原料合同(通用3篇)

原料合同 篇1

承攬人:______________________________

原料合同(通用3篇)

定作人:______________________________

定作人委託承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

編號:________________________

名稱:________________________

規格:________________________

單位:________________________

數量:________________________

備註:________________________

第二條加工成品質量要求

(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存,作為驗收的依據)

編號

名稱

規格

單位

數量

備註

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

________________________________________________________________________

(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

第四條技術資料、圖紙提供辦法

_____________________________________________________________________

(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。

2.承攬人對於承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

第五條價款或酬金

___________________________________________________________________

(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法

________________________________________________________________________

(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條交貨的時間和地點

________________________________________________________________________

(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議;並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

____________________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔

___________________________________________

_____________________________

第十條結算方式及期限

________________________________________________________________________

第十一條其他

________________________________________________________________________

(如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還,等等。)

第十二條承攬人的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作人的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費後,退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此

而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,並賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自______年_____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份,交________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作人:(蓋章)________________

代表人:(蓋章)________________

地址:__________________________

電話:__________________________

開户銀行:______________________

賬號:__________________________

承攬人:(蓋章)________________

代表人:(蓋章)________________

地址:__________________________

電話:__________________________

開户銀行:______________________

賬號:__________________________

____________年_______月_____日

原料合同 篇2

甲方:

法定代表人

地址:

聯繫人:

聯繫電話:

乙方:

法定代表人:

地址:

聯繫人:

聯繫電話:

經甲、乙雙方共同協商,本着互惠互利、共同發展、遵紀守法、誠信平等、互惠互利、雙方共贏的原則,達成如下合作協議:

一、合作項目:

1、工程名稱

2、工程的具體位置:

3、供應瀝青材料要求

用量以乙方與陝西省交通建設集團公司按工程實際計劃編制的瀝青用量和正式使用通知書為準。品牌與質量以乙方與招標單位確定的材料品質為準。

二、合作方式

(一)甲方

1.提供完成合作工程項目所需要的資金(具體款項待乙方中標後以甲乙雙方簽訂的詳細資金運作流程協議為準)

2.甲方負責將乙方購買的瀝青從交貨地鐵路站運送到客户指定場地的公路地點。

(二)乙方

1、負責標書的編制、投標;

2、負責中標後外貿業務及報關、質檢、鐵路運輸等相關事宜,以確保資源,為客户提供保質、保量、及時合格的服務。

(三)相關説明

乙方負責國際購銷合同的實際操作,甲方對於國際購銷合同所引起的一切後果不承擔任何的法律責任。

如出現不能按時按期交貨或者是由於瀝青的質量問題引起的違約責任,甲方不承擔任何責任。

三、合作期限

1、自本合同簽訂生效之日起至本合作項目材料供應期結束止。根據路面進度需要供應的具體供貨期確定實際的供貨期。

2、合作期限為年,即自________年____月____日至________年____月____日止。

(以上方式可以選擇確定合作期限)

四、合作項目管理機構

(一)部門名稱、設置及人員

經雙方協商同意,在乙方公司的辦公地內設立小康工程項目組,場地由乙方提供,對雙方合作的項目進行監督和財務管理。

小康工程項目組由甲乙雙方各指派人共同組成,部門負責人由甲方擔任。

甲方的聯繫人及電話:

乙方的聯繫人及電話:

(二)部門職責

1、在乙方設立一個專門共管的銀行賬户,用於本項目合作的財務往來。

凡是與本項目有關的所有資金往來必須經過本賬户並接受本共管部門的監督。

2、對本項目的財務往來進行嚴格審查,必須採用書面形式,並經甲乙雙方簽章認可才能作為財務往來憑證。

3、確保項目資金的安全,任何一方都不得以任何理由將本項目的專項資金用於合作項目無關的任何用途。

4、監督乙方在運營過程當中,嚴格按照標書合同中約定的時間結算款項並將款項在結算日後的____日內轉入共管賬户。

五、雙方的權利、義務

(一)甲方

1、甲方在乙方投標時提供萬元的保證金,於________年____月____日以現金/其他方式支付給乙方。

2、保證將瀝青從交貨地鐵路站運送到客户指定場地的公路地點的運輸。

(二)乙方

1、按照招標文件的要求安排招標活動。

中標後必須嚴格按照招標文件的規定取得相應的資質;

2、按照招標文件的規定購買貨物,並辦理外貿業務及其所有的相關事宜;

3、為甲方提供的資金投入提供有效的擔保,確保甲方的資金安全。

乙方的擔保包括:

4、乙方中標後,使用每一筆資金以前,必須提前____日向甲方提出書面的資金使用計劃書,以便甲方準備;

5、關於投標的報價和物資的採購價格,乙方均應向甲方通報,雙方協商;

6、中標後,乙方在運營過程當中,應嚴格按照標書合同中約定的時間及時結算款項並將款型轉入共管賬户;

