承攬施工合同 篇1
甲方：________________________
乙方：________________________
根據《民法典》和《建築法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。
建設單位：________________________
工程名稱：________________________
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納税，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同並撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，並將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，並負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備税務機關檢查，並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬户，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及税費，其餘撥付給乙方。
九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，後果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同範圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後，本合同自動解除。
十三、本協議雙方籤蓋章後生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：________________________
乙方：________________________
承攬施工合同 篇2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》和《建築法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納税，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同並撤銷項目部.
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，並將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，並負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備税務機關檢查，並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬户，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及税費，其餘撥付給乙方。
九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，後果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同範圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後，本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽字蓋章後生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
承攬施工合同 篇3
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
甲乙雙方本着平等互利的原則，經友好協商，就乙方為甲方提供 合作事宜，達成如下合同。
一、 施工項目 的設計和要求，請見附件(一)，乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業的標準。
二、 施工費用 的工程，安裝 的單價 為 元。預計安裝 的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝 的數量*單價。
三、 製作期與質保期
1. 乙方應在 年 月 日前按本合同要求完成 的安裝工作，並經甲方驗收確認。
2. 的質保期為項目完成並經甲方簽收確認後的壹年(壹年按365天計算)。
3. 質保期內如 損壞，乙方應在接到甲方通知後 個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時，則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的 %作為延遲履行違約金。
4. 質保期後，乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務，但在維修後，甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低於市場價格)。
四、 合作內容
1. 乙方將為甲方的 的提供施工服務。
2. 乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排，並不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為，則甲方有權單方面解除本合同，並要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。
3. 施工前，乙方應當運用專業技能，現場對具體施工地點進行評估，以判斷施工點能否進行本合同項目施工。
4. 施工完成後，必須經甲方現場負責人驗收並簽字確認。如經甲方驗收不合格，包括但不限於施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等，則乙方應當根據甲方要求進行整改並應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。
5. 項目經整改後仍未達到甲方要求，則甲方有權終止合同，並有權拒付剩餘施工款，乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。
6. 乙方保證施工的質量及其義務：
(1) 現場評估設計方案
1) 施工設計必須結構合理，安全牢固，符合安全指標，鋼結構焊(如有)要符合標準;
2) 電路部分必須由有資質的電工進行佈線，必須使用國家標準電線及電器開關等;
3) 美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷，裝裱整齊(如有)。
4) 燈箱效果的圖片要保證其明亮度，並應滿足甲方長時間的需求。
(2) 現場施工
1) 乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業性意見，如認為不可進行項目施工，則應拒絕甲方要求，如違反此規定，則對因此所造成的甲方或第三方損失，乙方應承擔全部賠償責任(甲方不採納乙方建議，強行要求施工的除外)。
2) 乙方施工現場，應放臵安全提示設備。如因沒有放臵，導致任一方人身或財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。
3) 施工完畢後，乙方應對施工現場進行衞生清潔。如因施工現場衞生環境原因包括但不限於物業因其處罰。乙方應承擔因此發生的相關費用。
7. 如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失，則乙方應當承擔全部賠償責任。
五、 費用結算
1. 甲方在項目最終驗收通過後十個工作日內，將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。
2. 乙方實際安裝 的數量，依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。
3. 甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業發票後，向乙方支付相應款項。
4. 乙方收款信息
1) 乙方收款賬户：
2) 賬號：
3) 開户銀行：
六、 聲明
1. 甲乙雙方均為依法成立、合法存續且經營記錄良好的有限責任公司。
2. 本合同已經簽署及生效，構成對雙方合法有效的約束力。
3. 乙方應具有本合同規定施工項目所必要的資質，包括但不限於技術力量、施工經驗。
七、 違約責任
乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格，則乙方應當按實際工程總價 %/日的標準向甲方支付違約金，直至甲方驗收合格後最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償，包括但不限於裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。
八、 法律適用及糾紛解決
1. 本合同的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。
2. 甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議，應儘量協商解決;協商無法解決的，任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、 其他
1. 其他未盡事宜，由雙方協商解決。
2. 未經雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改。
3. 本合同經雙方授權代表簽字並加蓋公章後生效。
4. 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
5. 本合同的附件、補充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
授權代表： 授權代表：
年 月 日 年 月 日
承攬施工合同 篇4
甲方：
乙方：
甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：
