2022工程施工標準合同 篇1
建房房東發包方:以下簡稱甲方
承接方或承包方:以下簡稱乙方
現甲方區村大街巷號原有_層樓房,委託乙方施工承建。甲方以大包乾的形式,即包工包建築材料。為了保證質量,能按時完成任務,甲方與乙方就有關具體事項達成以下協議:
本合同條款本着公平,公正的原則,雙方充分協商達成一致意見並簽訂本合同,雙方必須嚴格遵守執行。
一、工程名稱:甲方私人住宅加建
二、工程地點:
三、工程限期:從__年月日至__年月日止,共月。
四、工程議價:人民幣_萬元整。
五、承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的樓面加建工程,乙方全包工包料,包括模板、頂架、外牆排柵及施工機械、鐵釘、鐵線、紮帶、四周彩條布、其它細節工具及一切建築材料。
六、工程內容:按照甲方要求和現有模型修建,在_樓加建_層樓房。
建房水泥採用,樓面用鋼筋混凝土,室內倒_條橫樑,位置由房東安排。樓層高3米。採用_磚,牆面扇灰二遍,貼___磚。東面留_×_窗_個,具體位置由房東安排。廁所、廚房、陽台牆面貼200×300瓷片到牆頂,地面貼300×300防滑磚。廁所、廚房安裝不鏽鋼門,各留一窗,建廁所位和不鏽鋼洗手盆,做好排水排污管道,水管材料用聯塑。窗材料為東江鋁,防盜網為遠航不鏽鋼,飄_cm。
上述材料需為優等品,建好後乙方搞好屋內、四周衞生,做好防火防盜。做到人走場地清。
七、乙方在建房施工時,一定要保證質量。如有不符合質量問題,要求翻工,造成的浪費由乙方自己負責,並負責翻工費用。
八、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由於自身安全措施不力,造成事故的責任和因此發生的費用,非乙方責任造成傷亡事故,由責任方承擔有關費用;若造成鄰居房屋損壞,由乙方負責。
九、若遭受城管幹擾,影響乙方施工,當中損壞的建築材料,按當時造價由甲方負責。另外,如需修改施工內容,增加工程項目必須與甲方商量,雙方達成一致,做到互相尊重、順利完成本次施工任務。
十、乙方進場後,施工用水用電由甲方負責,保證施工場地通水通電。房子建好後水電安裝包括水電材料全部由甲方負責。
十一、付款方式:完工後一週內全部付清。
十二、本合同書經雙方確認後,即生效,雙方必須嚴格遵守執行。
十三、本合同共一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力,未盡事宜需經雙方協商,意見一致後可作補充條文。結算付清工程款項後,本合同書自然終止無效。
甲方房東簽字:乙方承接方簽字:
2022工程施工標準合同 篇2
發包方(甲方): 承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。 第一條
工程概況
1.1工程名稱: 1.2工程地點: 1.3承包範圍: 1.4承包方式:
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,於 年 月 日竣工。 1.6工程質量:合格
1.7合同價款(人民幣大寫): 第二條 甲方工作
2.1開工前天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法説明份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,並説明使用注意事項,辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其它事宜。
2.3委託監理公司進行工程監理,監理公司任命我為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,並將合同副本交乙方 壹 份。 2.4如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,可協助乙方到有關部門辦理相應審批手續。
2.5協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作,並由乙方承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法説明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算,完善竣工圖紙等。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線。做好施工現場保衞和垃圾消防等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 第四條 關於工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。
因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不得順延。 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一週內累計計算),工期相應順延。 第五條 關於工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更和《建築裝飾裝修工程質量及驗收規範》(GB50210-20xx)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)-88)等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。 5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。 5.4由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。 5.6工程竣工後,乙方應通知驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關於工程價款及結算的約定 6.1雙方商定本合同價採用第 (1)固定價格。
(2)固定價格加 %包乾風險係數計算。包乾風險包括 內容。 (3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,並按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2 本合同生效後,甲方分 次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
6.3工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 15 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。並在 60 天內,結清尾款。
第七條 關於材料供應的約定
