工程掛靠協議合同書(精選3篇)

工程掛靠協議合同書 篇1

甲方:

工程掛靠協議合同書(精選3篇)

乙方:___________電腦公司

依照《中華人民共和國民法典》等相關法律法規,經雙方友好協商達成一致,決定簽訂本合同,並自願共同遵守執行。

第一條合同總則

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、合同內容:乙方負責向甲方提供本合同所列設備,進行系統工程設計、技術服務、安裝調試、維修維護及人員培訓。

第二條合同價款及合同清單

合同總價:人民幣元整(¥),該總價已包含與本合同工程有關的設備材料供應,以及系統工程設計、技術服務、安裝調試、維修維護、人員培訓等費用。

第三條工程期限

經雙方商定,本合同工程為乙方在收到預付款後日內進場施工,工期初定為天。

第四條設備供應及人員配合

1、全部工程器材根據雙方約定時間由乙方一次或幾次供應至甲方指定地點(見附件:《設備清單及報價》)由甲方或甲方委託人員負責簽收確認。

2、施工過程中所需暫用工具(升降機、人字梯),經雙方商定由甲方提供。

3、施工期間甲、乙雙方應指定有關人員負責工程施工現場協調。

4、乙方提供的設備必須嚴格按照合同所列並保證其質量,工程實施按照國家有關標準執行並保證其質量。

第五條付款方式

第六條驗收與保修

工程竣工後由雙方按驗收報告內容組織驗收工作

乙方提供並負責安裝的設備(見附件:《設備清單及報價》)免費保修一年。

系統自驗收合格之日起壹年內,乙方負責免費維修維護(人為損壞或不可抗拒的災害除外)

免費保修期滿,雙方再商議簽訂維保合同事宜,乙方負責對系統進行終身維護。

第七條人員培訓

工程竣工後乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

第八條違約責任

因任何一方違約而使本合同不能正常實施或中斷,可能或已經造成不良影響或者損失時,應及時協商解決。協商不成時,依照《中華人民共和國民法典》承擔相應的責任。

如因乙方提供的設備、施工質量問題造成甲方人身、財產損失的,乙方有義務賠償因此給甲方造成的損失。

第九條未盡事宜與附件

本合同未盡事宜,雙方協商解決。

本合同所有附件(含本合同工程實施過程中形成的後續協議等文件)均為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。

第十條附則

本合同一式貳份,甲乙雙方各執一份。

本合同由雙方代表簽字,加蓋公章或合同章生效。

甲方:(蓋章)

法定代表人:

(或委託代理人)

XX年月日

乙方:_________電腦公司

(蓋章)

法定代表人:

(或委託代理人)

XX年月日

工程掛靠協議合同書 篇2

協議書

甲方:x公司

乙方:

此合同本着公平、公正的原則,雙方協商而訂立。因乙方承包x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目工程,且乙方對該工程的建設所招聘的施工人員要求用甲方的名義並以勞務分包形式與x公司簽訂《建築工程勞務分包合同書》。為了明確甲、乙方之間的關係和雙方的權利和義務,特訂立如下條款:

一、工程概況

1、工程名稱:x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

2、工程地點:第  號地塊

3、工程內容:x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

三、合同價額:x萬元(以結算為準),其中人工勞務費和機械費x萬元

四、甲方的基本權利與義務

權利:

1、甲方按乙方總工程人工勞務費和機械費的千分之四作為勞務管理費。支付方式:甲方以x公司每次拔款為依據拔付,扣除千分之四的管理費剩餘款項按工人工資清單拔付給施工工人。甲方不承擔乙方的一切費用如税金及違約金等一切款項。  

2、如果乙方需要甲方提供發票,税費由乙方負責繳納。

3、甲方有權維護本公司利益和乙方利益不受損害

4、如乙方做出有損甲方聲譽及形象的行為,甲方有權單方面解除本協議,本工程管理費用不予退還。

義務:

1、甲方在本協議生效後,應向乙方提供相關資質及有關的手續證件。

2、如業主不能及時支付勞務工人工資的,甲方有義務協助乙方向業主追討,乙方同時放棄追究對甲方支付工人工資責任及賠償給乙方。

3、對乙方提出在合理要求,儘可能提供好服務

4、不得違反本合同規定,干涉乙方的經營自主權。

五、乙方的權利與義務

權利:

1、有權決定乙方的機構設置,人事任免和人員在聘任

2、有權依照有關規定獎懲,招用職工和辭退違紀人員

4、實行內部獨立核算、自負盈虧。

5、一切正常利潤歸乙方所有,不受甲方干涉

義務:

1、在施工過程中嚴格遵守國家法律法規和甲方的規章制度。

2、乙方農民工工資必須到甲方賬户,並提供乙方一切管理人員和民工工資表花名冊給甲方

3、乙方負責解決施工過程中發生的事件,自行解決施工條件及施工設備和乙方的工人大小工傷和人身安全,如發生工人亡及工程施工中其他一切意外事故,一切賠償責任由乙方承擔,與甲方無關。

4、整個工程的所有施工人員、管理人員及與工程項目有關的一切人員的工資由乙方自行解決,與甲方無關。

5、認真負責進行施工項目的質量和安全,對所發生的質量問題和事故乙方負完全責任,甲方不承擔一切責任。

6、乙方必須負責辦理本工程工地所有勞務人員的意外傷害保險並接受甲方監督;如果不為工人買保險,則工人不得上崗,如果本工程工地上發生的一切安全事故,一切責任與甲方無關。