一、甲乙擬在建房八間六層，佔地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建築工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建築面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫： )，一層建齊付%計元(大寫： )，二至三層建齊付%計元(大寫： )，四至五層建齊付%計元(大寫： )，結頂付%計元(大寫： )，內粉付%計元(大寫： )，外粉付%計元(大寫： )，完工付總款的%，驗收合格後，付總建築面積的%，計元(大寫： )，其餘款在二年內付清。
三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規範施工。此工程採取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建築材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建築模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈樑，一層為框架，二至六層為磚混結構，建築內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日曆工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，並驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任
1、 乙方嚴格按圖紙及建築規範進行施工。
2、 未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、 施工中做到牆體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5，鋼筋製作、綁紮、焊接要規範，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸樑、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。
6、內外牆粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規範要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期後，方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。
10、地樑及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由於乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任：
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙 雙方充分協商，完全同意後，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。
十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。
甲方簽字：
乙方簽字：
公證人簽字：二00 年 月日
承攬施工合同 篇5
合同編號：甲方：定貨人： 簽訂地點： 乙方：承攬人： 簽訂時間： 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條 技術標準、質量要求：按國家標準GB12955—20xx《防火門》執行。
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規範和現行消防驗收要求。
第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條 定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條 結算方式及期限：甲方定貨人籤合同時預付總貨款98%，餘款2%等消防驗收合格後甲方一次性付清。交貨工期為2個月(製作和安裝)。
第九條 甲方訂貨人：籤合同時前交98%定金。 第十條 甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：由違約方承擔。
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁：
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值税發票)。
第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字後，各執一份。
甲方：乙方：年月日：
承攬施工合同 篇6
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照中華人民共和國民法典、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱： 工程地點： 工程內容： 羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號： 資金來源：
二、工程承包範圍承包範圍：
三、合同工期 ，開工日期：
竣工日期： ，合同工期總日曆天數 天。
四、質量標準工程質量標準：
五、合同價款金額(大寫)： 元(人民幣)￥： 元
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規範及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等局面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日 合同訂立地點：
本合同雙方約定 後生效。
發包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代表人： 委託代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開户銀行： 開户銀行：
帳號： 帳號：
郵政編碼： 郵政編碼：
承攬施工合同 篇7
發包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條款》及國家建築施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行採購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙範圍內合同內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付後一年內付清。
九、備註： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬施工合同 篇8
發建房主方(甲)： 地址： 電話： 手機：
身份證號碼：
承攬建築方(乙)： 地址： 電話： 手機：
身份證號碼：
甲方委託乙方承建農村居民住宅樓一幢(內牆粉刷、地磚、所有外牆三面牆磚;主體建築：一層架空，二層、三層現澆，屋架、構造柱以及圈樑現澆等。)，為明確乙方在承攬建築甲方樓房的權利和義務，根據《中華人民合同法》、《中華人民建築法》等的有關規定，結合本工程具體情況，雙方本着平等、互利、誠信的原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗的原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全：
1、乙方在施工過程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任一概與甲方無關，如施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理，並支付一切保險費用，此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。
二、施工要求：
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築，承包範圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建築材料。
3、乙方儘量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質量。
4、室內外有線電視接口、牆壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。
5、乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用已包含在工程造價內。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
三、工程質量：
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。
2、乙方砌築施工時應保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，砂漿的飽滿度必須要達到要求，採用“三個一”砌築法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改後仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質量違約責任，賠償相應的材料款和人工給甲方，在工程結算時進行扣除。
4、房屋建成後，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，並由乙方承擔所需的人工及材料等費用，一併賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤：
無正當理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價：
1、全部工程造價合計人民幣作價格調整。
2、澆築樓層砼時，甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期：
