水利水電土建工程施工合同條件 篇1
【頒佈單位】水利部 中華人民共和國國家電力公司 國家工商行政管理局
【發文編號】GF―20__―02022
第一部分 通用合同條款
一、詞語涵義
1 詞語涵義
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義：
1.1 有關合同雙方和監理人的詞語
(1)發包人：指專用合同條款中寫明的當事人。
(2)承包人：指與發包人簽訂本合同協議書的當事人。
(3)分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當事人。
(4)監理人：指專用合同條款中寫明的由發包人委託對本合同實施監理的當事人。
1.2 有關合同組成文件的詞語
(1)合同文件(或稱合同)：指由發包人與承包人簽訂的為完成本合同規定的各項工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術條款：指本合同的技術條款和由監理人作出或批准的對技術條款修改或補充的文件。
(3)圖紙：指列入合同的招標圖紙和發包人按合同規定向承包人提供的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)，以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交併經監理人批准的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)。
(4)施工圖紙：指上述第(3)項規定的圖紙中由發包人提供或由承包人提交併經監理人批准的直接用於施工的圖紙(包括配套説明和有關資料)。
(5)投標文件：指承包人為完成本合同規定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。
(6)中標通知書：指發包人正式向中標人授標的通知書。
1.3 有關工程和設備的詞語
(1)工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
(2)永久工程：指按本合同規定應建造的並移交給發包人使用的工程(包括工程設備)。
(3)臨時工程：指為完成本合同規定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。
(4)主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
(7)施工設備：指為完成本合同規定的各項工作所需的全部用於施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。
(8)承包人設備：指承包人的施工設備。
(9)進點：指承包人接到開工通知後進入施工場地。
1.4 有關工期的詞語
(1)開工通知：指發包人委託監理人通知承包人開工的函件。
(2)開工日期：指承包人接到監理人按第18.1款發出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。
(3)完工日期：指本合同規定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收後在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。
1.5 有關合同價格和費用的詞語
(1)合同價格：指協議書中寫明的合同總金額。
(2)費用：指為實施本合同所發生的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
1.6 其他詞語
(1)施工場地(或稱工地)：指由發包人提供的用於本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。
(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件。
(3)天：指日曆天。
二、合同文件
2 語言文字和法律
2.1 語言文字
本合同使用的語言文字為
漢語
文字。
2.2 法律、法規和規章
適用於本合同的法律、法規和規章是中華人民共和國國家的法律、行政法規以及國務院有關部門的規章和工程所在地的省、自治區、直轄市的地方法規和規章。
3 合同文件的優先順序
組成合同的各項文件應互相解釋，互為説明。當合同文件出現含糊不清或不一致時，由監理人作出解釋。除合同另有規定外，解釋合同文件的優先順序規定在專用合同條款內。
三、雙方的一般義務和責任
4 發包人的一般義務和責任
4.1 遵守法律、法規和規章
發包人應在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規和規章，並應承擔由於其自身違反上述法律、法規和規章的責任。
4.2 發佈開工通知
發包人應委託監理人按合同規定的日期前向承包人發佈開工通知。
4.3 安排監理人及時進點實施監理
發包人應在開工通知發出前安排監理人及時進入工地開展監理工作。
4.4 提供施工用地
發包人應按專用合同條款規定的承包人用地範圍和期限，辦清施工用地範圍內的徵地和移民，按時向承包人提供施工用地。
4.5 提供部分施工準備工程
發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，並按合同規定的期限提供承包人使用。
甲方：
乙方：
年 月 日
水利水電土建工程施工合同條件 篇2
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包合同條例》規定的原則，結合房屋建設的實際情況，經過協商，達成如下協議。
(一)、工程概況：_________________
1、甲方準備在_____________新建_____間_____層帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商，決定將其房屋建築工程(房屋從主體結構開始到粉刷完畢)承包給乙方進行施工建設，工程從_______________開始動工，至_______________竣工;房屋建設採用費用包乾制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工。