7.1本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收後,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由於乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。 第八條 由關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。 8.3由於甲方確認的圖紙或作法説明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火
設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此發生的一切經濟損失。 8.4由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。 第九條 獎勵和違約責任
9.1由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2 由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續,擅自拆改原有建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責並承擔損失。
9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。 9.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。 第十條 爭議或糾紛處理
10.1 本合同在履行過程中發生的爭議,在不影響工程進度的前提下,由雙方當事人協商解決,協調不成的按下列第 (1) 種方式解決。
(1)提交 仲裁委員會仲裁;(當事人不在本合同約定仲裁機構,事後未達成書面協議的,可向人民法院起訴)
(2)依法向人民法院起訴。
第十一條 其它約定
第十二條 附則
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執一份。副本五份,甲方執四份,乙方執一份。
12.3本合同履行完成後自動終止。 合同訂立地點: 合同訂立時間:
甲方:蓋章 法定代表人:
乙方:蓋章 法定代表人:
年月日:
2022工程施工標準合同 篇3
發包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自願簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日曆天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成並經甲方驗收合格後,甲方確認工程量後,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束後,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大於1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
2022工程施工標準合同 篇4
發包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規範及有關技術文件、技術要求。
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章後生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開户銀行: 開户銀行:
帳號: 帳 號:
2022工程施工標準合同 篇5
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條、工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 承包範圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目
1.4 承包方式:
1.5 工期:本工程自年月 日開工,於 年 月
日竣工,共計(以物管書面同意開工日期為準)
1.6 工程質量: 達到國家質量評定合格標準
1.7 合同價款:人民幣:(大寫:。價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
第二條、甲方工作
2.1開工前天,協調設計單位向乙方提供經確認的施工圖紙或做法説明份,並向乙方進行現場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,並説明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派(身份證號: )為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3 如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。
2.5負責配合乙方協調大廈管理方、消防、空調施工方的關係,保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
第三條、乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派 (身份證號: )為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法説明進行施工,做好各項質量檢查紀錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衞和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。 但有證據證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
第四條、關於工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內完工,工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一週內累計計算),工期相應順延。
第五條、關於工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更和國家制定有關建築裝飾裝修工程的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知後不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方沒有責任;若複驗不合格,乙方只對其複驗及不合格工作內容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4 由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延,因此造成乙方損失的,甲方應當予以賠償。
