標準建築施工熱門合同 篇1
發包方：_________
承包方：_________
依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關係，經協商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里，路面寬
3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬
3、5米，厚15釐米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道，涵洞深
3、5米，中標價2萬元。
工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍
承包範圍：施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計(大寫)：壹拾陸萬元(人民幣)：16萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工，乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格後，方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種税費由乙方承擔。
五、違約責任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關係，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期：
開工日期：年____月____日
竣工日期：年____月____日
合同工期總日曆天數60天。
七、質量標準
工程質量標準：合格。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章後生效。
發包人：_________(簽名)
承包人：_________(簽名)
合同訂立時間：_________
合同訂立地點
標準建築施工熱門合同 篇2
立合同雙方：
(以下簡稱甲方) (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》規定，訂立本施工合同，合同簽訂後具有法律效力，雙方均應共同遵守，違約方承擔經濟和法律責任。
一、 工程名稱、地點
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
二、 工程範圍及承包方式：
1、 甲方提供的施工圖(不含12M寬道路的花崗巖面層，瀝青面層，欄杆)。
2、 包工包料。
三、 工程造價：
合同總價暫定為 元，工程結算以實際完成工程量，結合雙方確定的綜合單價(含税)進行調整。(附包乾單價一份)
四、 合同期限：
1、工程工期：
2、開工日期：20xx年
3、竣工日期：月日
在施工過程中如遇下列情況可以順延工期：
1、 由於人力不可抗拒的災害;
2、 因基礎變化增加深度或改變結構形式;
3、 因本項目施工許可證手續，造成停工;
4、 由於雙方協商，經甲方書面同意的其他情況。
五、 工程質量：按現行質量驗收評標準，達到合格。
六、 雙方職責：
1、 甲方代表：甲方駐施工現場全權代表姓名為2、 甲方工作：
(1) 甲方在開工前七天提供施工圖肆分及其他施工技術資料、文件、負責組織圖紙會審和簽發會審紀要。
(2) 負責提供開工前施工現場現狀的水通、電通、路通和場地平整，清除地面障礙物，並負責辦理開工手續，提供現場排水出口。
(3) 向現場派駐管理和監理人員，對質量、技術、進度及現場管理施工全面管理監督，辦理簽證手續並負責現場的協調工作。
(4) 組織有關部門對該項目進行質量、安全檢驗、驗收、辦理有關手續。若乙方通知甲方驗收，而甲方在7個工作日內未組織相關部門驗收，乙方視為驗收合格。對不合格工序和施工質量有權責令乙方返工、整改。
(5) 甲方派駐現場負責人簽訂的所有工程量的資料視同甲方最後的審定資料。
(6) 甲乙雙方現場共同測量的原始數據的資料必須在第一時間內由甲方派駐現場負責人簽字，且甲乙雙方共同認可此數據真實有效，事後雙方不得有任何疑意。
(7) 該合同內容現定的工程完工後甲方必須在三個工作日內對已完工工程驗收並辦理結算。在十個工作日內為乙方辦理完整的付款手續且對乙方付款。
3、 乙方代表：乙方駐施工現場全權代表姓名：
4、 乙方工作：
(1) 負責建築物軸線測量放線、定位，並在固定物上標明;負責控制點的保護工作。
(2) 根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，確保合同工程質量。
(3) 必須服從發包人及監理方現場辦公司統一指導，加強現場管理，文明施工。
(4) 負責施工安全，施工中如發生人身傷亡事故，乙方必須負責妥善處理，並承擔由此引起的經濟及其他全部責任。
(5) 參加圖紙會審，編制施工組織設計。
(6) 負責做好施工記錄及施工日誌，及時提供竣工資料。
(7) 嚴格執行隱蔽工程驗收制度，及時辦理隱蔽工程簽證，整理好隱蔽工程資料。
(8) 工程完工後，及時清退場地，辦理現場及技術質量和竣工資料的移交手續。
(9) 如若需甲方提供的驗收資料，而在乙方移交資料前未提供，7個工作日內乙方視為資料移交合同。
七、 材料供應與驗收：
1、 沒有甲方和監理的批准，不得采用任何替代材料;
2、 材料搬運與存儲，均應保證質量不受損，環境不受污染;
八、 竣工與結算：
1、 工程竣工後，乙方及時通知甲方及監理驗收。驗收合格後15天內承包人提供竣工驗收資料和圖紙一份。
2、 付款方式：工程開工至道路土路基施工完成後支付合同價的30%，竣工驗收合格後支付90%餘款保修期滿一年後一次性付清。
3、 工程竣工後，乙方應及時將與工程項目有關的資料整理完善後交由甲方存檔。
九、 違約責任：
承包人在施工過程中，未按設計圖紙、有關規定、規範和合同要求施工造成的質量低劣，經檢查發現後必須立即停工整改，並承擔由此造成的一切經濟損失和法律責任。承包人按合同工期延遲工期，按每天貳佰元進行罰款。
十、 合同變更與解除：
合同變更與解除，均以書面通知或雙方協議為準，如一方要求變更或解除本合同時，應及時通知對方，協議未達成前原合同仍然有效。
十一、雙方協商同意的設計變更文件、施工過程中洽商記錄、會議紀要，連通涉及本合同的有關的圖紙、技術資料均做為合同附件，與本合同具有同等法律效力。
十二、因執行本合同發生糾紛時，當事人應及時協商解決。協商不成時，任何一方可向國家規定合同管理機關申請仲裁，也可直接向當地人民法院起訴。
十三、安全保衞：乙方負責施工現場一切安全保衞、防護工作。施工過程中發生的安全事故，由乙方承擔責任和費用。
十四、環境保護：乙方採取一切必要措施，使施工現場的環境得到良好的保護。
十五、工程照顧：自開工之日起，乙方負責本合同工程及用於本合同工程中的材料設施的照管至工程驗收合格，在此期間發生的損害損失，無論什麼原因，乙方均應自行彌補損失損害。
十六、文明施工：乙方應保證在施工現場按行業規程或民俗文明施工。
十七、施工機械：乙方用於施工的一切機械設備，必須類型齊全，配套完整，性能和狀態滿足施工要求，施工過程中不至於讓相鄰的物件損毀或破壞。
十八、缺陷責任：
1、 本工程的質量缺陷責任從全部工程竣工之日起算後12個月。
2、 缺陷責任期內，下列原因造成的缺陷修復費用由乙方自理負責：
(1) 乙方所用的材料、設備或操作工藝不符合合同要求;
(2) 乙方的疏忽或未遵守合同中對乙方規定的義務;
十九、附則
1、 本合同未盡事宜，雙方協商解決。
2、 本合同一式肆分，甲乙雙方各執貳分。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準建築施工熱門合同 篇3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第1條 工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包範圍：
1.4 承包方式：
1.5工期：本工程自 年 月 日開工， 年 月 日竣工。
1.6合同價款(人民幣大寫)：
第2條 甲方工作
2.1開工前 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法説明 份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房層，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電訊設備(費用乙方自理)，並説明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委託 監理公司進行工程監理，監理公司任命 為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，並將合同副本交乙方 本。
2.4負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，並承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾自理等工作，並承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、案例操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衞和垃圾消納等工作，自理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關於工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗因素影響，導致停工8小時以上(一週內累計計算)，工期相應順延。