2、採取費用包乾的方式。乙方負責房屋建築時所需的設施(比如：_________________腳手架、跳板等)，甲方負責材料的供應;工程開工，從協議簽定之日開始，歷時天內完成;房屋建築總面積平方米，按每平方元計算，費用金額共計元整。
3、付款方式：_________________主體結構工程完工，甲方應向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)：_____________元;待工程完工後，經甲方驗收合格，付清工程的餘下款項。
(二)、質量要求：_________________
1、工程驗收標準，甲方按照下面的規定執行。
2、施工中，乙方應按照甲方的要求進行施工，主體結構建設時，牆體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻，無裂縫，內牆面達到整體水平、平整、無裂縫，門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門牆體及衞生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平;陰陽角與牆體成一條線，與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束後，甲方進行竣工驗收。
(三)、安全問題：_________________
工程施工現場的安全由乙方自行完全負責，若發生安全事故由乙方完全負責，承擔一切責任，甲方概不負責，沒有任何法律責任。
需要説明：_________________本合同一式二份，雙方各執一份。本合同自 _____ 年_____月_____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋章)：______________
乙方(簽字蓋章)：______________
雙方證明人(簽字蓋章)：______________
________年____月____日
水利水電土建工程施工合同條件 篇3
一、詞語涵義
1.詞語涵義
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義。本條內的各詞語涵義僅適合於本合同，不是該詞語的通用解釋。這些詞語在合同條款中出現時，一般應認為具有本條所賦予的涵義，但若上下文有要求時，亦可以有其他涵義。
1.1 有關合同雙方和監理人的詞語
（1）發包人：指專用合同條款中寫明的當事人。
（2）承包人：指與發包人簽訂本合同協議書的當事人。
（3）分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當事人。
（4）監理人：指專用合同條款中寫明的由發包人委託對本合同實施監理的當事人。
列入本款的發包人、承包人、分包人和監理人等是本合同的有關當事人。發包人即一般合同中所稱的甲方，在以往水利水電工程施工合同中也稱為業主、僱主、建設單位、發包方或發包單位等；承包人即一般合同中所稱的乙方，在以往水利水電工程施工合同中也稱為承包方、承包單位、承包者或承包商等；監理人即通常所稱的監理單位，在以往水利水電工程施工合同中也稱為工程師、監理工程師等。
1.2 有關合同組成文件的詞語
（1）合同文件（或稱合同）：指由發包人與承包人簽訂的為完成本合同規定的各項工作所列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協議書中明確列入的文件和圖紙。合同文件是發包人和承包人執行合同的文字依據，以雙方簽訂的協議書中明確列入合同的文件和圖紙為準。
（2）技術條款：指本合同的技術條款和由監理人作出或批准的對技術條款修改或補充的文件。技術條款是合同的重要組成部分，其內容是説明合同標的物應達到的質量標準及其施工技術要求，也是合同支付的實物依據和計量方法。此名詞在以往國內的招標和合同文件中常稱為技術規範，為了與行業標準中的技術規範相區別，本合同文件中改稱技術條款。
（3）圖紙：指列入合同的招標圖紙和發包人按合同規定向承包人提供的所有圖紙（包括配套説明和有關資料），以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交併經監理人批准的所有圖紙（包括配套説明和有關資料）。圖紙為列入合同的招標圖紙和發包人按合同規定向承包人提供的所有圖紙以及列入合同的投標圖紙和承包人提交併經監理人批准的所有圖紙的總稱。
（4）施工圖紙：指上述第（3）項規定的圖紙中由發包人提供或由承包人提交併經監理人批准的直接用於施工的圖紙（包括配套説明和有關資料）。施工圖紙僅為圖紙中的一部分。上述各類圖紙的內容還應包括其配套説明和有關資料。
（5）投標文件：指承包人為完成本合同規定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。投標文件是投標報價書、已標價的工程量清單（指由投標人已填寫價格的工程量清單）以及由投標人按招標文件要求，向發包人提供的其他文件的總稱。投標報價書、工程量清單和其他投標文件的內容和格式規定在招標文件的有關章節內。
（6）中標通知書：指發包人正式向中標人授標的通知書。中標人確定後，發包人應發中標通知書給中標人，表明發包人已接受其投標並通知該中標人在規定的期限內派代表前來簽訂合同。若在簽訂合同前尚有遺留問題需要洽談，可在發中標通知書前先發中標意向書，邀請對方就遺留問題進行合同談判。一般説來，意向書僅表達發包人接受投標的意願，但尚有一些問題需進一步洽談，並不説明該投標人已中標。
1.3 有關工程和設備的詞語
（1）工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
（2）永久工程：指按本合同規定應建造的並移交給發包人使用的工程（包括工程設備）。水利水電建設項目包含的永久工程指各類檔水工程、泄洪工程、引水工程、發電廠房和抽水泵房工程、升壓變電站工程、航運過壩工程、筏道工程、魚道工程、灌溉渠首工程、河湖疏浚工程、交通工程、房屋建築工程和其他永久工程。若臨時工程中某項工程（如導流隧洞）按合同規定由承包人建造並需移交發包人時，則該項工程對本合同來説，亦可視作永久工程。
（3）臨時工程：指為完成本合同規定的各項工作所需的各類非永久工程（不包括施工設備）。水利水電工程施工中的臨時工程包括施工交通工程、施工供電工程、施工供水工程、施工照明工程、施工通信工程、砂石料生產系統工程、混凝土生產系統工程、施工期環境保護工程、臨時房屋建築工程和其他臨時工程。導流工程亦為臨時工程，但由於其特殊性，如本款（2）項説明中所述，其中的某項導流建築物在合同中亦可視作永久工程。