7、保障資金的正常回收,如由於客户的原因導致資金無法及時回款,引起的資金週轉問題及造成的損失由乙方承擔經濟責任。

六、合作利潤的分配

1、經甲乙雙方協商同意,項目工程完成以後,對項目毛利潤的分配,甲方佔80%,以方那個佔20%。

甲方向乙方提供勞務發票。

2、經甲乙雙方協商同意,質量保證金的分擔,甲方佔2%,乙方佔0.5%。

七、違約責任

1、任何一方違反本協議,需賠償守約方的經濟損失,並支付違約金萬元;

2、如因乙方原因造成第三方損失的,由乙方承擔責任;如因甲方原因造成第三方損失的,乙方無需承擔責任;

3、因甲方資金不到位造成乙方對外無法開立信用證、繳納關税及增值税時,全部損失由甲方承擔;

4、因乙方原因造成無法對外開立信用證及其他情況發生時,造成的損失由乙方承擔。

八、爭議解決

因履行本協議過程中發生爭議時,雙方首先應當友好協商解決、互諒互讓。

協商不成的,提交法院解決。

九、合同解除及終止

1、因政府政策調整、戰爭、動亂、重大事故或自然災害等不可抗力因素致使合同無法履行時,可解除協議,後續問題由雙方協商解決。

2、因客觀情況致使合同目的無法實現時,雙方可協商變更原合作方式。

協商期間,合同可中止執行。

3、乙方負責工程項目結算款的回收,在合同約定的回收期間以內,共管帳户內如果沒有該筆款項入賬,甲方有權中止該合同的履行,並由乙方承擔中止期間給甲方造成的一切經濟損失。

十、其它問題

本協議自雙方簽章之日起生效。

未盡事宜,雙方可約定補充條款,補充條款視為本協議的組成部分。

本協議共份,甲乙雙方各執份,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

代表人:

代表:

住所:

住所:

電話:

電話:

簽訂日期:

簽訂地點:

原料合同 篇3

甲方:

乙方:

為了推進農業和農村經濟結構調整,提高農業產業化經營水平,發展現代農業,推動新農村建設,大力發展我縣區域主導產業——茶業,建設好無公害茶葉生產基地,更好地將茶葉生產、加工、銷售有機結合,實施一體化經營,按照農業產業化經營的思路發展我縣茶業經濟,走茶業產業化可持續發展之路,促進農民增收,企業增收,在有關政府部門的關心、幫助下,推行“公司+基地+農户”的茶葉產業化經營模式。

雅安市茶業產業化重點龍頭企業四川省雅安義興藏茶有限公司與名山縣新店鎮村經雙方充分協商,在自願、平等、互惠、互利的基礎上一致達成以下合同條款:

一、乙方作為甲方的茶葉生產基地,乙方所有茶農的茶園生產的邊銷茶原料原則上由甲方按採摘標準隨行就市,分級按質論價,優先全部收購。

二、乙方作為甲方的茶葉生產基地,不得再與其它方簽訂茶葉供銷和茶葉基地合同。

若受市場變化或加工能力影響,為減少茶農損失,經甲方同意後乙方茶農可以對外銷售茶葉。

三、乙方茶農必須嚴格按照國家無公害茶葉生產標準和技術進行茶園管理(包括農藥和肥料品種的使用、低改、採摘、修剪、病蟲害防治)。

如有不按上述管理辦法實施的,特別是造成茶葉農藥殘留超標或在茶樹上使用高毒高殘留農藥的茶農,甲方將停止收購該茶農的茶葉原料,待

改正後並經審定合格後方可收購。

四、在合同執行期間,考慮到茶葉生產受氣候影響特殊性和市場所需產品數量、種類變化,雙方每年在新茶收購前簽定當年茶葉原料收購定單,確定收購原料標準、數量,甲方在收購茶葉原料時按隨行就市提前公佈茶葉原料價格。

五、乙方向甲方出售的茶葉原料,必需得符合甲方的質量標準。

如有上述情況,甲方有權拒收。

六、為了提高茶農科學種茶技術水平和自身素質,甲方有責任對乙方茶農每年提供無償茶葉生產技術培訓。

七、乙方茶農向甲方出售的原料茶,凡符合質量標準的,甲方應及時支付茶款,不得拖欠。

八、甲方可視經營狀況,對基地內困難或有殘疾的茶農無償提供一定的農藥和肥料等生產資料補貼或賒銷。

九、若甲方與乙方茶農發生糾紛,乙方村委會有責任主動積極出面解決。

十、本合同執行不受甲、乙雙方領導人人事變動的影響。

十一、甲、乙雙方如不按上述合同條款執行,造成另一方損失,根據損失情況,由違約方賠償另一方因違約而受到的損失。

不可抗拒的自然災害除外。

十二、本合同在履行期間如有未盡事宜,可由雙方再協商補充。

十三、本合同從雙方簽字之日生效。

時間為10年。

合同期滿後,雙方可依形勢變化而重新議定合同。

十四、本協議一式三份,甲方、乙方、監證單位各執一份。

甲方(蓋章)

乙方(蓋章)乙方法人代表:甲方法人代表簽字:

監證單位:鎮人民政府監證人:

村長:村支書:

年月日