第5條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(JGJ73-91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
5.2甲方在收到乙方驗收通知一日內應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方如不能按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，應通知乙方，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方可按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延;若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.3由於甲方擔供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.4由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內組織驗收，如不能及時驗收需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關於工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款採用第 種：
⑴ 固定價格。
⑵ 固定價格加 %包乾風險係數計算。包乾風險包括內容
⑶ 調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，並按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效後，甲方分 次全額付款，按下表約定支付工程款
6.3工程竣工後驗收後，乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料經審計後。並在 30 天內，結清工程款。
第7條 有關安全生產和防火的約定
7.1 甲方提供的施工圖紙或作法説明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
7.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
7.3 由於甲方確認的圖紙或作法説明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方或圖紙設計單位應承擔由此產生的一切經濟損失。
7.4 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第8條 獎勵和違約責任
8.1 由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。
8.2由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。
8.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，甲方需支付乙 方 元，作為獎勵。
8.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
8.5 甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責並承擔損失。
8.6 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。
8.7 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
8.8 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償堆放由此造成的經濟損失。
第9條 爭議或糾紛處理
9.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
9.2 當事人不願通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。
第10條 其它約定
第11條 附則
11.1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。
11.2 本合同正本兩份，雙方各執一份。副本 份，甲方執 份，乙方執11.3 本合同履行完成後自動終止。
11.4 附件
(1) 施工圖紙或作法説明
(2) 工程項目一覽表
(3) 工程預算書
(4) 會議紀要
(5) 設計變更
(6) 其他
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開户銀行： 開户銀行：
户名： 户名：
賬號： 賬號：
標準建築施工熱門合同 篇4
發包人：______________________ (以下簡稱甲方)
單包工程承包人： ______________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國民法典》的規定，為更好落實具體條款，甲、乙方本着互惠互利和自願的原則，經平等協商達成如下協議：
一、工程概況：___________
工程名稱：___________
二、工程量範圍：
1、按該工程±0.00以上的混凝土澆搗，牆體砌築、內外牆粉刷。
2、在本工程的承包範圍外發生的點工應按當時市場工價計付。
三、承包方式：
1、本工程實行包人工、包工期、包質量及安全文明施工。
2、一切機械、大型工具和用電、水設施概由甲方提供。
四、工程質量：乙方在施工過程中，其工程質量必須符合國家現行的施工及驗收規範的合格要求，若工程質量和施工不符合合格要求時，甲方及監理工程師有權要求乙方整改並返工。
五、工程承包價款：
1、本工程以±0.00上建築平方米為單位計價： ___________元/m2。
2、其中混凝土澆搗為___________元/m2。
六、付款方式：施工過程每月按進度工程量的___________%付給乙方作為生活費，外牆落架時按總工程款___________%付給乙方，完工時付至___________%餘款驗收後一次性付清。
七、施工工期：___________
八、使用材料：甲、乙雙方應積極配合，做到文明施工，每完成一項應清理到位，材料能用則用不能浪費，如由乙方原因造成損失則由乙方照價賠償。
九、本合同一式貳份，雙方各執一份，雙方簽字後生效，工程完工付清工程款後失效。
甲方：______________________ 乙方：______________________
___________年 ___________月 ___________日
標準建築施工熱門合同 篇5
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和國家的有關法律法規，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，雙方本着平等互利的原則，經甲乙雙方友好協商，甲方將海口市鳳翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負責，達成如下協議訂立本合同。
一、 工程概況：
1.1承包範圍：裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、塗料粉刷部分)。
1.2承包方式：由於本裝修工程項目是合作關係，(傢俱、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負責採購安裝完成;工程竣工後便於我司帶領其他小業主品鑑)相應為我司推介2到3位業主供我方裝修進行彌補;材料由甲方採購;我司包清工：負責施工、包工期、包質量、包施工安全和文明施工，包一次性竣工驗收合格;依據《裝飾工程清單計價書及施工圖為準》作為本合同附件。
1.3工程地點：海口市 小區
1.4工程造價：本工程造價為(大寫：肆萬肆仟伍佰肆拾伍元 小寫￥44545.00元)
二、工程施工期限：
2.1本工程合同工期日曆天數為60天，自 年 月 日開工，於 年 月 日竣工。
2.2因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素，導致停工8小時以上(一週內累計計算)，工期相應順延。
2.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
三、甲乙雙方責任：
3.1 甲方責任開工前2天，甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位，並協助乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。 3.2協助乙方做好現場保衞、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應約定向承包人及時支付合同價款。
3.4乙方責任：開工前2天，乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現場技術交底。
3.5指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、保工期完成施工任務;解決乙方負責的各項事宜。