（4）主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。水利水電工程中的主體工程指各類擋水工程、泄洪工程、引水工程、發電廠房和抽水泵房工程、升（降）壓變電站工程、航運過壩工程、筏道工程、魚道工程、灌溉渠首工程和河湖疏浚工程等，不包括上述永久工程中的交通工程、房屋建築工程和其他附屬永久工程。主體工程的內容應根據工程的實際情況在專用合同條款中寫明。
（5）單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。單位工程的劃分可參照水利水電工程設計概算編制辦法中項目劃分的第二級項目，如混凝土壩（閘）工程、土（石）壩工程、溢洪道工程、泄洪洞工程、引水明渠工程、地面廠房工程和地下廠房工程等。應根據工程的實際情況在專用合同條款中列清本合同所包合的全部單位工程項目。
（6）工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置；
（7）施工設備：指為完成本合同規定的各項工作所需的全部用於施工的設備、器具和其它物品（不包括臨時工程和材料）。
（8）承包人設備：指承包人的施工設備。
（9）進點：指承包人接到開工通知後進入施工場地。
1.4 有關工期的詞語
（1）開工通知：指發包人委託監理人通知承包人開工的函件。發包人和承包人簽訂合同協議書後，應在合同文件規定的期限內，由發包人委託監理人簽發開工通知。本合同條件第18.2款規定，若監理人未按規定期限發出開工通知，承包人有權提出延長工期的要求。
（2）開工日期：指承包人接到監理人按第18.1款發出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。承包人接到開工通知之日（或發包人在開工通知中寫明的開工日）即視作合同工程的開工日期。發包人委託監理人發出開工通知的日期（或發包人已在開工通知中寫明的開工日）以及在專用合同條款中要求承包人完工的日期，作為合同雙方約定的工期。
水利水電土建工程施工合同條件 篇4
發包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
依據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
二、工程承包範圍：
三、合同工期
開工日期：______年____月____日；
竣工日期：______年____月____日；
合同工期總日曆天數為____天。
四、質量標準：合格，爭創優良。
五、合同價款：_____萬元（主體工程預算價）。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。
七、發包人工作
1、圖紙發包人在承包人進場前一週內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
八、承包人工作
1、進場後一週內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填築、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔牆構築和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
九、材料
所有永久和臨時工程的建築材料均由承包人負責採購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建築定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、採購保管費結算。
十、質量和驗收
中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束後，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束後，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證後方能進行下一施工程序工作。
十一、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。
十二、合同價款及支付
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等於材料價差，計算材料價差金額及其税金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。
十三、工程預付款
合同簽訂後，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一台機組完工結算時扣回。
十四、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十五、完工結算
完工驗收合格後，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。
十六、質量保脩金
完工結算總價的3%扣作工程質量保脩金，保修期___年。保修期滿後半月內結算保脩金。
十七、違約、索賠、爭議
1、本合同經雙方簽字生效後，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格後，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由_____人民法院進行裁決。
十八、本合同經雙方簽字生效，工程質量保脩金結算後失效。
十九、未盡事宜，雙方另行協商。
二十、本合同一式____份，雙方各執____份。
發包人：
住所：
代表：
電話：
______年____月____日
承包人：
住所：
代表：
電話：
______年____月____日
水利水電土建工程施工合同條件 篇5
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》和其它有關法律，行政法規，公平和誠實使用原則，就雙方本工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、 工程概況：
(一) 名稱：室內地面