建房工期為 天，自年月日起， 個日曆天。附今年春節前，主體結構包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式：
開工付款(基礎圈樑澆築結束)後付 元;主體結構封頂屋面瓦蓋好付 元;工程竣工驗收合格後付 元，一年質保金 元(竣工驗收滿一年後支付)。
八、違約責任和爭議的解決辦法：
1、工程質量達到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴重違約，甲方有權解除合同，辭退乙方，並只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款的辦法規定，按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方後，方可中止或解除合同，並由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止：
1、本合同一式叁份，甲乙雙方當事人各執一份，公證一份;
2、本合同自簽訂之日起生效;
3、在工程竣工驗收合格後，甲方付清工錢完畢後，該合同自動失效。
十、其它：
以上合同，雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：
見證方簽字(蓋章)：
年月日
承攬施工合同 篇9
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國民法典》及相關法規、規章的規定，甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎上，就本工程施工承攬事宜達成以下協議。
第一條 合作事項
1、 乙方負責為甲方承攬________縣________苑11#、12#樓工程施工
總承包業務，協助甲方與建設單位________房地產開發有限公司________分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜並協調築堅房地產開發有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關條款及時將工程進度款支付於甲方。
2、 甲方負責按照本協議相關條款支付乙方中介費用。
第二條 中介費用及支付方式
1、 中介費用為________苑11#、12#樓工程總價的1.2%。
2、 甲方根據建設單位每次實際支付給甲方工程進度款。甲方扣除税金後按比例支付給乙方中介費。
3、 甲方每次收到建設單位進度款後10日內支付乙方中介費。
4、 甲方與建設單位簽訂施工總承包合同及入場後10日內，
甲方先行支付乙方5萬元誠意金，待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。
第三條 協議的生效
本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章後即生效。
第四條 協議解除
本協議在建設單位支付完甲方工程款，甲方支付完乙方中介費後自然解除。
第五條 爭議解決
雙方若發生爭議先行協商解決，協商不成可選擇仲裁或上訴解決。
甲方(章)：乙方(章)：
電 話： 電 話:
身份證號： 身份證號：
日 期： 年 月 日 日 期：年 月 日
承攬施工合同 篇10
訂立合同雙方：
建設單位：大慶市讓胡路區——設計室(以下簡稱發包方)
施工單位： (以下簡稱承包方)
雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條：工程名稱：大慶高新技術產業開發區太陽能組件安裝工程
第二條：工程地點：黑龍江省大慶市
第三條：太陽能板數量：
第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為10元/塊,共計: 元
乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格後，甲方在三日內將工程款餘額全部付清。
第五條：工程期限年8月日______年月日)
第六條：工程質量標準:以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條：承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點,指定房頂,乙方負責房頂的二次搬運.
第八條：發包方義務：
1.甲方給乙方施工圖一式1份.
2.按協議分工，甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
5.負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條：承包方義務
1.按協議分工負責材料保管。
2.施工組織和施工人員形象。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.負責安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至迴流箱。並有義務協助電工進行電線連接工作。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。
6.負責施工過程中及竣工後的現場清理工作。
第十條：違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。
第十一條：安全施工
施工期間，乙方必須按安全生產的相關規定執行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發生。由於乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。
第十二條：本合同正本2份，承包方、發包方各一份，
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)
法定代表人：_____ 法定代表人：______
身份證號： 身份證號：
地 址：________ 地 址：_________
開户銀行：______ 開户銀行：_______
帳 號：________ 帳 號：_________
簽約日期：____年__月__日
承攬施工合同 篇11
甲方：
乙方：
甲方擬在 上建房一幢，並以包清工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋佔地面積平方米共 層，房屋建成按實量面積計價。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)採用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工範圍房屋整體框架結構，落成後，裏外牆面粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價價格為元/每平方米，其中磚匠工按層計算每平方米為 元;木工按 層計算，每平方米為元(第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的一半計算)。
第四條：質量要求建築尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致後方可施工。
第五條：完工時間為本合同簽字後起 年 月 日前落成。
第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣 元(大寫萬 千 百元整)，房屋落成完工驗收合格後付人民幣元(大寫萬 千 百元整)，餘人民幣元(大寫萬 千 百元整)作為房屋質量保證金，至年 月 日止，如無質量問題即付清餘款。
第七條：甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，並對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極採取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條：如未盡事宜由雙方協商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執一份。 甲方簽字(手印)：
乙方簽字(手印)：
20 年 月 日
承攬施工合同 篇12
發包方：
承包方：
甲方經相關部門批准，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米。現經甲乙雙方平等、自願協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建築施工工具，自行進行建築施工，乙方完成全部工程施工並清除室內全部建築垃圾，甲方按建築每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。
四、工程勞務費在澆地樑時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其餘款項在房屋驗收、結算後扣除3%的保脩金後一次性付清。發生的所有與勞務有關的税、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務
1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字後作為施工和驗收的依據。
2、簽收乙方提出的材料計劃並按乙方要求的材料數量和質量提供各種建築材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務：
1、按甲方要求和建築規範完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外牆面裝飾)、膩子粉塗刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規範的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規範的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半牆瓷磚(廚房、客廳、衞生間、樓梯走道)。