3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表，遇特殊情況下承包人須推選出符合規定駐工地代表人選，在徵得發包人沒有認可的情況下，承包人擅自更換駐工地代表，須向發包人支付合同總價款的￥1‰違約金。
3.7負責施工現場的防火、防施工安全工作並承擔由此可能產生的責任及費用。
3.8工地現場要做到 場容整齊、文明施工、工程完工清場(文明施工現場管理規定)。
3.9嚴格執行施工規範，安全操作規程、環境保護，嚴格按照圖紙或作法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄;遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保護和垃圾等工作;構建物(包含文物保護建築)。
四、 結算方式及付款方法：
4.1即按(4.5)合同約定預算價並結算。
4.2可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，並按有關規定進行調整和竣工結算。
4.3工程變更籤證經雙方確認才可生效，在竣工驗收結算後並一起支付。 4.51.82 付款流程：
第一期付款：合同簽訂後三天內，甲方支付合同總價款的50%，即人民幣 22272.5 元，作為工程預付款;
第二期付款：水電等隱蔽工程驗收後支付合同總價款的45%，即人民幣 20xx5.25 元，作為二期工程款;
第三期付款：工程竣工驗收合格後5日內付5%的尾款 2227.25 元。
五、違約條款：
5.1乙方在工程完工後，不能按照合同及國家規範驗收達標的，所造成的損失由乙方承擔，給予乙方承包合同價的1‰的罰款。 5.2在施工過程中，乙方不能達到甲方施工工期的要求，甲方有權處予乙方承包價1‰的罰款，並終止合同的執行，撤換施工隊，由此造成的損失由乙方承擔。
5.3乙方完工後應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設成品，如造成損失，應加倍賠償。
5.4 乙方在施工過程中不得因自身原因擅自停工、退場，如擅自停工，甲方有權向乙方索賠
5.5甲方若不按合同約定付款，每延期一天，罰款1‰。否則由此引起的責任費用概由甲方承擔。
六、 工程驗收：
6.1工程質量達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據，因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。
6.2工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按照工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的人工費用，材料損失。全部由承包方承擔。工期不予順延。
6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前 24 小時以書面形式通知發包人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發包人在驗收記錄上簽字後，承包人可進行下道工序施工。驗收不合格，承包人在發包人限定的時間內修改後重新驗收，承包人承擔相應的工期延誤違約責任及經濟損失。
6.4由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
6.5工程竣工後，乙方並通知甲方驗收並簽字，在乙方發出通知後，5個工作日內，甲方若無簽字驗收或甲方自行使用該裝修視為自動驗收通過。
七、服務條款：
裝飾工程結束後乙方將對(本裝飾項目工程4棟2單元1801)按國家現行標準執行保修;裝飾項目工程1年、安裝項目工程2年、防水項目工程5年;保修期內全部免費，但人為部分不在保修內，所發生的材料費用概由甲方負責承擔。
八、附則條款：
本合同若有未盡事宜，經雙方協商補充並簽訂補充協議，補充協議與本合同都具備同等法律效力。
本合同經甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。 本合同一式六份，雙方各執三份。
甲方： 乙方：
甲方代表人(籤)章 乙方代表人(籤)章
聯繫電話：
開户行： 開户行：
聯繫電話：
賬號： 賬號：
簽約地：
年月日：
標準建築施工熱門合同 篇6
上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(上訴人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
被上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(被上訴人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
上訴人因________________(寫明案由，即糾紛的性質)一案不服________________人民法院(寫明一審法院名稱)________________第___________號__________判決，現提出上訴，上訴請求及理由如下：_________________
請求事項：_________________
_________________(寫明提出上訴所要達到的目的)
事實和理由：_________________
_____________(寫明上訴的事實依據和法律依據，應針對一審判決認定事實、適用法律或審判程序上存在的問題和錯誤陳述理由)
此致
________________人民法院
上訴人：_____________(簽名或蓋章)
________________年________________月________________日
附：_________________本上訴狀副本______份(按被上訴人人數確定份數)。
標準建築施工熱門合同 篇7
(甲方)：
(乙方)：
甲方現將一台塔吊轉讓於乙方。現簽訂此建築施工起重機械轉讓合同如下：
第一條：塔機情況：本次轉讓共計一台塔吊，機械設備具體情況如下：
1、QTZ63C塔機是山東乳山乳塔建築機械有限公司___年月生產，出廠編號：______。
第二條：塔機價格：經雙方協商塔機的轉讓價為人民幣___萬元整。
第三條：權利義務：
1、甲方向乙方轉讓塔機時向買受人提供塔機證件;説明塔機的現狀。
2、乙方在購塔機時應認真檢查甲方所提供的塔機證件、手續是否齊全、並且應對所購塔機的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該塔機後，負責塔機的維修。
第四條：結算方式及期限：乙方將塔機驗收合格後，支付貳拾貳萬元給甲方。
第五條：合同文本：本合同一式兩份，雙方各執一份。
第六條：合同效力：本合同經買賣雙方簽字蓋章後生效。
第七條：違約責任：按(民法典)參照執行;解決合同糾紛的方式：雙方友好協商，協商不成時任何一方可向所在地仲裁或向所在地人民法院起訴。
(甲方)： (乙方)：
聯繫電話： 聯繫電話：
簽定時間：____年____月____日
簽定時間：____年____月____日
標準建築施工熱門合同 篇8
合同編號：_____________
工程名稱：________________
發包方：(甲方)__________
承包方：(乙方)__________
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建設工程施工合同示範文本》(GF-91-0201)，就本項工程建設有關事項，經雙方協商達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：________________________________
工程地點：________________________________
工程內容：見“工程項目一覽表”(附後)。
承包範圍：________________________________
承包方式：________________________________
1.2 工程性質(指基建、技改、合資等)：________
批准文號(有權機關批准工程立項的文號)：__________
1.3 定額工期總天數：________天。
1.4 開工日期(雙方約定的符合開工報告規定的具體日期，以單位工程為準;羣體工程以第一個開工的工程為準)：本合同工程定於____年____月____日開工。
竣工日期(以單位工程為準;羣體工程以最後竣工的工程為準)：本合同工程定於____年____月____日竣工。
1.5 質量等級：__________________________________。
1.6 合同價款：本合同工程承包造價為________元。
金額大寫：__________________________________。
第二條 合同文件及解釋順序。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.協議條款;
2.合同條件;
3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;
5.施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規定;
6.按可填單價的工程量清單承包的建設工程，甲方提供的工程量清單;
7.標準、規範和其它有關技術資料、技術要求;
8.國家和本市關於施工合同管理的規定。