1、工程地點：亞都名苑三期 16#、 23# 樓
2、工程面積：按實際核算面積為準(單位：m2)
3、工程內容：室內地面的清理、製作及維修
(二) 施工日期：
1、開工日期： 年 月 日
2、竣工日期： 年 月 日
二、 工程承包方式：包人工
三、 工程施工要求：按甲方規定的施工要求進行施工
四、 合同價款：按地面實際核算的面積結算(單價：11元/m2)
五、 付款方式：以完成五層為標準結算，付工程款的75%。完工驗收合格之日全部付清其餘工程款。
六、 突發情況：
(一)、誤工情況：
1、因甲方造成乙方工人的施工不能順利進行，誤工所產生的費用由雙方協調解決。
2、因乙方造成不能順利施工，費用由乙方自行承擔。
(二)、工期情況：
1、因人為不可抗原因造成工期不能按時完工，工期正常往
2、因雙方原因造成工期不能按時完工，雙方協調解決。
七、 雙方責任：
(一)、甲方：
1、負責協調乙方與現場監理之間的關係。
2、按時支付乙方的工程款。
(二)、乙方：
1、負責管理乙方工人。
2、對工人進行安全教育。
3、對質量、文明施工負責。
本合同一式2份，雙方各1份。
甲方負責人： 乙方負責人：
章(手印)： 章(手印)：
年月日：
水利水電土建工程施工合同條件 篇6
甲方：
乙方：身份證號：
為滿足甲方承包高速公路TJ12段路基土建工程施工的需要，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，望雙方共同遵守。
一、工程內容：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工作內容：
4、承包方式：單價承包。
二、合同清單及價款
1、單價及清單見附表
2、附表上的上工程量作為參考量，計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價，甲方不再收取任何費用，項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關，支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由於乙方原因中途退場，上月餘留金不再退換。
乙方施工進度必須跟上甲方進度。
否則甲方有權中止合同。
三、工程質量管理：
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規範進行施工，因甲方原因造成損失，由甲方負責，因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付
1、工程量原則：本工程合同為單價合同，結算數量依據業主確認乙方完成工程量。
確認原則：按圖紙計量，有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量，合同中的單價為乙方直接施工單價，乙方不再承擔其它任何費用，在業主工程款到位後，三天內按乙方工程量附表單價的90﹪支付給乙方。
餘款10﹪在竣工決算後支付5﹪給乙方，餘5﹪作為質量保證金，待保修期滿後甲方一次性支付給乙方。
工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切後果由甲方負責。
五、其它
1、本協議一式二份，甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效，竣工決算並付清工程款後失效。
3、本協議未盡事宜，經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責，與甲方無關。
5、本協議簽訂後乙方三日內必須進場。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水利水電土建工程施工合同條件 篇7
案號（20__）浦民二（商）初字第660號
尊敬的審判長，審判員：
作為本案被告特別授權委託代理人，經認真研究本案相關事實，證據及有關法規，我們認為本案爭議焦點有三：1保險合同是否有效2貨損原因3是否屬保險責任範圍原告在保險合同中並無可保利益，因此保險合同無效。此外，貨損一不屬自然災害，二非保險責任範圍內的意外事故所致，充分的證據表明系因承運人的過失或託運人過錯導致。亦即：因綁紮不當及包裝不當所致。依相關保單，保險條款及法規，不屬保險責任範圍，屬於保險除外責任。依法保險人不負保險賠償責任。茲提出如下代理意見供合議庭參考：
為便於合議庭客觀公正審理案件，茲歸納本案基本事實如下：
20__年10月30日原告與中國*一冶金建設公司訂立“汽車運輸協議”約定：在運輸途中設備如有損壞，由承運人全權負責；接受貨方委託，代辦貨物保險（原告證據2）；
20__年11月1日原告向被告投保國內水路，陸路貨物運輸綜合險，保險標的為：“吊車200噸”。被保險人為原告（原告證據1）。11月2日原告將中國*一冶金建設公司的7200型履帶吊車運送至濟*鋼廠。
11月3日貨運抵目的地後，經貨，運雙方派員查看，發現吊車臂杆磨損，並簽發一份“貨物運輸簽收單”。（原告舉證附件三會籤紀錄第6行提及此簽收單）確認因運輸綁紮等原因貨物有以下部件磨損（被告證據1）。
11月7日，貨主，承運人，日本供方及進口商四方經現場勘驗，確認有21處磨損。其中副臂頭杆和臂杆主弦管嚴重磨損報廢。另七根腹杆嚴重磨損需修復。其餘部分需油柒修補。同時確認：在運輸中出現磨損（原告證據3）。
20__年6月託運人收到原告賠償款人民幣130，722元（原告證據8）。
一本案保險合同因原告對保險標的無保險利益而無效。
本案投保人是承運人，承運人對運輸中的貨物並不具有法律上承認的保險利益，不能投保貨運險；貨運險性質上屬財產保險，其保險標的為運輸過程中貨物的毀損或滅失引起的財產及其相關利益。承運人對該運輸中的財產及其相關利益，並無法律上承認的利益。但承運人對其承運的貨物負有保管，照料之責，對由於貨損造成的損失對貨方負有賠償之責，而責任保險是指以被保險人對第三者依法應負的賠償責任為保險標的的保險（保險法第50條）。因而可以投保貨運責任險。
原告作為承運人本應投保貨運責任險，卻向保險人投保一般貨運險，並以自已作為被保險人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運輸協議第8條約定接受貨方委託，代辦貨物保險。且事先已向貨主收取了保險費24000元。由於承運人對運輸中的貨物的財產及其相關利益不具有保險利益，因此原告對本案保險標的不具有法律上承認的利益，依保險法第12條相關規定，本案保險合同無效。