5.5 由於乙方原因影響工程質量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
5.7因物業大廈空調或消防等設備問題不能完成大廈驗收的,甲方應單獨組織乙方的驗收,承認乙方的驗收時間,並按合同約定辦理乙方的相關結算及支付款。
第六條、關於工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款採用:
6.1.1按合同預算書總價包乾(或固定單價)。
6.1.2總價包乾在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工後按實際完成施工內容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方籤認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所籤項目變更單,依據本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協商籤認的單價進行結算。
6.2本合同生效後,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,並在內,結清第次應付款項。
6.4工程質保金5%,在質保期滿1年後除的,僅支付剩餘費用。
第七條、關於材料供應的約定
7.1 本工程材料由乙方嚴格按工程預算所列項目、材質、品牌提供。材料進入施工現場,需由甲方簽字驗收後方可進行施工。因乙方材料供應不合格或所供應材料與工程預算所列材質、品牌不相符合所造成的工程質量不達標、窩工、工程延期等情況,由乙方負責將工程整改至達標並向甲方支付賠償費,每停工一天或窩工一天或乙方整改導致工期每延期一天,乙方向甲方支付賠償金為 。
7.2 凡由乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,乙方負責賠償甲方相關損失。
第八條、有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》《建築安裝工人安全操
8.3 由於甲方確認的圖紙或作法説明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條、獎勵和違約責任
9.1甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.2 乙方按照甲方要求,全部或部份工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 的補償金。甲方不按合同約定付款的,每逾期一天,按應付款項的 向乙方支付滯納金。
9.4 由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方按向甲方支付違約金。
9.5 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.6 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責並承擔損失
9.7 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責並承擔損失。
9.8 乙方施工中如發生安全、消防、人身傷害、財產損失等事故,由乙方負責處理並承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
9.9 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.10 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條、附則
11.1 本工程質保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;
11.2 本合同一式肆份,甲、乙雙方各執貳份;
11.3 本合同履行完成後自動終止;
11.4 整個工程由乙方進行設計和施工優化,甲方按照報批要求提供相關資料,提供現有辦公室裝飾部分的所有圖紙和報批資料,甲方負責對乙方所出圖紙和竣工資料的設計簽章和竣工簽章。乙方為配合甲方進行本次改造裝修,經甲乙雙方協商由 設計單位、
11.5乙方消防、空調報價為估算價格,後期提供大廈指定消防、空調單位的圖紙及報價明細,甲方在消防、空調單位報價的基礎上收取25%的管理費用。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
委託代理人:(簽字) 委託代理人:(簽字)
年月日:
2022工程施工標準合同 篇6
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包範圍:
4、承包方式:
5、合同價款:合同總價每公里萬。單位造價每平方米元(竣工後以實際丈量面積為準進行結算)。
二、技術要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面,寬米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度cm天然級配砂礫石,寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上,對高低不平路段,採用推土機或裝載機整平,並清除地表雜草,然後用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人的權利和義務
發包人委派的業主代表:
姓名:職務;
職權:對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
2、發包人主要工作:
負責場地三通一平;
3、承包人的權利和義務
項目負責人姓名:
項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。
4、承包人主要工作:
負責本工程施工範圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施,承擔由於自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄,配合發包人和監理單位進行質量檢查:
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付%,工程竣工驗收完後分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的%,質保期一年,質保期自竣工驗收之日計算,期滿後一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定,精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責並承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知後及時組織有關單位進行驗收,並在驗收後2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改,並承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。項目工程有關款項全部計算完畢後自行失效。
發包人:(簽章)
承包人:(簽章)
年 月 日
2022工程施工標準合同 篇7
按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況,雙方經協商達成一致協議並書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點:本市橋口區太平洋
1.3承包範圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設工期:本工程自_年3月28日開工,於_年5月28日竣工
1.6工程質量:參照國家房屋質量有關要求
1.7合同價款(人民幣大寫):_叁_佰_叁_拾元每平方米(根據建築施工完成後實際面積結算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,向乙方進行現場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,並説明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量,進度進行檢查。
2.3協調有關部門做好現場保衞,消防,垃圾處理等工作,並承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範,安全操作規程,防火安全規定,環境保護規定;嚴格按照圖紙或作法説明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物,設備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現場保衞和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關於工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一週內累計計算),工期相應順延。
第5條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法説明和《建築裝飾工程施工及驗收規範》,《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,並辦理驗收,移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關於工程價款及結算的約定
6.1本合同生效後,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款於竣工結算後二個月內根據實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所後3日內,甲方支付總計工程款的30%,計人民幣_元;
第一層樓施工完畢(加蓋預製板)後支付總計工程款的15%,計人民幣_元;
第二層樓施工完畢(加蓋預製板)後支付總計工程款的15%,計人民幣_元;
第三層樓施工完畢(加蓋預製板)後支付總計工程款的15%,計人民幣_元;
全部內外牆裝飾完畢後支付總計工程款的15%,計人民幣_元;
全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。
第7條 關於材料供應的約定
7.1本工程乙方負責採購供應的材料[附件二],應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。
7.2凡由乙方採購的材料,設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》,《建築安裝工人安全操作規程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的`法規,規範。
8.3由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不願通過協商,調解解決或者協商,調解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執一份。
11.2本合同履行完成後自動終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
2022工程施工標準合同 篇8
委託方(甲方):_____________身份證號:_________________________________
承接方(乙方):_____________身份證號:_________________________________
工程項目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:__________________________________________。
2、施工內容:___________________________________________。
3、委託方式:___________________________________________。
5、工程開工日期:______年_____月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)________________元
第三條:保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
第四條:違約責任
1、合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務,如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。
第五條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。
第六條:合同生效
1、本合同雙方蓋章,簽字後生效。
2、本合同甲乙雙方各執_____份。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
_____________年__________月_________日
2022工程施工標準合同 篇9