當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決;雙方意見仍不能一致的，按第三十條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字，標準和適用法律
3.1 合同語言：本合同文件使用漢語。
3.2 適用法律法規：國家有關法律、法規和本市有關法規、規章及規範性文件均對本合同有約束力。
3.3 適用標準、規範：按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規範執行。
第四條 圖紙
4.1 甲方提供圖紙日期：________________________
4.2 甲方提供圖紙套數：________________________
4.3 甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔：______
4.4 工程竣工圖：按照國家和本市有關規定，雙方另行簽訂繪製工程竣工圖的協議。
第五條 甲方駐工地代表
5.1 甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件)：__________________________
5.2 社會總監理工程師姓名(如甲方委託監理公司監理時，總監理工程師的職責應在監理合同中明確，並將副本一份交乙方)：_______
第六條 乙方駐工地代表(項目經理)
乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件)：____________
第七條 甲方工作。甲方按本協議約定的時間和要求，一次或分段完成以下工作：
7.1 施工現場達到具備施工條件和完成的時間：
7.2 將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求：______________並保證施工期間的需要。
7.3 施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點：________________滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
7.4 工程地質和地下管網線路資料的提供時間：______________________
7.5 辦理證件、批件的名稱和完成時間：____________________________
7.6 水準點與座標控制點位置提供和交驗要求：______________________
7.7 會審圖紙和設計交底的時間：__________________________________
7.8 協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用：________
甲方不按合同約定完成上述工作時，應按本協議條款第三十二條執行。
第八條 乙方工作。乙方按本協議約定的時間和要求完成以下工作：
8.1 提供計劃、報表的名稱及完成時間：____________________________
8.2 對施工安全保衞工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衞等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用。
8.3 向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔：______________________
8.4 對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理規定，經甲方同意後辦理有關手續，甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。
8.5 已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：______________________
8.6 施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔：______________
8.7 施工現場整潔衞生的要求。保證施工現場清潔符合有關規定，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
乙方不按合同約定完成上述工作時，造成工期延誤，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。
第九條 進度計劃
9.1 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間：________
9.2 甲方代表(或總監理工程師“下同”)確認的時間：______________
第十條 延期開工
乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答覆乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答覆，可視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工日期不予順延。
甲方徵得乙方同意以書面形式通知乙方後可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。
第十一條 暫停施工
甲方代表在確有必要時，可書面要求乙方暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見後向其提出書面復工要求，甲方代表批准後繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後48小時內未予答覆，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答覆，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔違約責任。
第十二條 工期延誤
12.1 對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程量變化和設計變更;
2.一週內，非乙方原因停水、停電(地區限電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;
3.不可抗力;
4.甲方代表同意工期相應順延的其它情況。
乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告後5天內予以確認答覆，逾期不予答覆，乙方即可視為延期要求已被確認。
12.2 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，應交付的違約金額和計算方法：___________________。
12.3 因乙方原因延誤工期，工程不能按合同工期竣工時，甲方可認為乙方已部分或全部解除合同，由乙方承擔違約責任，並按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。
第十三條 工期提前
工期如需提前，雙方約定如下：
13.1 按本協議條款1.4約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為________天，比本協議條款1.3定額工期提前________天、提前________%。
13.2 乙方採取的趕工措施及因此增加的經濟支出：__________________。
13.3 甲方應提供的條件：________________________________________。
13.4 乙方每提前竣工一天，甲方應支付乙方的獎勵金額和計算方法：____________。
第十四條 質量檢查和返工
檢查和返工。乙方應認真按照標準、規範和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗、為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。
以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條 工程質量
15.1 約定的工程質量等級(優良、合格)____。實行按質論價和獎罰對等，由此增減的費用支付：_____________。
15.2 違約責任：
達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。
因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。
因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。
15.3 雙方對工程質量有爭議時，按第30條約定的辦法解決。
第十六條 隱蔽工程和中間驗收
16.1 工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。
工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
16.2 雙方約定的中間驗收部位為：________________________________
第十七條 試車(應按承包範圍確定)