<保險法>第12條規定：投保人對保險標的應當具有保險利益。投保人對保險標的不具有保險利益的，保險合同無效。保險利益是指投保人對保險標的具有的法律上承認的利益。
就貨運險而言，貨主（買賣雙方）作為貨物所有權人，當然對貨物的財產及與財產權有關的其他權益具有保險利益。而承運人僅對貨運中對第三者的責任具有保險利益，對貨物本身的財產權並不具有保險利益。因此承運人對貨運險不具有保險利益而本案保險合同屬貨運險而非貨運責任險。因此。保險合同依法無效。
假設承運人是為貨主代辦保險，那麼被保險人是貨主而非承運人，承運人仍無權依據保險合同向保險人主張賠償。只能由貨主自已依保險合同向保險人主張保險理賠。由於貨損原因是承運人的過失所致，而運輸合同約定：在運輸途中，設備如有損壞，由承運人全權負責（原告證據2）。此外，相關的法規亦明確規定，雖然貨主可依保險合同向保險人主張賠償，但保險人理賠後可依法向承運人行使代位追償權。承運人最終仍應承擔損失賠償責任。而若被保險人已經從第三者取得損害賠償的，保險人賠償保險金時，可以相應扣減被保險人從第三者已經取得的賠償金額（<保險法>第45條）。因此，無論原告是否為貨主代辦保險，也無論保險合同是否有效，承運人均不能通過貨運險保障自已的風險責任。承運人應當代辦保險，同時自已應向保險人投保貨運責任險，才能為自已依法依約應承擔的賠償責任提供相應的保險保障。
二本案貨損原因是因為承運人綁紮不當及因為包裝不當。
綁紮不當及包裝不當兩者均系保險除外責任，保險人依法不承擔保險賠償責任。此節事實有下述相關證據證實。（1）20__年11月3日承運人與貨主簽定的：貨物運輸簽收單確認：因綁紮等原因（被告證據1）；（2）11月7日之會籤紀錄承認會簽了：貨物運輸簽收單。確認：發現7200吊車臂杆在運輸中出現磨損；發現7200吊車全車臂杆中有13節臂杆共存在21處運輸過程中造成的磨損（原告證據3）；（3）12月30日貨主致函原告稱：因你公司之故，造成運輸貨物破損。（原告證據5）；（4）20__年11月12日原告致函被告承認：在運輸過程中造成貨物損壞。（原告證據6）；（5）20__年2月4日原告致進口商函承認：發現7200履帶式起重機臂杆在運輸過程中出現了多處磨損。（原告證據8）；上述五方面的證據相互印證證實，運輸過程中發生了貨損，貨損發生於運輸期間；貨損的原因是因為綁紮不當及包裝不當。該貨損原因不是保單約定的保險責任範圍，而是屬於保險除外責任。
綁紮不當顯然屬承運人責任。查<公路貨物運輸合同實施細則>第11條：承運人責任：貨物要捆紮牢固，苫蓋嚴密。<汽車貨物運輸規則>第五十九條搬運裝卸作業完成後，貨物需綁紮苫蓋篷-布的，搬運裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴密並綁紮牢固；而保單約定的保險條款第四條規定：被保險人的過失所致貨損屬保險除外責任。本案原告既是承運人又是被保險人。
包裝不當則屬於託運人責任。<合同法>第156條和第306條明確規定：託運人應當按照約定的方式包裝貨物。應當按照通用的方式包裝應當採取足以保護標的物的包裝方式。對此<公路貨物運輸合同實施細則>第11條及<汽車運輸規則>第35條亦有相似規定。而包裝不當屬於保險條款第4條3款明確列明的保險除外責任。
三本案貨損不屬於保險責任範圍。
保單約定的保險條款為：1994年<國內水路，陸（鐵）路貨物運輸保險條款>.規定：承保因受保險責任範圍內的自然災害或意外事故所造成的損失。質言之，保險人承擔保險責任的前提條件有二：一是保險責任範圍內的；二是因該範圍內的自然災害或意外事故。並非任何損失均屬保險責任範圍。
本案保險條款之綜合險與國際貨運險中的一切險不同，後者被保險人僅需證明貨物因外來原因導致損壞即可，前者舉證責任屬索賠方，亦即，原告首先負有證明貨損原因是因保險責任範圍內的自然災害或意外事故所致之舉證責任。僅證明貨物受損並不足夠。迄今原告並未舉出任何證據證明貨損系由於列明風險所致。反之，有充分的證據證實貨損系由於承運人的原因，亦即因綁紮不當所致。
該保險之基本險中包括列明的五種情形，並不包括本案之在運輸過程中受損的情況。只有當貨損是由於此種列明風險之一所致時，保險人才應依約承擔保險責任；而綜合險列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由於此種列明的四種情況之一者，保險人才應承擔保險責任。反之，除外條款明確規定：由於包裝不善，由於被保險人的過失所致的貨損，屬保險除外責任。
本案貨損不是因自然災害所致，此點屬不爭之論。貨損也非屬保險責任範圍內的意外事故所致，。反之，充分的證據證實貨損的原因是由於承運人綁紮不當及包裝不當。而包裝不當及綁紮不當無論是託運人過錯還是承運人過失均是保單條款明確約定的保險除外責任。而除外責任除非另有相反約定，保險人不承擔保險責任。
綜上所述：原被告之間簽訂的保險合同因原告對保險標的不具有法律上承認的保險利益而無效。即便原告是代託運人辦理保險，因貨損原因是由於承運人的過失及包裝不當所致，既不是基本險也非綜合險承保範圍，且屬保險除外責任，當然不屬保險責任範圍。託運人已經從貨損責任人處取得賠償，依法保險人不再承擔保險賠償責任。基於上述事實和理由，敬請合議庭依法駁回原告的全部訴訟請求。
－－－－－公司
特別授權委託代理人：
年 月 日
水利水電土建工程施工合同條件 篇8
工程名稱：______________________
發包人：________________________
發包人：________________________
承包人：________________________
使用説明
1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯合頒發的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（GF-20__-0208），建設部、國家工商行政管理總局頒發，並經水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號轉發的《建設工程施工專業分包合同（示範文本）》（GF-20__-0213）、《建設工程施工勞務分包合同（示範文本）》（GF- 20__-0214）配套使用。即將水利部範本（GF-20__-0208）中的 “本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第xx條、”“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本》”。