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:礦井建設項目地面建築工程施工第一標段 工程地點: 工程內容:辦公生活設施,建築面積: m2, (具體數值以批准的初步設計為準),建築高度 m或跨度 m,結構類型:框剪,鋼筋混凝土,層數 ,其他 室外配套。羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批准文號:資金來源:
二、工程承包範圍
承保範圍:第一標段施工圖紙範圍內的土建及該基礎設施的安裝工程
三、合同工期
開工日期:20xx年10月
竣工日期:20xx年10月
合同工期總日曆天數 730 天。
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)¥:X萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等方面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同的約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 20xx 年 8 月 17 日
合同訂立地點:本合同雙方協定 雙方簽字、蓋章 之日起生效。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人:(簽字) 委託代理人:(簽字)
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
開户銀行 : 開户銀行:
銀行賬號 : 銀行賬號 :
合同簽定時間:
2022工程施工標準合同 篇10
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》,東勝區銅川鎮人民政府將銅川汽車博覽園基礎設施建設工程中,從天駿集團辦公大樓前至天駿重卡/工程機械配件城4號樓高壓分支箱之間的高壓電力線路工程項目委託給鄂爾多斯市愛國房地產開發有限責任公司將該項目工程負責墊資並承包給鄂爾多斯市和效電力建設工程有限責任公司東勝分公司施工完成,為保證該工程按期、保質完成,明確雙方職責,經協商,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
一、工程名稱:銅川汽博園基礎設施高壓電力線路工程
二、工程內容:從天駿集團辦公大樓前至天駿重卡/工程機械配件城4號樓高 壓分支箱之間的高壓電力線路的全部工程內容
三、工程地點:銅川汽車博覽園
四、工 期:共計90天:20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期間遇到停電、下雨等不可抗力因素工期順延)
五、質量標準:達到建築工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標
六、工程施工費用總造價為:玖拾萬元整人民幣(¥900000.00 元 )。
第二條 甲乙方與施工方駐工地代表
一、工程甲方代表 : 負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方項目負責人: 姜國錦
三、施工方項目負責人:李志英
第三條 各方工作
一、甲方工作:負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方工作:
1、與乙方簽定工程施工合同和安全合同,並接受甲乙方管理人員對所有施工工程的質量檢查監督。
2、施工場地具備開工條件和完成時間要求:負責在開工前辦理好安全監護、安全交底等相關手續。
3、負責組織鄂爾多斯市和效電力建設工程有限責任公司東勝分公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位對工程進行竣工驗收,對質量不合格工程,有權責令乙方返工,直至合格為止。
4、負責向施工方提供工程施工圖及施工變更單,組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審,設計交底。
三、施工方工作:
1、按照國家電力工程質量驗評標準,擔負該項目工程施工任務。
2、對甲方檢查中發現的不合格工程,乙方要求施工方必須無條件返工,確保工程質量達到合同約定的驗收標準。
3、已經竣工的工程未交付甲方之前,由乙方負責已完工程的成品保護工作,保護期間發生損失的,乙方應自費修復。
4、做好施工現場地下管線及鄰近建築物的保護工作。
5、保證施工現場清潔符合有關規定,交工前清理現場符合要求,承擔違反有關規定的損失和罰款。
第四條 工程質量等級
一、工程質量等級:按電力行業優質工程執行。乙方如達不到約定條件的部分,甲方代表一經發現,可要求乙方的施工方返工,施工方應按甲方代表要求的時間返工,直至符合約定條件,因乙方原因達不到約定條件的,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件的,乙方承擔違約責任。
二、質量評定部門:鄂爾多斯市和效電力建設工程有限責任公司東勝分公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位等相關部門。
第五條 驗收
甲方根據乙方的施工方申請,組織鄂爾多斯市和效電力建設工程有限責任公司東勝分公司生技部、財務部、審計部、監理部、預決算中心、運行維護單位對施工項目進行驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理,乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用,處理合格後甲方重新組織人員驗收,直至符合質量要求。
第六條 工程預付款:本工程開工前不預付工程款。
第七條 工程款支付
一、工程款支付方式:支票
二、工程款支付和時間:工程為一次性包死價,無保脩金,竣工後甲方一次性付給乙方。
第八條 因執行本合同發生爭議,由爭議雙方協商解決,協商不成,由鄂爾多斯市仲裁委員會仲裁。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙雙方各執兩份,由雙方各自分送相關部門。
甲方:
代表人:
簽訂日期:
乙方:
代表人:
簽訂日期:
2022工程施工標準合同 篇11
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
由於工程建設需要,甲方委託乙方承包室外綠化管道建設工程。為確保工程質量、進度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責任、權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關規定,雙方協商一致簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程名稱:有限責任公司室外綠化管道建設工程。
2.工程地點:工業園區(南苑)熱電廠北側。
3.工程內容:詳見工程量清單。
4.工程承包方式:綜合單價承包,乙方包工包料。