7、本工程所產生的一切罰款,全部由乙方負責,與甲方無關。

8、乙方按時足額向甲方繳納管理費,若乙方需要甲方提供合同約定以外的其他服務,乙方負責甲方工作人員工資、差旅費用。

9、甲方在乙方的權益受到侵害時,乙方需要甲方提供幫助時,乙方應支付有關的費用。

乙方責任

1、乙方同意執行甲方與建設方簽訂本項目《建設工程施工合同》並自行組織施工人員,自備施工所需的一切機械設備工具、施工人員的安全帽等進場施工,進場全部施工人員必須按照工程項目部有關規定進行登記造冊,應有身份證、計生證、勞務證和專業技術工種崗位證等有關證件,乙方為進場施工人員購買人身意外保險,進場人員必須接受甲方開辦的三級安全教育並經考試合格後持證上崗,未經登記或安全教育擅自上崗者,每人每次處以500元的罰款,罰款歸為甲方。

2、因工程延誤工期,質量引起工人意外事故傷亡或乙方在施工中違規所造成的一切後果及承擔的賠償責任,全部由乙方承擔。

3、甲方與簽訂的《建築工程勞務分包合同書》待定由甲方履行的工程施工義務,應由乙方負責。待定由甲方承擔的責任由乙方承擔。如甲方與因勞務分包合同發生糾紛起訴到法院的,法院判決甲方承擔賠償責任的,甲方有權利依照判決的賠償數額向乙方追償。

4、乙方不得與串通迫使解除甲方與簽訂的《建築工程勞務分包合同》,或中途另找其他勞務公司。

5、乙方不得與工程建設方(發包方)和工程承包方串通隱瞞或改變工程結算的工人工資及機械費用的數額。

6、因施工人員傷亡事故或因欠工人工資,施工人員向法院起訴要求賠償或支付所欠工資的全部責任由乙方承擔。

7、工程竣工、驗收、結算乙方應通知甲方安排人蔘與,工程價格結算資料應提供一份給甲方。

8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程無法繼續履行,乙方應當按所做工程量  結算出人工費和機械費數額的千分之四給乙方。

9、乙方必須按甲方支付給其的工人工資及時發給工人。如乙方挪用工人工資造成的後果由乙方承擔,甲方不負任何責任。

六、本合同簽字蓋章生效,工程完工後失效,一式二份,甲、乙雙方各執一份

甲方:

法定代表人:

乙方代表人:

簽署日期:

工程掛靠協議合同書 篇3

甲方(管理方): 乙方(掛靠方):

法定地址:___________ 住所:_______________

法定代表人:_________ 身份證號碼:

為了進一步深化企業改革,發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能,增強企業活力,提高企業的經濟效益,甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商,一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建築項目經理部事宜簽訂以下協議書:

一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部,乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,所以甲方有責任對工程負責,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

三、掛靠期間乙方實行大包乾施工,包質量,包工期,包安全,包材料採購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照國家現行的施工技術規範和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工,如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工,一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔,需追究刑事責任的,也由乙方承擔責任。

四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關係。

五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。對不服從管理多次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽,甲方有權無條件更換施工隊伍,乙方不得有異議。

六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工,依法辦理所聘員工各種手續,所聘員工要三證齊全,特殊工程要持證上崗,要將所聘員工的有效證據及資料複印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備案。

七、為規範施工現場的管理,乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證上崗的管理人員。

八、施工質量指標獎罰辦法:乙方掛靠期間每年必須實現優良工程一項(如當年無交工工程的不計),每增加一個優良工程按建築面積由甲方給予獎勵:_________平方米以下的獎勵______元,_____平方米以上_______平方米以下的優良工程項目獎勵____元,_____平方米以上的優良工程獎勵_________元。如當年有交工程項目但未有優良工程則按交工項目建築面積計算實行______平方米以下的工程增加_____元掛靠費用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出現交工項目第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內。

九、掛靠期間暫定為_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,掛靠期有效期滿後如乙方仍有在建工程項目未完工的仍按原有的規定收取5%工程管理費。掛靠前乙方原有的在建工程或停工緩建工程或其他工程結算餘款仍按原收費標準交繳工程管理費。

十、掛靠管理費用為每年_________元。

交費辦法:每年分兩次交繳掛靠管理費,當年_________月_________日至次年_________月_________日為一年度,當年___月___日前一次性交清第一年_________%的掛靠管理費,次年_________月_________日前一次性交清第一年度的剩餘_________%掛靠管理費,以後每年掛靠管理費按此辦法交繳,逾期交繳視為乙方違約,按拖欠款和拖欠時間每日計罰_________%滯納金。

十一、本掛靠協議生效前,乙方必須向甲方繳納_________元保證金,如掛靠期間乙方發生任何違法違規或違反本掛靠協議的行為,或者發現乙方有其他有損甲方信譽的行為給甲方造成企業名譽損失或經濟損失時,乙方除承擔一切經濟與法律責任外,甲方有權罰沒上述風險保證金,乙方不得有異議。如掛靠期內乙方無違約行為,將風險保證金退還乙方。風險保證金不計利息。

十二、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳户,待扣除税金後其餘工程款轉給乙方。其他工程備料款或建設方不按工程進度支付的工程款,甲方為避免乙方將工程款項挪作他用,乙方同意甲方在保證工程正常施工需要的前提下分期支付。

十三、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金後生效。掛靠期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後自動失效。

十四、本協議一式四份,雙方各執兩份。 十五、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。

甲方(蓋章):_________ 乙方(簽字):_________

代表(簽字):_________

_____年____月____日 _____年____月____日