2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時，應全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本》，不得刪改；可根據工程實際情況，對其進行補充，但不得違反公正、公平原則。
3.招投標結束後按《重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本》簽訂施工合同。
合同編號：____________
重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本
發包人：（全稱）_________________________
地址：___________________________________
法定代表人：_____________________________
委派現場代表：___________________________
聯繫電話:________________________________
承包人：（全稱）_________________________
地址：___________________________________
法定代表人：_____________________________
項目經理：_______________________________
聯繫電話:________________________________
總工程師：_______________________________
質量負責人：_____________________________
監理人：（全稱）_________________________
地址：___________________________________
總監理工程師：___________________________
聯繫電話:________________________________
監理工程師：_____________________________
發包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《民法典》及有關法律法規的規定，遵循自願、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1 工程名稱：__________________________
1.2 工程地點：__________________________
1.3 可研文件名稱、文號：_________________
1.4 初設文件名稱、文號：_________________
1.5 工程規模：__________________________
建設任務：______________________________
1.6 工程概算審批總投資___________________萬元；資金來源：_____________
二、工程承包範圍及合同工程量
2.1 工程承包範圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標註起止里程樁號）_________
2.2 主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________
三、合同價款
3.1 合同價款承包方式：___________________（詳見合同附件3）
3.2 合同總價人民幣（大寫）：____________萬元
水利水電土建工程施工合同條件 篇9
甲方：________________________
乙方：________________________
甲方將位於__的住宅樓基礎及土建工程，佔地面積__平方米，建築面積約計__平方米承包給乙方，經雙方共同協商，一致同意訂立合同如下：
一、建築結構：鋼筋混凝土框架結構
二、承包方式：甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。乙方食住由乙方自行解決，甲方可為乙方提供方便
三、施工工期：自基礎墊層鋪好後，3個月內完成主體工程
四、建設費用及單位
1.基礎澆搗每立方米__元。另，每個基礎做鋼筋__元，基礎木工工資每平方米__元由甲方負責。
2.澆搗圈樑每米__元。主體樓板每層按樓板滴水面積每平方米__元。
3.放樣工資__元/天。柱筋碰焊工資由甲方負責。
4.如甲方需要乙方做屋面斜板，屋面斜板面積雙倍計算。
五、付款方式
1.基礎及圈樑部分：澆搗結束驗收合格後一次性付清。
2.主體部分：每完成一層(含樓板、牆體完成等)經甲方驗收合格支付其工程款的70%，每層餘款在全部工程結束後一個月內付清。
六、甲方責任
1.甲方負責提供鋼筋、水泥、紅磚、沙石等材料並運到工地。
2.甲方解決施工用水、用電。
3.按合同付款。
七、乙方責任
1.乙方嚴格按安全生產規範施工，確保施工安全;乙方要特別做好安全防範工作，在施工中出現的不安全事故由乙方負責。
2.乙方嚴格按建築施工規範建設，確保工程質量。如發現質量問題，乙方應負責返工，造成的損失由乙方承擔該承擔的。
3.乙方應提前3天通知甲方購買所需建築材料。乙方應協助甲方做好水電預留工作。
4.乙方須自始自終完成所有約定工程，不得半途停止或中止。其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字後生效
甲方(簽字)： ________________________乙方(簽字)：________________________
簽訂日期：_______年______月_____日
水利水電土建工程施工合同條件 篇10
甲方業主： 身份證號碼：
乙方施工方： 身份證號碼：
甲方現將在通羊鎮黃金咀村陳家灣的一幢四層私人住宅樓承包給乙方。以包工不包料形式施工，乙方包工項目：泥工、模板工、鋼筋工、要包以下材料：即模板、頂木、方條、升機架和一切施工機械等。經雙方友好協商如下：
一、工程質量要求：施工方必須按照嚴格的建築施工規範來施工、工 人不能穿拖鞋上班、垃圾要及時清好、不能故意損壞財物、保質 保量完成工程項目.