17.1 設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，並在試車48小時前通知甲方代表，通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過，甲方代表在試車記錄上簽字。
17.2 設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件(如乙方承包時)，甲方組織試車，並在試車48小時前通知乙方，通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字。
17.3 雙方責任：
由於設計原因(包括設備的選型)試車達不到驗收要求，甲方負責修改設計，乙方按修改後設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出，工期相應順延。
由於設備製造原因試車達不到驗收要求，設備由甲方採購時，應按本協議條款第23條執行。設備由乙方採購時，應按本協議條款第24條執行。
由於乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車後24小時內提出修改意見。乙方修改後重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。
試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。
甲方代表未在規定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結束24小時後，記錄自行生效，乙方可繼續施工或辦理竣工手續。
第十八條 驗收和重新檢驗
甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。
無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失，並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
第十九條 合同價款的調整。發生下列情況之一時，工程承包造價可做調整：________________
第二十條 預付工程款
預付工程款的時間和比例及開始抵扣工程款的時間和比例，按國家和本市有關主管部門現行規定執行。
20.1 在合同簽訂後，甲方預付工程款的時間，比例及甲方按建築(安裝)工程工作量開始抵扣工程款的時間、比例雙方約定如下：__________________。
20.2 甲方不按時預付工程款，乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知，甲方收到通知後仍不能按要求預付，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息並承擔違約責任。
第二十一條 工程量的核實確認
21.1 乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求：__________________________
21.2 甲方核實已完工程量報告的時間和要求：____________________________________
第二十二條 工程款(進度款)支付
22.1 工程款(進度款)支付的時間和方式：_________________________
22.2 凡屬本協議條款第19條發生的合同價款調整內容，導致合同價款增減時，其工程款(進度款)同期調整後支付。
22.3 甲方違約責任：
甲方不按時支付工程款(進度款)，乙方在約定支付時間10天后向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知後仍不能按要求付款，經乙方同意並簽訂協議，甲方可延期支付工程款(進度款)。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字後第11天起計算應付工程款(進度款)的利息。
甲方收到乙方通知後無支付能力，導致施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔違約責任，並按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。
第二十三條 甲方供應材料設備
23.1 按雙方約定(招標發包工程按招標文件確定)的甲方供應材料設備一覽表(附後)。
甲方按供應材料設備一覽表，向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。
23.2 違約責任：
甲方供應材料設備，乙方派人蔘加驗收後妥善保管，甲方支付相應保管費用。發生損壞丟失，由乙方負責賠償。
甲方不按規定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備的保管，損壞丟失由甲方負責。
甲方供應的材料、設備發生與一覽表不符時，雙方約定如下：
1.材料設備單價與一覽表不符：____________________
2.材料設備的種類、規格、質量等級與一覽表不符：______________
3.供應材料與一覽表規格型號不符：________________
4.到貨地點與一覽表不符：________________________
5.供應數量與一覽表不符：________________________
6.供應時間早於一覽表約定的日期：________________
因以上原因或遲於一覽表約定供應時間，由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤，相應順延工期，甲方賠償由此造成的乙方損失。
經乙方檢驗通過之後發現有與一覽表的規格、質量等級不符的(設備經試車後)情況，甲方仍應承擔重新採購及拆除和重建的經濟支出，並相應順延工期。
第二十四條 乙方採購材料設備
24.1 乙方按照設計和規範要求採購工程需要的材料設備，並提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。
24.2 違約責任：
對乙方採購材料設備與設計和規範要求不符的產品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。
甲方不能按時到場驗收，驗收後發現材料設備(設備經試車後)不符合規範和設計要求，仍由乙方修復或拆除及重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
24.3 乙方需使用代用材料時，須經甲方代表批准方可使用，由此增減的費用雙方議定。
第二十五條 設計變更
施工中甲方對原設計進行變更，經批准後，應在變更前15天(重大設計變更前20天)向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更，否則，乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方和有關單位批准後方可實施。乙方未經批准不得擅自變更設計，否則，因變更導致的經濟損失，由乙方承擔，工期不予順延。
第二十六條 確定變更價款
根據工程承包方式及本協議條款第25條發生的設計變更、並按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款：
26.1 乙方收到變更通知後5天內(重大變更10天內)提出變更價款報告的完整資料。
26.2 甲方收到變更價款報告之日起5天內(重大變更10天內)予以籤認，無正當理由不籤認時自變更價款報告送達之日起10天自行生效，由此延誤的工期相應順延。
26.3 雙方對變更價款不能達成一致意見時，按第30條約定的辦法解決。
第二十七條 竣工驗收
工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市工程竣工有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按本協議條款第4條約定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告後，在協議條款約定時間內組織有關部門驗收(羣體工程以單位工程為準)，並在驗收後5天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後10天內無正當理由不組織驗收，或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批准。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後提請甲方驗收的日期。
甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
因特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。
甲、乙雙方辦理工程竣工驗收手續後，甲方於5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量核定，取得《建設工程質量合格證書》。經核定工程質量不合格時，應予返修重新進行核定，竣工日期相應順延。
第二十八條 竣工結算
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續後，應按照施工合同簽訂的承包方式，及約定的工程價款變更方式，由雙方進行工程竣工結算(羣體工程以單位工程為準)。
28.1 乙方在竣工工程驗收後15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。