5.結算原則:根據合同約定單價按乙方實際完成工程量結算。
6.開工:乙方在施工現場具備施工條件後七個工作日內進場開工。
7.本項目所用的所有建築材料、建築構配件及其他設備等(以下統稱工程材料)均由乙方自行採購使用,工程材料符合國家相關標準。
第二條 合同價款(工程款)及支付
1.合同總價(大寫):x元整;(小寫):x元。
本合同為綜合單價承包合同,單價標準見附件工程量清單。
2.工程款支付:
1)本工程合同生效後,甲方支付合同總價的50%的預付工程款。
2)施工完,畢驗收合格後3日內付清剩餘工程款。
3)付款方式為銀行轉賬。
第三條 雙方權利義務
1.甲方權利和義務
1)按合同要求及時支付工程款。
2)提供本項目施工圖
3)向乙方提供施工場地,保證運輸道路暢通,同時提供乙方施工現場施工用水、用電。
4)按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結算。
5)協助有關部門配合乙方做好施工現場交叉施工等協調工作。
6)在工程開工前,向乙方提供施工場地的工程地質勘察資料,以及施工現
7)甲方負責開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。
2.乙方權利和義務
1)乙方在收到工程預付款,並在施工現場具備施工條件後七個工作日內組織進場施工。
2)嚴格按照設計圖紙、施工規範及有關技術要求進行施工,施工質量必須符合國家現行有關施工標準,並需通過驗收合格。
3)負責工程的安全生產及施工人員的施工安全。
第四條 工期的約定
1. 工期:自開工之日起二十個工作日。在工期未順延的情況下,乙方應在前述工期內竣工,並在竣工後通知甲方驗收。
2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,必須徵得乙方同意。
3.因設計變更或工程量增加或其他非乙方原因(如天氣因素影響等)導致停工的,工期順延。
4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建,應採取措施彌補或減少損失。同時,賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第五條 質量、驗收及結算
1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更為施工依據;以《給水排水管道工程施工及驗收規範》(GB50268-20xx)為施工管理及質量評定驗收標準。
2.本工程質量要求:合格。
3.工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方須在收到驗收通知之日起七日內組織驗收,並在驗收開始後五日內完成驗收,辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內因客觀原因未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的,視為驗收合格,甲方應及時辦理工程結算及支付工程款。
4.驗收完成後乙方提交結算資料,甲方須在收到結算資料後四十日內完成結算審核並向乙方一次性支付剩餘部分工程結算款。如果甲方收到乙方的結算資料後三個工作日內未作回覆(或未提出意見),視為甲方已經核實並同意確認乙方的結算資料,甲方應按要求剩餘部分工程結算款。
第六條 免責條款
施工期間,由於惡劣天氣(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等,工期相應順延,乙方不承擔責任。
第七條 爭議解決
因本合同發生爭議的,雙方友好協商解決,協商不成的,按以下方式解決爭議:向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條 合同的簽訂和生效
1.本合同經雙方簽字蓋章後生效。
2.本合同一式二份,甲方執一份,乙方執一份,具有同等法律效力。
甲方:有限責任公司 乙方:
地址:) 地址:
年月日:
2022工程施工標準合同 篇12
發包人(以下簡稱甲方)
承包人(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建築合同法》、為確保工程質量保證安全文明施工,按期完成圍牆外側排水溝施工任務,本着平等自願的原則經雙方協商簽訂本承包合同。
一、工程名稱:綦江國家地質公園馬桑巖木化石景區工程。
二、工程地點:文龍街道新街子社區馬桑巖。
三、工程承包範圍:圍牆外側排水溝
四、承包工作內容:
1、水溝底板混凝土澆築。
2、溝壁混凝土支模及混凝土澆築。
3、模板拆除轉運。
五、承包方式及計算原則:
本工程所有工序按現場實收混凝土方量(底板厚度不小於100,因基底不平整,按平均厚度150mm進行計算,及150mm×800mm、溝壁200mm×600mm),以每個立方385元包乾計價。
六、甲方權利與義務:
1、甲方為乙方提供施工所需用水、用電、設備材料放置場地。
2、甲方為乙方提供圖紙及相關資料和傳達建設、監理單位單位有關要求。
3、配合乙方在施工現場的管理監督工作。
4、混凝土原材料轉運到現有料場。
5、甲方對乙方施工質量不合格工程有不支付工程款的權利。
七、乙方權利與義務:
1、進入現場所有工作人員必須遵守工地安全紀律和規章制度。
2、進入施工區必須戴安全帽,嚴禁酒後作業、赤腳、穿拖鞋、高跟鞋。不準現場打鬧、帶小孩進入施工現場,嚴禁在高空向下拋投任何物品。
3、乙方施工質量必須達到合格要求;如不合格,返工或修補,返工或修補費用全部由乙方負責。
八、工程質量:本工程質量為合格。
九、工期要求:乙方必須滿足甲方工期進度要求,不得中途無故停工。
十、工程款結算與支付:
1、施工方量以甲乙雙方管理人員現場收方簽字為準,按實計算。
2、工程完工後在30個工作日內工程款全部付清。
十一、爭議解決:本合同履行期間,雙方如發生爭議,由雙方協商解決,協商不成可向綦江區人民法院起訴。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份證號: 身份證號:
聯繫電話: 聯繫電話:
現場負責: 現場負責:
聯繫電話: 聯繫電話:
年 月 日 年 月 日
2022工程施工標準合同 篇13
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部,國家工商管理總局共同發佈的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規,自願、平等、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同,共同信守。
第一條、工程事項
1.1工程名稱:_______________________________________
1.2工程地點:_______________________________________
1.3工程內容:_______________________________________