二、乙方承包工程如下：乙方需要提供工人住宿、或工棚，施工隊工 人進場後一定服從甲方管理。嚴格按圖紙保質保量施工，甲方如 有更改圖紙，應提早通知乙方，需雙方協議後才進行施工。
三、乙方工價：進場施工、甲方提供水電、乙方按建築實際面積計算、 每平方米按：貳佰伍拾元計算(￥250.00元)。
四、甲方付款方式：乙方建築工程進場後開工，每倒好一層樓面甲方 須付工程款壹萬伍仟元人民幣。
五、裝修工程嚴格按圖紙施工，批好內外牆水泥檔，甲方須付工程款 壹萬伍仟元人民幣。以上工程按85%結算、完工驗收合格後三 個月內一次付清全部工程餘款。
六、竣工時間：每層按15天的工程量計算，從8月15日開始到10月15日封頂，不得延遲。
七、以上協議甲、乙雙方各執一份，都具有同等法律效力，如有工程 質量問題或其它問題，乙方負責解決。
注：工程施工責任：乙方施工隊應該按正規建築操作程序施工、不得馬虎，如施工隊工人發生工傷或安全事故都由施工方負責，施工 隊、工人自己承擔一切費用與一切後果，一切與甲方無關，施工 隊和工人也自願承諾放棄一切民事與法律追究責任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水利水電土建工程施工合同條件 篇11
土建工程施工監理服務協議書
定義及解釋
1 定義
下列措辭和用語，除上下又另有要求者外，應具有如下所賦予的涵義：
（a）“項目”是指協議書附錄中指定的併為之建造的工程。
（b）“服務”是指監理工程師根據協議書所履行的服務，包括正常服務、附加服務和額外服務。
（c）“工程”是相為完成項目所實施的永久工程（包括提供給業主的物品和設備）。
（d）“業主”是指本協議書所指的僱用監理工程師的一方以及業主的合法繼承人和允許的受讓人。
（e）“監理工程師”是指本協議書中所指的，作為一個獨立的專業公司受僱於業主去履行服務的一方以及監理工程師的合法繼承人和允許的受讓人
（f）“一方”和“各方”是指業主和監理工程師。“第三方”是指上下文要求的任何其他當事人或實體。
（g）“協議書”是指包括土建工程施工監理服務協議書條件及協議書附錄、附件A（監理服務範圍）、附件B（業主提供的人員、設備、設施和其他人員的服務）、附件（C）（報酬和支付）、中標函和正式協議書。
（g）“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
（i）“月”是指根據陽曆從一個月份中任何一天開始的一個月的時間段。
（j）“當地貨幣”（LC）是指項目所在國的貨幣，“外幣”（FC）是指任何其它的貨幣。
（k）“商定的補償”是指協議書附錄中規定的根據協議書應支付的額外款項。
（l）“適用法律”是指工程所在國或地區發佈並生效的具有法律效力的法律和其他文件。
2 解釋
（a）本協議書中的標題不作為其內容的部分。
（b）單數包含複數含義，陽性包含陰性含義。視上下文需要而定，反之亦然。
（c）如果協議書中的規定之間產生矛盾，按時間順序以最後編寫的為準。
監理工程師的義務
3 服務範圍
監理工程師應履行與項目有關的服務。服務的範圍在附件A中規定。
4 正常的、附加的和額外的服務
（a）正常的服務是指附件A中所述的那類服務。
（b）附加的服務是指附件A中所述的那類服務或通過雙方的書面協議另外附加於正常服務的那類服務。
（c）額外的服務是指那些既不是正常的也不是附加的，但根據第28條監理工程師必須履行的服務。
5 認真地盡職和行使職權
（a）監理工程師在根據本協議書履行其義務時，應運用合理的技能，謹慎而勤奮地工作。
（b）當服務包括行使權力或履行授權的職責或當業主和任何第三方簽訂的合同條款需要時，監理工程師應：
（1）根據合同進行工作，如果未在附件A中對該權力和職責的詳細規定加以説明，則這些詳細規定必須是他可以接受的。
（2）在業主和第三方之間公正地證明、決定或行使自己的處理權，如果被如此授權的話。但不作為仲裁人而是根據自己的職能和判斷，作為一名獨立的專業人員進行工作。
（3）可變更任何第三方的義務，如果被如此受權的話。但對於可能對費用或質量或時間有重大影響的任何變更，須從業主處得到事先批准（除非發生任何緊急情況，此時監理工程師應儘可能快地通知業主）。
6 業主的財產
任何由業主提供或支付的供監理工程師使用的物品都屬於業主的財產，井在實際可行時應如此標明，當服務完成或終止時，監理工程師應將履行服務中未使用的物品的庫存清單提交給業主，並按業主的指示移交此類物品。此類移交應被視為附加的服務。
業主的義務
7 資料
為了不耽擱服務，業主應在一個合理的時間內免費向監理工程師提供他能夠獲取的並與服務有關的一切資料。
8 決定為了不耽擱服務，業主應在一個合理的時間內就監理工程師以書面形式提交給他的一切事宜作出書面決定。
9 協助
在項目所在國，業主應盡一切力量對監理工程師和他的職員以及他的下屬按照具體情況提供如下協助；
（a）提供入境、居留、工作和出境所需的文件；
（b）提供服務所需要的暢通無阻的通道；
（c）個人財產和服務所需物品的進口、出口以及海關結關；
（d）發生意外事件時的遣返；
（e）提供如下權力：允許監理工程師因服務目的和他的職員因個人使用將外幣匯入；允許將履行服務中所賺外幣匯出；
（f）提供與其它組織相聯繫的渠道，以便監理工程師收集他要獲取的信息。
10 設備和設施
業主應為服務之目的，免費向監理工程師提供附件B中所規定的設備和設施。
11 業主的職員
在與監理工程師協商後，業主應按照附件B的規定，自費從其僱員中為監理工程師挑選和提供職員。凡涉及到服務時，此類職員只應從監理工程師處接受指示。
12 其他人員的服務
業主應按照附件B的説明，自費安排其他人員提供服務。監理工程師應與此類服務的提供者合作，但不對此類人員或他們的行為負責。
職員
13 職員的提供
由監理工程師派往項目所在國工作的職員應接受體格檢查並應能適應他們的工作，同時他們的資格應得到業主的認可。
業主按照第11條提供的職員應得到監理工程師的認可。
如果業主未能提供他應負責提供的業主的職員或其他人員的服務而雙方均認為此類提供對於圓滿地履行服務是必須時，監理工程師可安排此類提供，以作為附加的服務。
14 代表
為了本協議書的管理，每一方應指定一位高級職員或個人作為其代表。