28.2 甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見並予以籤認，取得《建設工程質量合格證書》後撥付工程尾款。
28.3 乙方收到工程結算尾款後15天內將竣工工程交付甲方。
28.4 由於甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。
甲方無正當理由收到竣工結算報告後30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款額的利息，並承擔違約責任。
28.5 由於乙方不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程款不能及時結算時，應承擔違約責任;在取得《建設工程質量合格證書》後15天內將竣工工程交付甲方使用，並承擔工程保修責任。
第二十九條 保修
乙方應按國家和本市有關規定進行保修。保修工作的實施，乙方在收到工程竣工結算尾款後，將工程交付甲方的同時，與甲方簽訂工程保修合同(羣體工程以單位工程為準)，並向甲方交付保修抵押金(或在結算工程尾款時抵扣)。
第三十條 爭議
第一種爭議解決方式：向________仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式：向________人民法院起訴。
雙方約定按第____種爭議解決方式解決。
第三十一條 違約
甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等)，相應順延工期;按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規範的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，按協議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。
因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方後，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第三十二條 索賠
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可以書面形式按以下規定向甲方索賠：
1.有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有關證據;
2.索賠事件發生後20天內，向甲方發出要求索賠的通知;
3.甲方在接到索賠通知後10天內給予批准，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在10天內未予答覆，應視為該項索賠已經批准。
第三十三條 安全施工
乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施。由甲方承擔防護措施費用。
在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關的經濟支出。
第三十四條 專利技術、特殊工藝、合理化建議：__________________________
第三十五條 地下障礙和文物
乙方在施工中發現文物、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物時，應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門和採取有效保護措施。並按有關管理部門具體規定處置。甲方承擔由此發生的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條 工程分包
乙方可按投標書約定分包部分工程。
乙方與分包單位簽訂分包合同後，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生牴觸，以本合同為準。
分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
工程分包價款除雙方另有約定，應由乙方與分包單位結算。
第三十七條 不可抗力
不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發佈為準。
不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，盡力減少損失，並在24小時內向甲方代表通報受害情況，災害繼續發生，乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。
甲方應對災害處理提供必要條件。
因災害發生的費用由雙方分別承擔：
1.工程本身的損害由甲方承擔;
2.人員傷亡由其所屬單位負責，並承擔相應費用;
3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔;
4.所需清理修復工作的責任與費用的承擔，雙方另籤補充協議約定。
第三十八條 保險(如有時)。保險內容、保險金額、由誰辦理和承擔費用約定如下：________________
投保後發生事故，乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。
第三十九條 工程停建或緩建
39.1 由於政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，並按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
39.2 由於甲乙任何一方不能按所籤合同履約，導致工程停建或緩建，造成的損失由責任方承擔。
第四十條 合同生效與終止
40.1 本合同自訂立之日起生效。
40.2 乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程，雙方已簽訂工程保修合同，乙方向甲方交付保修抵押金後，本合同即告終止。
第四十一條 合同份數
41.1 本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
41.2 本合同副本____份。
發包人：
承包人：
標準建築施工熱門合同 篇9
委託方：_______________________________________________(以下簡稱甲方)
承攬方：_______________________________________________(以下簡稱乙方)
經友好協商，本着相互尊重原則，甲方委託乙方進行建築施工，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。
一、主要要求：
(一)工程項目名稱：______________________________________________
(二)承攬施工內容： ____________________________________________
(三)施工地點：_____________________________________________________
(四)樓層高度：一層_______米，二層_______米，三層_______米，四層_______米，五層_______米
(五)預算總造價：__________________________________________________
(六)技術資料及圖紙提供方法：_______________________________________
二、施工時間：
本合同內容從____年____月____日起執行，到樓層蓋頂施工完成後結束。
三、付款方式：
四、施工、拆除與設計變更：
1.乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。
2.施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。
3.施工過程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。
4.施工圖紙發生技術變更應及時將變更後的圖紙交付乙方，如因變更圖紙交付滯後產生的返工、料損等費用，應由甲方承擔。
五、工程交驗與保修：
1.乙方在工程結束後通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收，甲方使用的，則乙方做驗收合格通過。
2.驗收時，如發現甲方責任而造成的質量問題，提出返工或補修意見時，乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題，則由乙方免費處理。
六、工程負責人：
甲方委派 為駐現場負責人，並與乙方委派 的為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。
七、特別説明：
該項目現場如需要用電源應安排在安全距離範圍內，並做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。
八、其他條款：
1.委託方在審定承辦涉及內容時，請仔細審核項目中的每一細節內容，審定後簽字或認可説明，經確認後發生差錯，由委託方承擔所有責任及全部內容。
2.合同簽定後，如有單方面違約，全部責任將由違約方承擔。任何一方
九、爭議解決：
本合同執行中，如發生爭議，雙方應盡力協商解決，如協商不成，任何一方都可向有管轄權的仲裁機構，進行仲裁或向法院提起申訴。
