘用乙方擔任項目經理(項目負責人)期間，需乙方出場的，由甲方承擔出場的差旅費及住宿費，其它費用則由乙方自行負責。
2、該崗位聘期結束後，如不再聘任乙方擔任項目經理，則從次月起，甲方則按照雙方簽訂的《一級建造師聘用協議》約定報酬支付給乙方聘用工資。
七、甲方權利與義務
1、該崗位聘用期間，甲方有權使用乙方的資格證書申報公司的企業資質及年檢;有權使用乙方相關證件及註冊建造師執業印章用於承擔工程項目建設的相關手續辦理。
2、甲方負責為乙方辦理《一級建造師》、《安全生產考核合格證》等配套證件的續期註冊、變更註冊、年檢、繼續教育等相關手續，甲方承擔乙方的學習費用、差旅費及住宿費用等。
3、甲方應妥善保管乙方的註冊證書及其他有關材料。
4、甲方應根據協議要求，按時支付乙方的聘用工資。
六、乙方權利與義務
1、乙方保證提供的建造師註冊證書、執業印章等資料真實有效，故意隱瞞或變相隱瞞，導致資證和印章不能使用或無效的，責任由乙方承擔。
2、乙方有義務提供相應的執業資格證、執業印章等配合甲方工程招投標、承擔的工程項目報建及建設施工過程中各類手續辦理。
3、乙方在聘期內應積極配合甲方項目經理崗位要求的相關工作，積極配合甲方完成建造師《安全生產考核合格證書》的考取和繼續教育工作。
若已經註冊到其他單位，甲方需要時，乙方應當自行負責證書的調動或註銷手續並給甲方使用。
八、證書及印章的保管乙方同意將《執業資格證書》、《註冊建造師註冊證書》、《執業信息卡》、《安全生產考核合格證書》交由甲方管理。
《執業印章》可以由乙方自行保管，但甲方需使用時乙方應作相應的配合。
九、解聘
1、在崗位聘期內，雙方不得擅自解除本協議。
如果甲乙雙方在聘期內需要變更本協議的，應本着相互支持與理解的原則，另行協商。
2、有下列情況，乙方有權提前解除本協議：
(1)甲方不能按期支付工資;
(2)甲方有其它違約行為或者損害乙方利益的行為。
3、有下列情況，甲方有權提前解除本協議：
(1)乙方不配合甲方辦理工程項目建設過程的相關手續及不配合相關工作開展;
(2)乙方有其它違約行為或者損害甲方利益的行為。
4、如甲方不再聘任乙方擔任項目經理(項目負責人)崗位，則本協議失效。
雙方的聘用及解聘按《一級建造師聘用協議》相關條款執行。
十、違約責任：甲乙雙方違反本協議約定的，應向對方支付違約金貳萬元人民幣。
十一、本協議一式兩份，雙方各執壹份，具同等效力。
未盡事宜，雙方再協商解決。
十二、爭議解決辦法：原則上雙方協商解決，協商不成時由____縣人民法院裁決。
甲方(簽章)：
委託代理人：
銀行帳號：
電話：
乙方簽章：
銀行卡號：
電話：
經辦人：
簽訂日期：________年____月____日