如果業主要求的話，監理工程師應指定一人與項目所在國內的業主代表建立聯絡關係。
15 職員的更換
如果有必要更換任何人員，則負責任命的一方應立即安排，代之以一位具有同等能力的人員。
此類更換的費用應由負責任命的一方承擔，除非此類更換是由另一方提出的。
（a）此要求應以書面形式提出且申述更換理由，並且
（b）如果瀆職或不能圓滿地執行任務不能作為理由成立的話，則提出要求的一方應承擔更換費用。
責任和保險
16 雙方之間的責任
16.1 監理工程師的責任
水利水電土建工程施工合同條件 篇12
工程名稱：___________________________
發 包 人：___________________________
承 包 人：___________________________
重慶市水利局制定
重慶市工商行政管理局監製
使 用 説 明
1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯合頒發的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（GF-20__-0208），建設部、國家工商行政管理總局頒發，並經水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號轉發的《建設工程施工專業分包合同（示範文本）》（GF-20__-0213）、《建設工程施工勞務分包合同（示範文本）》（GF-20__-0214）配套使用。即將水利部範本（GF-20__-0208）中的 “本合同《通用合同條款》第_______款”、“本合同《通用合同條款》第_____條”、“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本》”。
2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時，應全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本》，不得刪改；可根據工程實際情況，對其進行補充，但不得違反公正、公平原則。
3.招投標結束後按《重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本》簽訂施工合同。
合同編號：_______________
重慶市水利水電土建工程施工合同示範文本
發包人：（全稱）__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
委派現場代表：________________ 聯繫電話___________________
承包人：（全稱）__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
項目經理:_____________________ 聯繫電話___________________
總工程師:_____________________
質量負責人:___________________
監理人：（全稱）__________________________________________
地址：____________________________________________________
總監理工程師：________________ 聯繫電話 __________________
監理工程師：__________________
發包人擬修建_________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《民法典》及有關法律法規的規定，遵循自願、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：__________________________________________
1.2工程地點：__________________________________________
1.3可研文件名稱、文號：________________________________ 。
1.4初設文件名稱、文號：________________________________ 。
1.5工程規模：__________________________________________ ；
建設任務：__________________________________________ 。
1.6工程概算審批總投資____________________萬元；資金來源：_________________________ 。
二、工程承包範圍及合同工程量
2.1工程承包範圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標註起止里程樁號）
______________________________________________________ 。
2.2主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________________________________ 。
三、合同價款
3.1合同價款承包方式：____________________________________（詳見合同附件3）。
3.2合同總價人民幣（大寫）：____________________萬元（人民幣小寫________萬元）。其中：永久工程_______ 萬元；臨時工程_______萬元；安全措施費________萬元；技術措施費_________萬元（詳見合同附件2）。
四、合同工期及進度
4.1開工日期：___________ ，竣工日期：____________ 。
4.2合同工期總日曆天數：____________天。
4.3為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾採取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
關鍵項目控制性工期表
序號
關鍵項目名稱