5、柱樑無凸凹無蜂窩，如出現柱樑空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米，一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本着合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格後開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保脩金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。
十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字後生效發生法律效力。
十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬施工合同 篇13
甲方：家住：身份證號：
乙方：家住：身份證號：
甲方在老房基地建房一幢，以包工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：
一、項目規格建築一層平房，共計7間。
磚木結構，高米，寬米，長約米，前沿為現澆。
二、承包方式採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。
乙方提供勞務、建築技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產生活的一切用具等。
(所有施工用具，甲方一切不提供)
三、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、防震柱及權樑、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆後硬沿
牆面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
四、承包價格建築面積每平米人工費330元，不封沿口。
工程期限年月日開至年月日完工。
五、付款方式地基、圈樑打好後付現金元，主體工程完成後付現金元，完工後扣除叁仟元為工程質量保險金，其餘完工後現金一次付清。
六、雙方責任甲方負責水電供給確保原材料及時進場。
乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便甲方迅速籌備。
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，不得偷工減料。
(1)、乙方在砌磚時，平整度垂直度誤差不大於0.8，混泥土結構偏差不大於0.5，內牆粉刷誤差不大於0.2，外牆瓷磚不大於0.1，地板磚誤差為0.(2)、木工在施工期間，不能出現誤差，如有誤差或損料，全部由乙方承擔。
七、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
八、注意安全乙方進入施工現場，要確保施工人員的人身安全，對腳手架牢牢把關，電、機械要專人操作，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
文明施工，講究職業道德，講究清潔衞生。
甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。
九、工期要求從合同簽訂之日起計算，乙方必須在個月內竣工並交付甲方驗收，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
十、其它其它未盡事宜，由雙方你協商解決本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：
年月日
承攬施工合同 篇14
甲方：
營業執照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話：________________
身份證號：_______________________
乙方：
營業執照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話：________________
身份證號：_______________________
經甲、乙雙方友好協商，就乙方承接甲方的裝飾工程業務達成如下協議：
一、協議執行期限：
本協議又甲乙雙方自行商談，執行期限為______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權利：
1、甲方有權監督裝飾工程的現場管理及文明施工。
2、甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、甲方有權對乙方施工材料進行封樣及審核。
4、甲方有權對乙方的不規範行為提出相應的整改意見。
三、甲方責任：
1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。
2、開工前甲方負責向乙方提供經裝飾工程項目單位簡章確認後的施工圖紙、工程報價及施工工藝説明，並向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、甲方負責按照本協議中規定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權利：
1、乙方有權要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的順利進行。
2、乙方有權要求甲方按照協議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。
五、乙方責任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的規章制度。
2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環節的工作任務。
3、乙方所對派出人員進行甲方企業文化的學習與教育。
4、乙方應遵守甲方現場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由同
雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認，工期應當順延：
工程量變化或設計變更;根據現場實際施工情況或經業主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
八、質量標準
工程施工質量按甲方與業主簽署的相關協議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執行。
九、工程驗收
在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:材料驗收;
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款：
合同簽定後，發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款，即_________元;泥工完工後，發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收後,發包人按約定直接向承包人支付増加項目後的追加款,油漆工程完工後發包人按約定直接向承包人支付工程款15%餘額款,即_________元。全部工程完工後三天內支付餘款5%,即_________元
簽定合同後首付工程款的20%,即________元;以後按每期工程完工驗
收單簽名後三天內付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收後付第二次款20%,即________元;泥工完工後付第三次款20%,即_______元;木工程完工後付第四次款20%,即________元;油漆工程完工後付第五次款15%，即_______元,全部完工後三天付餘款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
1、工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單並簽字，
2、發包人應在簽字後三天內向承包人結清每期工程進度款。
3、工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。
十一、違約責任：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2元,十五天後乙方可中止合約。由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2元。
十二、附則：
1、本合同經雙方簽字後生效，合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式________份，雙方各執________份。
甲方：乙方：
______年___月___日______年___月___日
承攬施工合同 篇15
建設單位：_________(以下簡稱發包方)
施工單位：_________(以下簡稱施工方)
雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建築面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)
第六條：工程質量標準
第七條：承包形式及材料設備供應
第八條：發包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)
2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，
負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
5.……
第九條：承包方義務
乙方負責：
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。
6.……
第十條：違約責任及獎勵條款
第十一條：其他協助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、
______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)
法定代表人：_____ 法定代表人：______
地址：________ 地址：_________
開户銀行：______ 開户銀行：_______
帳號：________ 帳號：_________
簽約日期：____年__月__日