1.4工程開竣工日期:____年___月___日至___年__月___日。
第二條、工程承包範圍
2.1承包範圍:乙方包工,包料。
第三條、發包人工作
3.1甲方向乙方提供設計圖紙,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿,方便乙方施工。
第四條、承包人的權利和義務
4.1按照協議約定進入現場並嚴格按照設計圖紙進行施工,保證按期完工。
4.2施工中做到文明施工,嚴格按照安全標準組織施工。
4.3乙方編制施工方案,由甲方審定後實施。
4.4乙方保證按圖施工,不得私自變更甲方圖紙,如需更改必須與甲方溝通協商。
第五條、工程造價和結算
5.1工程總價:大寫_________________________________
5.2結款方式:合同簽訂之日,甲方付給乙方__________元為預付款。
5.3乙方材料及工人進場再付工程款___%大寫__________元
5.4工程全部結束驗收合格後,甲方向乙方付清餘款。
5.5工程結束三天內為工程驗收期,逾期視為工程合格。
第六條、由於以下原因造成竣工日期推遲和延誤,工期相應順延。
6.1不可抗力及自然災害因素,如雨、雪等天氣;地震、洪水等天災。
6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項,使施工不能正常進行。
第七條、違約責任
7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外,任何一方違約造成的損失,由違約方承擔賠償責任。
7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地,方案回覆,支付工程款的,乙方可以要求順延工期,同時引起的停工待料,延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。
第八條、爭議解決方式
8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決,協商不成的可向當地人民法院起訴。
第九條、其他
9.1協議未盡事宜,甲乙雙方可以洽商,簽訂補充協議,補充協議具有同等法律效應。
第十條、合同份數及生效日期
10.1本協議一式兩份,甲乙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
2022工程施工標準合同 篇14
發包人(甲方):
法定代表人:
承包人(乙方):
法定代表人:
經甲乙雙方友好協商,甲方將扎囊縣沙包銻礦___號井採掘工程承包給乙方,按照《中華人民共和國合同法》等法律法規規定,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:扎囊縣沙包銻礦採掘工程
2、工程地點:扎囊縣沙包銻礦____號井
第二條 承包內容
1、乙方負責對甲方扎囊縣沙包銻礦____號井的採掘工程。
2、乙方對承包範圍內工程的質量、安全、工期、文明施工等負完全責任。
第三條 合同有效期
工程開工至工程結束,具體開工日期以甲方通知為準。工期結束日以甲方通知為準。
第四條 合同價格
本工程結算單價:掘進按__________元/米(大寫:___________) 、 採礦(包括出礦)按_________元/噸(大寫:_________)為標準進行結算。出渣_______元/米(大寫___________), 巷道支護(木支護)_______元/拱(大寫:________)。
第五條 結算與付款
1、工程量:乙方根據甲方要求將開採的礦石運輸到指定地點,經甲方驗收合格後雙方測量確定採礦量。甲方有權根據生產要求,隨時要求乙方暫停開採。
2、除本合同第四條之外,甲方不向乙方支付任何款項。乙方承包價款包括但不限於機械燃料費、修理和日常維護保養費用、員工工資、獎金、各類津貼、勞動福利保險和學習培訓、技術措施、趕工費用、税費,人員機械進退場費用,安全、文明施工、臨設等施工涉及的全部費用。臨時停水、停電、二次搬運、施工場地不足、在場外食宿、成品保護等所需措施的一切費用和工期乙方已充分考慮,並已考慮了各種可能因素影響施工所增加的費用。
3、質量:工程完工後,甲方應在收到乙方通知之日起5日內組織專門人員在進行驗收。具體驗收質量已甲方要求為準。如乙方對甲方的質量驗收標準由異議,可向有關機構提起鑑定。
4、結算時間:採掘進尺及採礦量每月月底進行驗收一次,結算以甲方的驗收報表為準。如乙方對甲方驗收報有異議的應當在5天內以書面形式向甲方提出,否則視為接受。
4、付款:雙方在確定驗收報表及結算單後於次月十五日前付款。付款時乙方應當向甲方開具發票。
第六條 甲方權利與義務:
1、按部頒規範標準,對乙方施工的項目進度、質量、安全生產、文明施工、現場管理,進行監督檢查。
2、根據對乙方在施工中的違章違紀行為,甲方有權予以處罰或終止合同。
3、工程質量達不到約定標準時,甲方有權對乙方開採不合格的巷道不予結算款項。
4、甲方技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,及工程的驗收;
5、按照合同約定的期限和方式支付合同價款;
第七條 乙方權利及義務:
1、全面履行施工合同約定事項,嚴格按現行質量、安全標準、規程進行施工,確保正常施工。
2、乙方應按照編制的施工方案,合理組織施工和機械車輛調配。
3、乙方在施工過程中發生的水費、電費等由乙方按計量表向甲方定期交納,或由甲方在付款時扣除。
4、乙方未經甲方同意,不得將本工程轉包給第三人。
5、乙方應按約定足額、按期向勞務人員支付工資,否則,由此發生的一切責任均由乙方承擔。
6、乙方在簽訂合同之前已查看了工地及周圍的環境,掌握了所有與工程施工有關或對施工有影響的情況,如地質土壤情況、水源、當地氣候情況、道路、交通流量、勞動力的提供範圍和周圍居民等。
7、乙方進場後,乙方應對施工場地上發生的一切負責(包括施工安全、環境污染、擾民和民擾),若發生非不可抗力或甲方指令原因而影響施工導致工期拖延及財產損失,由乙方承擔一切責任。
8、如果在現場開採工作的過程中,發現電線、水管管道,或者其他公共設施受到損壞,乙方應及時報告甲方。乙方根據有關指示,負責修理那些被損壞的公共設施,並恢復原狀,費用由損壞方承擔。
9、乙方承擔因違反以上各條而導致的一切責任和費用,且不得以任何理由停工和向甲方提出經濟補償要求。
第八條 工程分包:
1、乙方將承包的工程非經甲方同意,不得進行任何形式的轉包、分包;
2、如甲方同意分包,分包工程價款均由乙方與分包單位結算。
第九條 安全文明施工
1、乙方應制定安全措施及安全制度,加強對現場施工人員的安全教育,應遵守安全生產有關管理規定,嚴格按照安全標準組織施工並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。承擔施工過程所發生的一切安全事故、交通事故均由乙方承擔全部責任。