1.合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式肆份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
聯繫電話： 聯繫電話：
業務代表： 業務代表：
簽訂日期： 年 月 日
標準建築施工熱門合同 篇10
甲方在劍川縣金華鎮鼎興路以北建房屋一棟，總體設計以5層下基礎底柱，均為全框架，現根據乙方情況先建造到3層封頂後預留和處理好往上面一層的鋼筋和樓梯頂面，以及安全防護等;由乙方承包施工。雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本合同，以期共同遵守：
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：肆佰柒拾元(470元)含水電安裝，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式
按工程進度支付勞務費，每完成一層支付一次。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
八、工期要求
從簽訂合同之次日起，乙方須在年內完成主體工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、後期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
因甲方長期在外工作，特委託董樹棋代理施工，全權處理相關具體事宜，特此説明。
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方：姓名： 身份證號碼：__________
乙方：姓名： 身份證號碼：__________
年月日：
標準建築施工熱門合同 篇11
建築工程施工合同 (以下簡稱甲方) 甲方： 乙方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱： 地點：
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，並符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收後，乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁; 第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方： 乙方：
代表: 代表：
年 月 日
標準建築施工熱門合同 篇12
發包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，達成如下條款，並共同遵守執行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包內容：
4、承包範圍：
5、承包方式：
6、質量要求：_________《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》
7、工期要求：20___年__月__日至20___年__月__日。
二、甲方工作：
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作：
1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同範圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包範圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建築結構或設備管線。
四、關於質量的約定：
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法説明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規範（GB50210－20xx、GB50303－20xx、GB50242－20xx、GB50327－20xx等）作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。
五、關於工期的約定：
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因業主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關於價款和結算的約定：
1、雙方商定本工程合同承包價格＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（人民幣）。
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式：
（1）開工後8日內，甲方付款30％元作為乙方的前期進場費。
（2）水電工程隱蔽驗收後，甲方付款30％元
（3）瓦工及木基層、木飾面驗收後、漆工進場時，甲方付款15％元。
（4）竣工驗收合格後，甲方付款20％元。
（5）餘款5％元待壹年保修期滿後結清。
七、關於材料的約定：
1、甲方負責同業主聯繫及時提供乙方所需材料，並按時到場。經乙方驗收入庫後，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額範圍內使用材料（包括臨時電），材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，並在承包價格中相應扣減。
3、所有進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。
八、關於安全生產的約定：
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。
九、關於違約責任的約定：
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢後即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽字）：_________
20___年__月__日 20___年__月__日
標準建築施工熱門合同 篇13
甲方：_________________乙方：_________________
由於工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國民法典》暨《中華人民共和國建築法》以及建築施工管理條例、施工規範，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。
一、工程地點及名稱
1、工程地點：_________________
2、工程名稱：_________________
二、承包內容價款以及工期
1、承包內容污水站全部土建工程
2、工程造價一次性包死。
3、工程工期：_________________自開工內完成承包全部承包內容。
三、付款及質量
1、污水地底板驗收合格後付30%，主體驗收合格後付至70%，發包方進行竣工驗收合格後付至95%，其餘工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質量：_________________合格
四、甲方責任：_________________幫助乙方解決水源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙並交底。
五、乙方責任，嚴格按照施工圖及相關規範進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。
六、保修期及質保金。
1、保修期：_________________發包方竣工驗收後日歷天共計六個月。
2、質保金：_________________承包總價的10%為保脩金，保修期滿後付清全部承包價款。
4、合同生效日期：_________________合同生效日期雙方簽字後立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。
甲方：_________________乙方：_________________
簽字：_________________身份證號：_________________
日期：_________________日期 ：________________ 這就是一份建築施工發包合同
標準建築施工熱門合同 篇14
甲方(委託人)： 某某建築公司
聯繫地址：
乙方(居間人)：
聯繫地址：
聯繫電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就**省工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，
2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委託事項，無權取得居間報酬，並且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。 6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的税務發票，相關的所得税由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%.