2、甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔相應責任及發生的費用。
3、施工過程中,乙方應當嚴格遵守政府有關法律法規和規範性文件的規定,遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定,按規定辦理有關手續,並以書面形式通知甲方,處理交警、城管、運管關係並承擔由此發生的費用及罰款。
4、乙方應當妥善處理施工過程中產生的垃圾,不得隨意傾倒;工程完工後3天內應做好施工現場及周邊衞生的清洗工作,承擔垃圾清除外運及相關的一切費用。保證施工場地清潔符合國家有關規定和文明施工要求,交工前清理現場,並拆除全部臨建設施。
第十條 安全防護
1、乙方在施工開始前指定安全防護措施,防護措施費用由乙方承擔。
2、實施爆破作業,在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,指定相應的安全防護措施,由乙方承擔安全防護措施費用。
第十一條 事故處理:
1、在事故過程中發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方,同時按政府有關部門要求處理,並由乙方承擔發生的費用。
第十二條 違約責任
1、甲方不按時付款的,按照同期銀行貸款利率承擔違約金。
2、如因乙方違章指揮、違章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方負全部責任和承擔全部經濟損失及費用。如致使甲方或乙方被行政機關處罰時,均由乙方承擔相應的法律責任或經濟責任;因上述原因給甲方造成經濟損失時,由乙方賠償。
3、如在施工現場發生聚眾鬥毆事件、賭博,每次罰款乙方5000元;
4、出現下列情形之一的,甲方有權解除合同,並按已完成並經甲方驗收合格的工程量的50%結算給乙方。
4.1 乙方未按協議要求,配備專業人員進行工作,或者配備的人員不具有從事本協議項下專業工作的知識、經驗和水平,經甲方要求調換或者增補,乙方在三日內不調換、增補或調換、增補仍然達不到要求的;
4.2 乙方轉包或分包本合同的任何權利和義務的;
4.3 如因管理混亂,經甲方要求糾正之日起3日內仍不糾正,或糾正不能達到要求的;
4.4乙方違反本合同約定的其他義務,經甲方要求糾正之日起3日內仍不糾正,或糾正不能達到甲方要求的。
4.5乙方未能按規範要求及施工方案、進度組織施工的,經甲方要求糾正之日起3日內仍不糾正,或糾正後仍不能達到甲方要求的;
5、乙方應在接到甲方解除合同的書面通知之日起3天內進行人員、機械撤場,清理完全部臨建設施。如乙方未在3天內撤場的,則每遲延一天承擔違約金20xx元,甲方有權在向乙方支付的款項中直接予以扣除。
第十三條 合同解除
1、甲乙雙方協商一致,可以解除合同。
2、乙方有以下情形之一的,甲方有權單方解除合同,工程款按已完成並經甲方驗收合格的工程量的65%結算:
2.1乙方未經甲方允許私自將承包的工程進行轉包、分包的;
2.2乙方未按約定足額、按期向勞務人員支付工資,嚴重影響甲方施工、辦公的。
3、甲方有權提起15天書面通知乙方無條件解除合同。
第十四條 爭議解決
甲方乙方在履行合同時發生爭議,雙方進行調解;調解不成的,向合同簽訂地漳縣人民法院起訴。
第十五條 本合同自甲乙雙方簽字蓋章後生效;
第十六條 其他
1、本合同未盡事宜經雙方協商可簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本一式兩份,由甲乙雙方各持一份,具有同等的法律效力;
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022工程施工標準合同 篇15
甲方:__縣___鎮中心學校
乙方:__縣___花木園藝場
甲方為美化、綠化校園環境,經甲方公開招標,經多家投標,由乙方中標。根據《合同法》,為明確雙方的權力、義務和責任,特簽訂本合同。
一、工程名稱:__縣___鎮運動場花池。
二、工程內容及範圍:在運動場四周及主席台兩側的花池,半年後植物成活率達到100%,按實際收方標準數量結算。
三、工程造價: 元/㎡× ㎡= 元。
四、付款方式:於20 年 月底前一次性付清。
五、雙方的權力與義務:
1、甲方有權指定專人監督工程質量,及時提出乙方不足的問題,乙方應立即改正,並負責對工程質量檢查驗收。
2、甲方負責提供種植面,乙方有義務對甲方不合適的地方提出建議,使工程順利進行。甲方應提供水源、培土源。
3、乙方必須按設計的`植物品種,雙方約定的事項、合同施工,確保工程質量、植物成活率必須達到100%。
六、工程安全:乙方必須做到文明施工,乙方人員必須遵守甲方的一切校規校紀,在施工中乙方發生的一切事故由乙方自行負責。
七、本合同一式四份,雙方各執兩份。本合同經雙方簽章後生效,具有國家同等法律效力。
甲方:__縣___鎮中心學校
乙方:__縣___花木園藝場
法人代表:法人代表:
經辦人:經辦人:
2022工程施工標準合同 篇16
為了明確工程內容及雙方責任,本着互相協助及分工負責等原則,根據本工程的具體情況,特商定如下合同條款,共同遵守執行:
一、工程內容:中心國小15間平房吊頂。具體如下:陽光塑料扣板吊頂,採用白色木質T 形凹槽龍骨; 角線採用3CM 塑料線條,油麪漆二遍。
二、承包單價:按實際吊頂面積計算。包工包料:吊頂每平方米30元整; 線條每米2元整。
三、雙方責任:
1、甲方責任:
1) 提供乙方人員的中午生活,施工用電。
2) 負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度及監督、實施與管理。
2、乙方責任:
1) 嚴格按照設計變要求施工,提供的各種材料必須與經學校認定的樣板一致,進場材料需經學校驗收後方可使用。尊重和服從甲方管理人員的監督與指揮。
2)嚴格本施工自身的安全生產教育。遵守執行各項制度,提高工人的安全生產意識,保證不違反安全操作規程,避免發生安全事故。若發生安全事故由乙方負責。
3) 絕對服從甲方的工程進度安排。保證足夠的施工力量,負責組織工人進退場,其費用由乙方負責。
4) 愛惜甲方的一切機械設備,違章操作致使機械設備損壞的,其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。
四、工程質量及驗收標準:
工程質量必須達甲方的要求。由於操作者盲目蠻幹、圖進度、不按規範規定操作所造成的返工,其返工費用由乙方負責。
五、工期:
根據甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本項目的施工任務。
六、付款方法:
工程完工後,待工程驗收合格後,三十天內結算並付清所有工程款。
七、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。
八、本合同一式三份,甲方執二份、乙方執一份,均具有同等效力,並自簽訂之日起生效,至合同期完付清所有承包工程款時失效。
發包方(甲方) :(蓋章) 乙方:
代 表: 乙方(簽字):
簽約時間:20--年 月 日