2、居間成功後，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付*元整;在正常施工的兩個月內，應支付;剩餘施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款後五日內全部結清。 3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。
合同簽訂地：
合同簽訂日：
甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人或委託代理人：法定代表人或委託代理人：
標準建築施工熱門合同 篇15
合同名稱：____________
致：業主：____________
先生們：
1、在研究了上述工程的施工合同條件、規範、圖紙、工程量清單以及附件第_______號以後，我們，即文末簽名人，茲報價以_______________(____________)，或根據上述條件可能確定的其它金額，按合同條件、規範、圖紙、工程量清單及附件要求，實施並完成上述工程並修補其任何缺陷。
2、我們承認投標書附錄為我們投標書的組成部分。
3、如果我們中標，我們保證在接到監理工程師開工通知後儘可能快地開工並在投標書附錄中規定的時間內完成合同規定的全部工程。
4、我們同意從確定的接收投標之日起_______天內遵守本投標書，在此期限期滿之前的任何時間，本投標書一直對我們具約束力，並可隨時被接受。
5、在制定和執行一份壓式的合同協議書之前，本投標書連同你方書面的中標通知，應構成我們雙方之間有約束力的合同。
6、我們理解你們並不一定非得接受最低標或你方可能收到的任何投標書的約束。
於_______年_______月______日。
簽字人___________________職務__________
授權代表_______________
(楷體大寫字母)
地址________
證人________
地址________
職業________
標準建築施工熱門合同 篇16
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其相關的法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、技術標準：按照現行國家施工驗收規範執行。
三、工程內容：等內容。
四、承包形式：包工包料雙包工程。
五、甲方職責：(1)負責解決施工所需的臨時佔用土地、料場等問題;
(2)協助解決與周邊羣眾發生的糾紛關係;
(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。
六、乙方職責：
(1)聽從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的現場監督檢查;
(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工
(3)嚴格執行國家現行施工驗收規範，保質保量完成任務;
(4)確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，並承擔由此而產生的全部經濟損失;
(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結算方式：工程竣工驗收後，甲乙雙方現場實收工程量，依據《建設工程工程量清單計價定額》定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。
八、付款方式：分四年到位(不計資金利息)。其中20__年撥付工程款的42.5%;20__年12月30日前撥付28.5%;20__年12月30日前撥付21.5%;剩餘的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
或其授權代理人：或其授權代理人：
地址：地址：
電話：電話：
標準建築施工熱門合同 篇17
甲方:
乙方:
根據上中華人民共和國建築法其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經協商達成一致，訂立本合同。
一、工程名稱：農產品加工配送中心項目(包括辦公樓、冷庫、加工車間及附屬設施，具體內容以雙方確認的工程圖紙為準。)
二、工程地點：城區工業集聚區
三、承包方式：包工包料(包括建築材料、人工、機械設備、工具用具、週轉材料、對焊接頭及安全文明設施)
四、承包範圍
1、施工圖紙範圍內自機械挖土人工配合清土破樁頭開始到竣工驗收(包括門窗、柔性防水、外牆保温、內外牆塗料、消防安裝);幷包含為完成承包工程所必須進行的其他性輔助工作(如預留孔、預留埋管、上下水工程、暖氣管道、建築垃圾清理及廢料的粉碎與使用、材料堆放與試塊的製作)。
2、現場臨建的搭拆。
3、小型材料：扎絲、鐵釘、膠帶、焊條、鐵絲，墊塊支撐、雙面膠等。
五、開工日期：年月日。竣工日期：年月日。
六、工程面積及價款：
1、辦公樓共____層，總建築面積平方米。
2、其它建築面積計算方法按工程圖和現行建築面積計算規則執行。
3、本工程包工包料，執行大包價：每平方米元。
七、付款方式
工程竣工驗收合格後，甲方於年月底付清乙方的全部工程款(乙方須提供正式建築業發票)。
八、雙方責任：
1、甲方責任：
(1)、每個單體工程向乙方提供叁套完整圖紙，並進行圖紙交流，如有變更應在第一時間通知乙方，避免造成不必要損失。
(2)、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，並對工程質量嚴格把關，對不合格工程勒令乙方期限整改。
(3)、給乙方配備現場施工用電、用水及生活用電、用水。
(4)、為乙方施工提供方便條件，以便保證各種材料物資順利供應到現場(鋼材、商品砼、水泥、大沙、石子、磚等)。
(5)、保證按時給乙方撥付工程款。
2、乙方責任：
(1)、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術人員，配備專職人員負責現場協調及會議的出席，安全文明施工，主要負責人保證吃住在現場。
(2)、向甲方上報施工隊的人員名單，包括資質及各種上崗證件，保證農忙季節不停工。
(3)、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格遵守工地的一切規章制度，不得和主管部門及有關職能部門發生頂嘴、衝突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)、嚴格執行特種工種持證上崗，如：塔吊工、電焊工、電工等特殊工種。
(5)、嚴格規範施工，保證每個分項分部工程符合標準，凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成的罰款由乙方自己承擔，並且因工程不達標造成的返工、誤工等一切損失由乙方承擔。
(6)、因乙方設備、技術或人員原因導致甲方材料損失，由乙方承擔賠償責任。
(7)、施工中注意安全施工，如發生大小事故，全部由乙方承擔。
(8)、嚴格按合同工期完成，每拖延一天罰款1000元。
九、安全合同內容：
1、雙方必須自覺遵守、執行建設部《建築施工安全檢查標準》，以及有關的各項規範，自覺遵守當地政府、有關安全施工的各項規定和行業主管部門頒佈實施的有關安全生產的法律、法規、規範標準及各項規定，切實保障施工人員的安全與健康。
2、乙方應有安全管理組織體制，包括抓安全生產的領導，各級專職、兼職的安全員，應有各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制、定期安全檢查制度、安全教育制度等。
3、乙方必須嚴格遵守有關安全生產法規、制度和規程，並按經濟合同有關條款加強自身管理，承擔安全施工及監管的主體責任。因工作疏忽或措施不力造成安全事故時，由責任方承擔事故責任和一切損失。
十、現場文明施工及其人員行為的管理：
1、乙方必須遵守現場安全文明施工的各項管理規定，必須符合公司現場標準化佈置的要求，按公司的規定執行。
2、乙方應採取一切合理的措施，防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費用由乙方自己負責。
3、乙方工人和管理人員要舉止文明，行為規範，遵章守紀，對人有禮貌，禁止上工時喝酒尋釁滋事。
4、現場必須做到節約用料及隨用隨清，否則加倍罰款。
十一、合同有效期：
自年月日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合同的全部施工內容及工程款付清後自動廢止。本合同書條款雙方必須嚴格執行，如出現違反本合同條款的情況，由責任方承擔一切經濟損失。
十二、附則：
1、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，如協商解決不成，可到當地法院仲裁。
2、本合同一式三份，由甲乙雙方各執兩份，本合同經雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日